水电站建设施工合同规范文本（2024年）

水电站建设施工合同规范文本（2024年）本合同目录一览1.总则1.1合同主体1.2合同签订地点和时间1.3合同文件2.工程范围和内容2.1工程概述2.2施工范围2.3施工内容3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.施工进度和工期4.1施工计划4.2工期延误4.3提前完成工程5.施工质量和技术标准5.1质量标准5.2技术要求5.3验收标准6.施工安全与环境保护6.1安全管理6.2环境保护7.合同的变更和解除7.1变更条件7.2解除条件8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决10.合同的生效、履行和终止10.1合同生效10.2合同履行10.3合同终止11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.法律适用和争议解决12.1法律适用12.2争议解决13.其他条款13.1不可抗力13.2通知13.3附加条款14.附件14.1工程设计图纸14.2技术规范14.3施工计划第一部分：合同如下：第一条总则1.1合同主体甲方：水电站项目业主单位乙方：承建水电站施工的具有相应资质的施工单位1.2合同签订地点和时间本合同于2024年在中国省市签订。1.3合同文件本合同文件包括：合同协议书、合同条款、工程设计图纸、技术规范、施工计划等。第二条工程范围和内容2.1工程概述水电站建设施工，包括大坝、水库、发电机组等基础设施的建造和安装。2.2施工范围乙方负责水电站所有施工工作，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。2.3施工内容乙方按照甲方提供的工程设计图纸、技术规范和施工计划进行施工。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为一亿人民币（￥100,000,000），具体金额以合同协议书中金额为准。3.2价格调整合同总价在合同履行过程中不得调整，除非遇到不可抗力情况。3.3支付方式甲方按照乙方的工程进度，分阶段支付合同款项。具体支付方式和进度在合同协议书中明确规定。第四条施工进度和工期4.1施工计划乙方按照合同协议书中约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。4.2工期延误乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。4.3提前完成工程乙方如提前完成工程，应提前通知甲方进行验收。第五条施工质量和技术标准5.1质量标准乙方应按照合同协议书中约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。5.2技术要求乙方应按照甲方提供的技术规范进行施工，确保工程的技术要求得到满足。5.3验收标准工程验收按照合同协议书中约定的验收标准进行。第六条施工安全与环境保护6.1安全管理乙方应制定并执行施工现场的安全管理制度，确保施工现场的安全。6.2环境保护乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施保护环境。第七条合同的变更和解除7.1变更条件合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，双方可协商一致进行变更。7.2解除条件合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊情况导致合同无法履行，双方可协商一致解除合同。第八条违约责任8.1违约行为乙方如违反合同协议书中的约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。8.2违约责任乙方应按照甲方要求承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第九条争议解决9.1协商解决合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。9.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、履行和终止10.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同履行双方应严格按照合同协议书约定的条款履行合同。10.3合同终止合同履行完毕或者双方协商一致解除合同后，本合同即告终止。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同生效之日起计算，至合同终止之日起五年止。第十二条法律适用和争议解决12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方应协商解决。13.2通知双方应通过合同签订时的联系方式进行通知，通知应在发送之日起三个工作日内送达对方。13.3附加条款如合同协议书中存在附加条款，双方应严格遵守附加条款的约定。第十四条附件14.1工程设计图纸甲方应向乙方提供水电站建设的工程设计图纸。14.2技术规范甲方应向乙方提供水电站建设的技术规范。14.3施工计划乙方根据合同协议书约定的施工范围和内容，制定施工计划，并提交甲方审批。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸详细要求：工程设计图纸应包括水电站所有基础设施的详细设计方案，包括但不限于大坝、水库、发电机组等。图纸应采用标准设计图纸格式，并标注尺寸、材料、构造等详细信息。附件说明：工程设计图纸是施工的基础，乙方应根据图纸进行施工，确保工程质量符合设计要求。附件2：技术规范详细要求：技术规范应包括水电站建设的所有技术要求，如材料标准、施工工艺、验收标准等。规范应明确、具体，便于乙方施工时参照。附件说明：技术规范是施工的依据，乙方应严格按照规范进行施工，确保工程质量和技术要求得到满足。附件3：施工计划详细要求：施工计划应包括施工进度、施工方法、人员配置等内容，详细具体，便于甲方监督和乙方施工。附件说明：施工计划是施工的时间安排和任务分配，乙方应按照计划进行施工，确保工程按时完成。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照合同约定时间完成工程，属于工期延误。2.乙方施工质量不符合合同约定质量标准，属于质量违约。3.乙方未按照合同约定支付合同款项，属于支付违约。责任认定标准：1.工期延误：每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价千分之二的违约金。2.质量违约：乙方应按照甲方要求修复不合格工程，并支付修复费用。3.支付违约：乙方应按照甲方要求支付违约金，违约金为合同总价的百分之一。示例说明：如果乙方因自身原因导致工期延误超过一个月，根据合同约定，乙方应向甲方支付合同总价千分之二的违约金，即100,000元。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.质量合格：指工程质量符合国家相关法律法规、技术规范和合同约定的要求。5.工期：指合同约定的工程完成时间。1.不可抗力