9A文2024年度建设工程施工合同范本

9A文2024年度建设工程施工合同范本本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4合同相关术语定义2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度安排3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3付款方式3.4工程款支付进度3.5竣工结算4.施工要求及标准4.1施工质量标准4.2施工安全标准4.3环保要求4.4施工材料要求4.5施工工艺要求5.工期及进度5.1合同工期5.2工期延误责任5.3提前竣工奖励5.4工程进度报告6.变更及调整6.1合同变更条件6.2变更程序6.3变更费用承担6.4工程量调整7.违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3丙方违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼管辖法院9.合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更条件9.3合同终止条件10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款11.知识产权保护11.1知识产权归属11.2侵权责任12.合同的附件12.1附件一：工程设计文件12.2附件二：施工方案及工艺说明12.3附件三：材料设备清单12.4附件四：验收标准及方法13.其他约定13.1甲方人员名单13.2乙方人员名单13.3丙方人员名单13.4甲方、乙方、丙方的联系人和联系方式14.合同签署日期及地点14.1合同签署日期14.2合同签署地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：X公司，地址：X。1.2乙方名称：X建筑工程有限公司，地址：X。1.3丙方名称：X材料供应有限公司，地址：X。1.4合同相关术语定义：第二条工程概况2.1工程名称：X项目。2.2工程地点：X。2.3工程规模：X。2.4工程内容：根据甲方提供的工程设计文件，乙方负责完成土建、安装、装饰等工程。2.5工程进度安排：按照甲方要求的工程进度进行施工。第三条合同价格3.1合同总价：人民币X元整（大写：X元整）。3.2价格调整条件：（1）根据国家政策调整，造成材料价格上涨时，双方可协商调整合同价格。（2）由于甲方原因导致工程变更，双方可协商调整合同价格。3.3付款方式：按工程进度分阶段支付。3.4工程款支付进度：（1）工程开工后，支付合同价的30%。（2）工程进度达到50%时，支付合同价的30%。（3）工程竣工验收合格后，支付合同价的20%。（4）剩余10%作为质量保证金，质保期满后支付。3.5竣工结算：工程竣工验收合格后，按实际完成工程量进行结算。第四条施工要求及标准4.1施工质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.2施工安全标准：遵守国家安全生产法规，确保工程安全。4.3环保要求：遵守国家环保法规，确保工程环保。4.4施工材料要求：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.5施工工艺要求：按照乙方提供的施工方案和工艺说明进行施工。第五条工期及进度5.1合同工期：自工程开工之日起，工期为X天。5.2工期延误责任：（1）由于乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方违约金，违约金为合同价的5%。（2）由于甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方违约金，违约金为合同价的5%。5.3提前竣工奖励：若乙方提前完成工程，甲方给予乙方提前竣工奖励，奖励金额为合同价的2%。5.4工程进度报告：乙方定期向甲方报告工程进度。第六条变更及调整6.1合同变更条件：（1）双方同意变更合同内容。（2）由于国家政策、法律法规调整，需要变更合同内容。6.2变更程序：（1）双方协商确定变更内容。（2）签订变更协议，作为本合同的附件。6.3变更费用承担：根据变更内容，双方协商确定费用承担方式。6.4工程量调整：根据实际施工情况，双方协商确定工程量调整。第八条违约责任7.1甲方违约责任：（1）未按约定时间支付工程款，甲方应支付乙方违约金，违约金为应付款的5%。（2）甲方未履行合同约定的其他义务，甲方应承担相应的违约责任。7.2乙方违约责任：（1）未按约定时间完成工程，乙方应支付甲方违约金，违约金为合同价的5%。（2）乙方未履行合同约定的其他义务，乙方应承担相应的违约责任。7.3丙方违约责任：（1）未按约定时间提供材料，丙方应支付乙方违约金，违约金为合同价的5%。（2）丙方未履行合同约定的其他义务，丙方应承担相应的违约责任。第九条争议解决（1）向合同签订地人民法院提起诉讼。（2）提交合同约定的仲裁机构进行仲裁。8.2争议解决机构：中国X仲裁委员会。8.3诉讼管辖法院：合同签订地人民法院。第十条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同变更条件：（1）双方同意变更合同内容。（2）由于国家政策、法律法规调整，需要变更合同内容。9.3合同终止条件：（1）工程竣工验收合格，双方履行完毕合同约定的义务。（2）双方协商一致终止合同。第十一条保密条款10.1保密内容：本合同及合同履行过程中涉及的商业秘密。10.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日起贰年。10.3违约保密条款：违反本保密条款，违约方应支付合同价款的5%作为违约金。第十二条知识产权保护11.1知识产权归属：双方确认，乙方施工过程中形成的知识产权归乙方所有。11.2侵权责任：乙方如侵犯第三方知识产权，由乙方承担相应责任。第十三条其他约定12.1甲方人员名单：（1）项目负责人：X（2）技术负责人：X（3）财务负责人：X12.2乙方人员名单：（1）项目负责人：X（2）技术负责人：X（3）财务负责人：X12.3丙方人员名单：（1）项目负责人：X（2）技术负责人：X（3）财务负责人：X12.4甲方、乙方、丙方的联系人和联系方式：甲方联系人：X联系电话：X乙方联系人：X联系电话：X丙方联系人：X联系电话：X第十四条合同签署日期及地点14.1合同签署日期：年月日。14.2合同签署地点：。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求和说明：本附件包含工程的设计图纸、施工图纸、设计说明书等技术文件。乙方应根据甲方提供的工程设计文件进行施工，并确保施工质量符合设计要求。附件二：施工方案及工艺说明详细要求和说明：本附件包含施工方案、施工工艺、施工组织设计等文件。乙方应按照本附件提供的施工方案和工艺进行施工，确保工程顺利进行。附件三：材料设备清单详细要求和说明：本附件列明工程所需的各种材料、设备及其规格、数量、质量要求等。乙方应根据本附件采购材料和设备，并保证其质量符合工程要求。附件四：验收标准及方法详细要求和说明：本附件规定了工程的验收标准及方法。工程竣工后，乙方应按照本附件规定的标准和方法进行自检，并向甲方提交验收申请。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付工程款。2.甲方未履行合同约定的其他义务。3.乙方未按约定时间完成工程。4.乙方未履行合同约定的其他义务。5.丙方未按约定时间提供材料。6.丙方未履行合同约定的其他义务。责任认定标准：1.违约金：违约方应支付合同价的5%作为违约金。2.提前竣工奖励：乙方提前完成工程，甲方给予乙方提前竣工奖励，奖励金额为合同价的2%。3.质量保证金：剩余10%作为质量保证金，质保期满后支付。示例说明：若甲方未按约定时间支付工程款，甲方应支付乙方违约金，违约金为应付款的5%。例如，若甲方应支付乙方100万元工程款，甲方迟延支付，则应支付乙方5万元的违约金。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指具有合同履行能力的法人或其他组织。2.乙方：指具有合同履行能力的法人或其他组织。3.丙方：指具有合同履行能力的法人或其他组织。4.合同总价：指本合同约定的工程总价。5.工期：指本合同约定的工程开工日期至工程竣工日期。6.违约金：违约方应支付的违约赔偿金。7.提前竣工奖励：甲方给予乙方的提前完成工程的奖励。8.质量保证金：作为保证工程质量的一种经济措施，用于约束乙方履行合同约定的