村住房改善工程总承包招标文件

丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工招标文件招标人：丰县赵庄镇人民政府编制人(盖章):2021年4月21日丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件目录 4第二章投标人须知 7投标人须知前附表 7 21.2资金来源和落实情况 2 24 24 2.2招标文件的澄清 2.3招标文件的修改 2.4最高投标限价 253投标文件 3.1投标文件的组成 263.2投标报价 3.3投标有效期 26 3.5备选投标方案 3.6资格审查资料 3.7投标文件的编制 4投标 4.1投标文件备份的密封和标记 4.2投标文件的递交 4.3投标文件的修改与撤回 285.2开标程序 29 6.2评标原则 29 6.4评标结果(定标候选人)公示 297合同授予 7.2中标通知、中标候选人公示及中标结果公告 7.4签订合同 8纪律和监督 丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件8.1对招标人的纪律要求 8.2对投标人的纪律要求 8.5异议与投诉 9解释权 10招标人补充的其他内容 第三章评标办法(评定分离法) 评标办法前附表 评标方案 1.评审标准 2.1评标准备 402.3详细评审 2.4投标文件的澄清和补正 2.5推荐定标候选人 第四章合同条款及格式 第五章报价清单 第六章发包人要求 第七章发包人提供的资料 招标文件附件 丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件4第一章招标公告件相关条款)。质乙级及以上(或工程设计综合资质),并在人员、设备、资金等方面具有相应的工程总承包能力；丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件5第三方信用服务机构的监督管理部门为丰县信用管理机构，监督电话0516-理了项目负责人解锁手续(省外工程自停工之日起超过90天),或项目负责人有在建工程，但该在建工检员、安全员、施工员任一职务(绿化养护、市政养护工程除外)。日(含)以来；丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件6本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：徐州电子化招投标系统(http://68/xzh易网()上地址：丰县赵庄镇电话：1825170193021日丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件7投标人须知前附表条款号条款名称编列内容招标人名称：丰县赵庄镇人民政府地址：丰县赵庄镇联系人：张佐电话标代理机构名称：丰县中阳工程造价咨询有限责任公司地址：丰县工农路3016号联系人：孙觅电话：051689249200项目名称标段名称丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包建设地点丰县赵庄镇—东临学校、西邻空地、南临518国道、北临空地资金来源财政资金出资比例资金落实情况已落实合同价款支付方式详见专用合同条款第14.4.1工程进度款招标范围丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程的初步设计和施工图设计、要求工期设计总工期：15日历天(具备施工图和抗震审查条件)施工总工期：180日历天(以监理人发出的开工通知为准，因非承包人原因不能开工的，工期相应顺延)质量要求1、设计文件：合格。满足国家相关法律法规、国家现行设计规范及有关标准、发包人设计任务书要求、符合《建筑工程设计文件编丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件投标人资格要求见招标公告是否接受联合体投标见招标公告费用承担和设计成果补偿标准投标人自行承担，对未中标人设计成果不补偿踏勘现场投标人自行踏勘。分包1、分包内容要求：符合建市【2016】93号文件、建市规(2019)12号等相关规定和本招标文件有关分包规定以及其他法律法规要求的相关专业分包。2、对分包人的资质要求：满足相关专业资质要偏离不允许知识产权权要求中标人予以赔偿。须承担全部责任(含连带责任)。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。类似项目的投标和设计(专利权除外)。构成招标文件的其他材料附件、答疑说明文件、答疑澄清文件在内的所有资料(如有)。投标人要求澄清招标文件的截止时间2021年5月10日10时请各投标人在上述时间前将需要答疑澄清的问题，一并集中提出(不要分散提出)招标文件澄清发布时间2021年5月12日17时89丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件1、招标人或代理机构按上述时间发布的澄清文件，并不改变递交2、在发布澄清文件之前，招标人或代理机构视情况，可能的澄清。3、在发布澄清文件之后，发包人视情况发布可能出现的需要发出的澄清文件，如不影响编制投标文件，也不改变递交投标文件截止最高投标限价(招标控制价)1、招标控制总价：壹亿陆仟肆佰捌拾万元整(¥16480万元),其中(1)工程设计费招标控制价：柒拾叁万元整(¥73万元);(2)建安工程费招标控制价：壹亿陆仟肆佰零柒万元整(¥16407万(3)工程总承包其他费：承包人自理。准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件、后期相关服务、使用功能和达到方案设计标准以及设计任务书要求而所发生的所有设计费用、相关服务费用和法律法规赋予的设计单位应尽的相关(2)建安工程费：是指本EPC项目招标范围内的除工程设计费以外的所有费用，包括完成本项目发生的工程施工、验收交付、质量相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件料费(含软件)、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费、保险费、税金和其他管理性质的费用等。因需要而用于租用土地使用权或临时占用道路而发生的费用以及库、生活设施等建(构)筑物的建造、维修、拆除的摊销或租赁费成等信息工程的费用(如网络租赁、BIM、系统运行维护等)】械设备和人身安全进行投保而发生的费用。包括建设工程设计责整理存档，负责竣工验收(含各专项验收)及备案、项目移交、保修管理以及法律法规赋予的相关服务等。多媒体箱(指有线电视)接入，邀月湖整治工程(含安全设施)、健身运动器材、游乐设施、出入口道闸、1#楼村委会和109#污水构成投标文件的材料1、商务标：☑投标函及投标函附录；☑法定代表人身份证明；丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件☑授权委托书；☑投标承诺书；☑联合体协议书(如有);☑投标人及工程总承包项目负责人(总项目经理)业绩公示一览表；☑工程总承包项目负责人信息(项目经理信息);☑企业业绩；☑企业获奖；☑拟再发包计划表(如有);☑工程总承包报价表；☑工程设计费报价表；☑建安工程费报价表；清单”】。3、技术标：☑初步设计文件【因已提供全套深化后的方案设计文件和相关配套文件以及岩土工程勘察报告，结合设计任务书，投标人可深化至施工图设计文件】;4、下列第二、三、四、五项所含商务标、经济标、技术标的内容二、需从诚信库中获取的材料(有效期内，从“投标人及建造师业的投标人资质的投标申请人):☑企业营业执照(如投标人营业执照(设计)不能勾选，可从保证金模块上传);☑企业资质证书(如投标人资质证书(设计)不能勾选，可从丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件保证金模块上传);☑安全生产许可证；☑总承包项目负责人的资格注册证书；☑总承包项目负责人的安全生产考核B证；☑投标人或联合体牵头人为施工单位的类似工程业绩【类似工程业绩要求详招标文件第三章评标办法之评标方案“商务标评审合格标准】;☑投标人奖项【奖项要求详招标文件第三章评标办法之评标方案“商务标评审合格标准”】;☑投标函附录；☑工程总承包报价表；☑工程设计费报价表；☑建安工程费报价表；四、需提供扫描件的材料：(原件扫描件上传至投标文件“投标保证金”模块内)☑投标保证金缴纳凭证；☑投标承诺书(详投标文件格式);☑联合体参与方的基本情况表(单位基本信息);☑联合体协议书(如有);☑拟再发包计划表(如有);☑拟分包计划表(如有);☑联合体参与方为设计单位的营业执照、企业资质证书、注册建筑师证书、企业信用报告；☑联合体参与方为施工单位的营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、建造师注册证书及其安全生产考核B证、《徐州市建筑业企业信用管理手册》、企业信用报告；☑联合体牵头人为设计单位的类似工程业绩【类似工程业绩要求详招标文件第三章评标办法之评标方案“商务标评审合格标准”】;丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件☑投标人奖项【奖项要求详招标文件第三章评标办法之评标方案“商务标评审合格标准”】☑根据招标文件或评审需要，投标人需自制并上传的其五、需单独提供的资料：☑投标文件备份文件：不加密的电子投标文件不包括初步设计文件、已标价的工程量清单),介质为U盘或移动硬盘。☑初步设计文件(CAD版本或pdf版本)【因已提供全套深化后任务书，投标人可深化至施工图设计文件】,介质为U盘或移动硬盘。单的U盘或移动硬盘，应分别放在三个封袋中，在封袋上标明投损坏等因素致使无法进行评标的责任。合同价格形式总价合同投标报价的其他要求一、投标报价原则二、投标报价组成丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件所有设计费用、相关服务费用和法律法规赋予的设计单位应尽的相关义务等，以及应考虑的包括政策性变化在内的所有风险(具体内(二)建安工程费：是指本EPC项目招标范围内的除工程设计费以外的所有费用，包括完成本项目发生的工程施工、验收交付、1、投标人依据自行设计的初步设计文件(因已提供全套深化后的方案设计文件和相关配套文件以及岩土工程勘察报告，结合设计任务书，投标人可深化至施工图设计文件),按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、江苏省现行计价定额、费用定额、现行相关文件，投标截止时间和项目实施期间《徐州工程造合招标文件相关规定、自身实力，自主报价【投标人可参照招标文件第五章“报价清单”要求】。2、投标报价基准期相关约定①人工费：投标截止时间的江苏省住房和城乡建设厅发布的“建设工程人工工资指导价”最新文件【现执行的是苏建函价(2021)62号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》】;②材料费：投标截止时间的最新《徐州工程造价信息》主要建筑材料信息价；③其他政策性文件：投标截止时间国家、江苏省、徐州市发布包括工程总承包管理费、试运行服务费和其他费用，本项费用相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件费、税金和其他管理性质的费用等。因需要而用于租用土地使用权或临时占用道路而发生的费用以及库、生活设施等建(构)筑物的建造、维修、拆除的摊销或租赁费成等信息工程的费用(如网络租赁、BIM、系统运行维护等)】械设备和人身安全进行投保而发生的费用。包括建设工程设计责整理存档，负责竣工验收(含各专项验收)及备案、项目移交、保修管理以及法律法规赋予的相关服务等。健身运动器材、游乐设施、出入口道闸、1#楼村委会和109#污水投标有效期投标截止日后120日历天投标保证金递交1、投标保证金的缴纳方式：采用网银或银行电汇(必须从投标申请人法人基本存款账户汇出)或银行保函(必须从投标申请人法人基本存款账户开户行开出);交易中心专用账户，方可参与本工程投标；丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件3、投标申请人采用银行保函缴纳投标保证金时，投标有效期应在银行保函的有效期内。投标申请人在办理投标保函时，应向本工程投标保证金缴纳账户开户行发起保函查询通知，查询通知中应注明保函编号、保函金额、受益人及申请人；开户行：江苏银行股份有限公司丰县支行账户号：60340188000145375-0017274开户名：丰县公共资源交易中心5、任何以个人或非投标申请人法人单位的名义提交的投标保6、无论任何理由，投标保证金未及时支付的，均视为资格审投标保证金退还方式1、资格审查不合格和未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后的第二个工作日起，以转账方式退还至其基本存款账户；中标人投标保证金，在书面合同签订后5日内，以转账方式退还至其基本存款账户。退还投标保证金时，发生的利息一并退还。2、投标人将银行保函扫描件放入投标文件，开标时递交银行保函原件质押在丰县公共资源交易中心财务室，开具保函收据。如投标人未中标，中标通知书发出后，代理机构通知其凭保函收据自是否允许递交备选投标方案不允许年份本招标文件不强制要求提供，如投标人提供，年份要求为2018年4月1日以来近年发生的重大诉讼及仲裁情况本招标文件不强制要求提供，如投标人提供，年份要求为2018年4月1日以来技术标暗标要求不采用暗标其他编制要求1、见本须知前附表第3.1.1条和招标文件其他相关要求；2、在确定中标人后，中标人还需按招标人或代理机构通知免费提丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件(2)CAD格式设计文件四份(U盘或移动硬盘);(3)和投标文件一致的软件版预算书四份(U盘或移动硬盘);(4)其他资料(以代理机构通知为准)。件不一致，招标人有权要求其改正，并视为弄虚作假，中标人将承担与此相关的责任。投标截止时间2021年5月27日9时30分投标文件上传系统和递交地点电子投标文件(JSTF格式，不包括设计文件、已标价的工程量清单)由各投标人在投标截止时间前自行在“电子招标投标交易平台”上传投标备份文件、设计文件、已标价的工程量清单(U盘或移动开标时间和地点开标时间：同投标截止时间参加开标会的投标人代表1、投标人代表(法定代表人或其委托代理人)应携带电汇回单复标代理机构，由招标代理机构将上述资料统一送至交易中心财务室，进行投标保证金的确认工作；视为自动放弃投标资格。开标程序投标人名单比对；2、简要介绍招标文件的主要内容；丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件3、请招标人检验投标人代表资格，同时解密投标文件；4、解密招标文件，投标文件导入；5、宣读投标文件主要内容(采用投标人阅读电子屏幕唱标方式),投标人对开标记录签字确认；解密时间30分钟。由于现场解密的投标人数量过多或现场解密时网络速度过慢，解密时间顺延评标委员会的组建评标委员会构成：12人评标专家确定方式：随机抽取。其中抽取的技术标(设计类)评标专家人数为5人，技术标(施工类)评标专家人数为5人，经济标评标专家2人。评标结果(定标候选人)公示定标候选人数量：7个如异议成立，取消相应定标候选人资格后：⑦继续定标囚组织原评标委员会重新评审补充推荐定标候选人是否授权评标委员会确定中标人否。中标候选人由定标委员会推荐。定标方法直接票决定标法履约保证金2、履约保证金形式：网银或电汇方式(必须从投标申请人法人基本存款账户开户行汇出)或银行保函(必须从投标申请人法人基本存款账户开户行开出),其数额不高于合同总价的10%(签定合同前确定，以发包人意见为准)。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件4、招标人支付担保可以采用银行保函或者担保公司担保书的方式。招标人支付担保应是全额担保。也可为合同价的10%担保人承担支付责任。招投标行政监督部门丰县住房和城乡建设局建筑市场监管科需要补充的其他内容子化招投标系统提出，不接受纸质异议和投诉，否则不予受招标公告要求的条件外，施工项目负责人应具备建筑工程专业二级注册建造师及以上资格(如与工程总承包项目负责人专业资格一致，可由工程总承包项目负责人兼任),设计项目负责人应具备国家一级注册建筑师资格(如与工程总承包项目负责人专业资格一致，可由工程总承包项目负责人兼任);投标人在项目管理机构中还应配备符合现行法律、法规、与工程总承包项目相适应的其范》(GB/T50358-2017)和其他文件要求。定标方案2、定标步骤：丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件投标监管机构，人数应不少于定标委员会人数的3倍，成员由下列(1)招标人(不含代理机构)、项目业主或者使用单位的领导班子成员、经营管理人员；(2)招标人母公司、子公司人员；(3)各级政府因建设管理需要，成立的长期承担地方国有资金投资工程建设项目的建设单位或管理机构(简称“大甲方”)的领2.2招标人应当在定标候选人公示结束后7个工作日内进入交易中心召开定标会(特殊情况下，经招投标管理部门批准，可以延长定标会议召开时间)。招标人在定标前可以对投标人及拟派项目负责人进行考察。经考察，中标候选人的投标所用业绩、奖项等弄虚作假，或是经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，招标人应如实记录并提交定标委员会参考。招标人定标前组织考察的，定标会议时间可以适当推迟。2.3定标因素定标委员会依据定标候选人投标文件(包括但不限于经济标、商务标、技术标文件),参考评标委员会评标报告等，对各定标候①经济标：对各投标人投标报价进行比较，分析其投标报价的合理性，是否存在不平衡报价，是否存在有可能低于其企业成本，是否存在恶意竞标报价；②商务标：对各投标人的业绩、奖项进行比较，分析工程业绩和奖项的影响力、难易程度；丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件因素等内容进行评审，分析其详细具体性、科学合理性、措施可靠性，组织严谨性、针对性，检查分析其技术、质量、安全、工期控制能力，分析项目管理机构人员结构和搭配结构、人员配置的合理性和专业性，从而排列出项目监理机构团队的执业水准、经验。④其他评审资质、过往工程业绩(含业绩影响力、难易程度)、专业技术人员规模、近三年营业额、利税额、财务状况等，进行分析对比；(2)企业荣誉，包括获得各种荣誉、过往工程奖项(含奖项影响力、难易程度)、履约情况、近三年的不良信息(包括建设行政主管部门作出的各种处罚和不良行为记录、建设单位对其的不良行为记录、履约评价不合格记录以及其他失信记录)进行分析对比。程承包资质数量多的优于数量少的；(2)设计文件和项目管理组织方案评比较好的优于一般的；于类似工程业绩技术相对简单、难度较小的企业；(4)履约评价好企业优于履约评价差企业或者投标人在招标人之前的工程中的履约评价；无不良行为记录企业优于有不良行为记录企业，不良行为记录较轻企业优于不良行为记录较重企业；(5)获得国家级荣誉多企业优于获得荣誉少企业；(6)其他信息。2.4定标细则定标委员会成员根据定标因素对各定标候选人进行评审比较后，进行一次性票决排名。票决采取投票计分法，即各定标委员会分，其次N-1分，依此类推【如定标候选人数量为7人，定标委员会成员认为最优的，N=7,其次N-1分，依此类推；如定标候选人数量为6人，定标委员会成员认为最优的，N=6,其次N-1分，依丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件此类推】,按总分高低推荐三名排序的中标候选人。得票数(总分)相同且影响中标候选人确定的，由定标委员会对得票数(总分)相同的单位进行再次票决确定排名。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件(1)招标公告；(2)投标人须知；(3)评标办法；(5)报价清单(6)发包人要求；(7)发包人提供的资料；(8)投标文件格式；丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件同价款。2.3招标文件的修改丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件3.3投标有效期④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的(如要求)。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.6资格审查资料务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。竣工验收证书)复印件；说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有联合体各方相关情况(以招标文件实际要求为准)。3.7投标文件的编制部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件4投标4.2投标文件的递交丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件6评标6.4评标结果(定标候选人)公示丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件7.3履约保证金(如要求)丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件9解释权丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件第三章评标办法(评定分离法)1.1初步评审条款号评审因素评审标准形式性评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，不一致的，有有效证明文件投标函盖章有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章投标文件和报价只能有一个投标文件和一个有效报价资格评审标准营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证(设计单位无须提供)资质证书具备有效的资质证书资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定拟派工程总承包项目负责人符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定徐州市建筑业企业信用管理手册投标人在递交投标文件截止时间前须取得《徐州市建筑业企业信用管理手册》(设计单位无须提供)企业信用报告投标人须取得经徐州市社会信用体系建设领导小组办公室备案的第三方信用服务机构出具的有效期内的企业信用报告且为B级及以上信用等级；详招标公告要投标人失信被执行人惩戒执行苏信用办〔2018〕23号文件投标人及拟选派工程总承包项目负责人备案。其他要求响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件项规定工程质量规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定；投标报价投标报价不低于工程成本或者不高于招标文件设定的其他要求无评标办法第2.2.6条所列情形1.2详细评审条款号评审因素评审标准经济标详本章评标方案商务标详本章评标方案技术标详本章评标方案评标方式、评审因素及评审顺序1.评标方式：定性+定量评审2.评审因素：经济标、商务标、技术标3.评审顺序：初步评审→经济标→商务标→技术标入围下一评审阶段的方法1、初步评审合格的投标人全部进入经济标评审2、经济标评审经济标评审合格标准，详本章评标方案；3、商务标评审商务标评审合格标准，详本章评标方案；4、技术标评审依据技术标优选标准，确定一定数量的投标人为定标候竞争性判断授权评标委员会作出竞争性判断：□是囚否竞争性判断方式：经评标委员会评审，符合招标投标人虽少于投标人须知前附表6.4.2规定的定标候选人数丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件评标方案一、经济标(定性评审)二、商务标(定性评审)造价大于或等于10000万元的房屋建筑施工总承包业绩；以中标通知书、总承包合同(或施工合同)及工程费大于或等于10000万元的房屋建筑设计业绩；以中标通知书、总承包合同(或委托设计合同)及时提供总承包合同(或委托设计合同)、竣工验收证明】,以上必须同时具备，时间以竣工验收时间为丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件筑工程奖项。三、技术标评审(定性+定量评审)(一)第一阶段技术标(项目管理组织方案)评审标准(定性评审)丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件3、进入下一评审阶段的方法：技术标(项目管理组织方案)评审合格的投标人全部进入第二阶段技术标(设计文件)评审。(二)第二阶段技术标(设计文件)评审标准(定量评审)评分项评分因素评分内容初步设计文件(50分)1.设计说明书(2分)3.项目设计的各项主要技术经济指标是否满足招标人功能需求，是否2.总平面设计(2分)3.总平面设计技术安全、经济合理性、节能、节地、节丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件3.建筑设计(4分)1.建筑设计各项内容是否完整合理与规划方案一致并满足设计任务书4.结构设计(15分)1.结构设计各项内容完整合理并符合计任务书3.结构布置图是否符合国家法律法规及规5.设备设计【电气及照明工程(含强电、开闭所和配电室设备设施)、给排水工程、消防工程以及通风排烟工程、弱电工程、燃气工程、设计任务书所列其他工程专项设计等】(10分)1.各专业设计内容完整合理并满足设计任务书要求、招标文件及其附2.各专业设计是否符合国家规范标准及地3.各专业设计的经济技术指标是否满足招标6.室外配套工程设计(6分)1.室外配套工程设计是否在规划方案和方案设计文件基础上，完成所有各专业设计内容，是否满足设计任务书要求、招标文件及其附件要2.室外配套工程设计是否与各单位工程相关专业匹配，并满足设计任3.各专业设计是否符合国家规范标准及地4.各专业设计的经济技术指标是否满足招标7.绿色建筑与建筑产业化设计(1分)8.设计深度(10分)初步设计深度，可达到施工图设计深度),不同的单位工程是否存在漏项或套用现象，各专业设计是否存在漏项设计或套图情况，是否存在1、评分标准丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件方案和方案设计文件保持一致，各单位工程(含各专业工程设计文件和配套工程)设计完整，未出现漏项设计、套用图纸设计的，可得该项分值的90%以上；设计，各单位工程(含各专业工程设计文件和配套工程)设计基本完整，基本上未出现漏项设计、套用图纸设计的，可得该项分值的70%-90%;文件进行初步设计，部分单位工程(含各专业工程设计文件和配套工程)未设计或设计不完整(不超过工程规模的20%),出现部分漏项设计或套用图纸设计的，可得该项分值的60%-70%;单位工程(含各专业工程设计文件和配套工程)未设计或设计不完整(超过工程规模的20%),或出30分的，为技术标(设计文件)评审合格。(三)定标候选人推荐标准数量评标委员会从技术标(设计文件)评审合格的投标人中，按照技术标(设计文件)得分由高至低进 丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件委(施工类)进行评审，商务标、经济标主要由经济标评委负责评审，评标委员会最终会审。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件(2)投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)印章(或签字)有效的委托书(原件)的；(20在江苏省市场监管和诚信信息一体化平台中查询资质核查结果不达标的企业。查询网址：丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件制定承包人(全称):相关条款)。中标合同价格为人民币(大写):元(¥元),其中：1、工程设计费为人民币(大写):元(¥元);2、建安工程费为人民币(大写):元(Y元);(公章或合同专用章)(公章或合同专用章)(签字)(签字)1.1.13工程，指永久性工程和(或)临时性工程。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件包人指导进行的工程的生产和(或)使用功能试验。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件(1)本合同协议书(2)本合同专用条款(3)中标通知书(4)招投标文件及其附件(5)本合同通用条款(6)合同附件(7)标准、规范及有关技术文件(8)设计文件、资料和图纸(9)双方约定构成合同组成部分的其它文件和(或)企业标准规范的名称(或编号),在专用条款中约定。采购、施工、竣工试验和(或)指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。求赔偿和(或)延长竣工日期。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程和(或)工程之前的现场保安责任(含承(4)根据合同约定的其它延长竣工日期的情况。由承包人依据4.1.2款的约定，自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失(审核会议准备费用)的，由承包人承担。1)根据专用条款(9.1款工程接收)约定单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工1)根据专用条款(9.1款工程接收)中所约定的单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件5.1.1承包人提供的工艺技术和(或)建筑设计方案承包人负责提供生产工艺技术(含专利技术、专有技术、工艺包)和(或)建筑设计方案(含总体5.1.2发包人提供的工艺技术和(或)建筑设计方案发包人负责提供的生产工艺技术(含专利技术、专有技术、工艺包)和(或)建筑设计方案(含总的错误，造成费用增加和(或)工期延误，由发包人负责其相关费用增加，竣工日期给予合理延(1)承包人与发包人(及其专利商、第三方设计单位)应以书面形式交接发包人按5.2.1款第(1)项提供与设计有关的项目基础资料、第(2)项提供的与设计有关的现场障碍资料。对这些资料中的短缺、(2)因发包人采购提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定，存数量，负责组织工程物资采购(包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件),负责运抵现场，并(2)因承包人提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约(3)由承包人提供的竣工后试验的生产性材料，在专用条款中列出类别和(或)清单。为发包人提供工程物资的供应商)与承包人(或包括其分包人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及括为承包人提供工程物资的供应商、或分包人)与发包人(包括代表、或其监理人)按每批货物的提货坐标位置。发包人根据5.2.1款第(1)项、第(2)项的约定，已经提供的可不再提供。承包人对发包人置(不包括发包人根据5.2.1款第(1)项、第(2)项中已提供的现场障碍资料)。发包人在合同约定时丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更检验、检测和试验不合格的，发包人应自费修复和(或)更换，因此造成关键路径延误的，竣工日期相7.5.6因发包人代表和(或)监理人的指令失误，或其它非承包人原因发生的追加施工费用，由收前的48小时以书面形式通知发包人和(或)监理人验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收发包人和(或)监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和(或)监理人在发包人和(或)监理人限定的时间内修正，重新通知发包人和(或)监理人验收。7.6.4再检验。发包人和(或)监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检(1)承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定(包括对雇用、职业健康、安全、福利等方(4)承包人(包括承包人的分包人、供应商及其造成的损坏和(或)竣工日期延误，由承包人负责。施。发包人和(或)监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。(7)承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业(含运输、储存、保管)时，应在施工前10日以书面形式通知发包人和(或)监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和(或)监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。(8)安全防护检查。承包人应在作业开始前，通知发包人代表和(或)监理人对其提交的安全措等进行检查，并根据发包人和(或)监理人提出的整改建议自费整改。发包人和(或)监理人的检查、(2)承包人应采取措施，并负责控制和(或)处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对(1)承包人(包括其分包人)的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即(1)承包人应在单项工程和(或)工程的竣工试验开始前，完成相应单项工程和(或)工程的施9)其它。(5)承包人的竣工试验包括根据6.1.2款约定的由承包人提供的工程物资的竣工试验，及根据(4)承包人应按发包人提供的试验条件、试验程序对发包人根据本款第(3)项委托给承包人工程验的项目、内容、地点和验收时间。发包人和(或)监理人应在接到通发包人和(或)监理人在验收合格的24小时后，不在试验记录和验收表格上签字，视为发包人和(或)监理人已经认可此项验收，承包人可进行隐蔽和(或)紧后作业。验收不合格的，承包人应在发包人和(或)监理人指定的时间内修正，并通知发包人和(或)监理丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件8.2.5不论发包人和(或)监理人是否参加竣工试验和验收，发包人均有权责令重新试验。如因承8.3.3发包人和(或)监理人有义务按照经确认的竣工试验安全方案中的安全规程、安全制度、安8.5.2不论发包人和(或)监理人是否参加竣工试验和验收，承包人未能通过的竣工试验，发包人丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件(5)未能通过的工试验，使整个工程丧失了生产和(或)使用功能时，发包人有权指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人承担因此增加的费用(包括发包人的费用);竣工日期延误的，并应承(7)项的约定，解除合同。工程和(或)按工程进行接收。(1)根据第10条竣工后试验的约定，由承包人负责指导发包人进行单项工程和(或)工程竣工后包人应在接到申请后的10日内组织接收，并签发工程和(或)单项工程接收证书。9.4.1不接收工程。如发包人收到承包人送交的单项工程和(或)工程接收证书申请后的15日内不组织接收，视为单项工程、和(或)工程的接收证书申请已被发包人认可。从第16日起，发包人应根单项工程或工程接收条件的，发包人有权拒绝接收单项工程和(或)工程。发包人未能遵守本款约定，使用或强令接收不符合接受条件的单项工程和(或)工程的，将承担等所造成的损失、损坏、损害和(或)赔偿责任。(1)发包人有权对第10.1.2款第(2)项约定的由承包人协助发包人编制的竣工后试验方案进行审(3)发包人对承包人根据10.1.2款第(4)项提出的建议，有权向承包人发出不接受或接受的通知。发包人未能接受承包人的上述建议，承包人有义务扔按本款第(2)项的组织安排执行。承包人因(7)承包人根据合同约定和(或)行业规定，在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款之间、或(和)工程的竣工后试验程序和试验条件，组织竣工后试验。10.2.5竣工后试验日期的通知。发包人应在接收单项工程或(和)接收工程日期后的15日内通知因发包人原因未能在接收单项工程和(或)工程的20日内，或在专用条款中约定的日期内进行竣工程和(或)单项工程的生产功能和(或)使用功能。(1)根据5.1.1款约定，由承包人提供生产工艺技术和(或)建筑设计方案的，承包人应保证工程(2)根据5.1.2款约定，由发包人提供生产工艺技术和(或)建筑设计方案的，承包人应保证在试运行考核周期内达到5.1.2款专用条款中约定的，应由承包人承担的10.3.4产品和(或)服务收益的所有权。单项工程和(或)工程竣工后试验及试运行考核期间的任何产品收益和(或)服务收益，均属发包人所有。通知后的90日内开始竣工后试验的，工程和(或)单项工程视为通过了竣工后试验和试运行考核。除期时，试运行考核应在中断或停止后的60日内重新开始，超过此期限视为单项工程和(或)工程已通10.5.3因承包人原因，重新进行竣工后试验，给发包人增加了额外费用时，发包人有权根据(1)未能通过试运行考核的赔偿承包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人在根据5.1.1款专用条款约定的工程和(或)单项工程试运行考核保证值和(或)使用功能保证的说明书，并按照在(2)承包人对未能通过试运行考核的工程和(或)单项工程，若提出自费调查、调整和修正并被(3)发包人接受了本款第(2)项约定，但在商定的期限内发包人未能给承包人提供方便，致使承应依据8.1.1款(1)、(2)、(3)项、8.2款竣工试验的检验与验收、10.3.3款第(4)项竣工后试验及其试(8)上述变更所需的附加工作。(5)上述变更所需的附加工作。(3)根据5.2.1款第(1)项、第(2)项之外，新增加的施工障碍处理；(6)现场其他签证；(7)上述变更所需的附加工作。(2)发包人对承包人根据13.3.2款第(2)项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续批准的合理估算，和(或)给予竣工日期的合理延长。发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内，未能批准承包人的估算和(或)竣工日期延长13.5.1合同中已有相应人工、机具、工程量等单价(含取费)的，按合同中已有的相应人工、机具、工程量等单价(含取费)确定变更价款；13.5.2合同中无相应人工、机具、工程量等单价(含取费)的(承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算);丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件2)应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时，发包人有权从预付款保函(如约4)承包人未能按上述协议书执行，发包人有权从履约保函(如有)中抵扣尚未扣完的预付款期数、计划每期达到的主要形象进度和(或)完成的主要计划工程量(含设计、采购、施工、竣工试14.7.2发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和(或)实际进度比付款计划表约定的关未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件工艺技术和(或)建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；程序与本款第(1)项至第(4)项的约定相同。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件(4)发包人在收到承包人按本款第(3)项提交的报告和补充资料后的30日内未与承包人协商、序与本款第(1)项至第(4)项的约定相同。(7)根据8.6.2款第(4)项(或)和10.8款的约定，未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和(或)整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；(8)承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和(或)清算程序。(5)向发包人提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括：承包人提供的工程物资(含在现场撤离现场和(或)拆除，除非得到发包人同意。(1)全部合同解除的撤离。承包人有权按18.1.5款第(4)项的约定，承将未被因抵偿扣留的机具、设施等自费拆除并自费撤离现场(不包括根据18.1.5款第(4)项约定被抵偿的机具等)。发包人为此(5)发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人将进入破产和(或)清算程序，发包人接到承包人根据本款第(1)项、(2)项、(3)项解除合同的通知后，发包人随后给予了付(2)移交已完成的永久性工程及承包人提供的工程物资(包括现场保管的、已经订货的、正在加(5)应发包人的要求，承包人将分包合同转让至发包人和(或)发包人指定方的名下，包括永久款索赔的款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的增减款项，以及承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地的费用(当出现18.2.1款同后的结算中的第(2)项至第(4)项进行结算。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件动、战争。(2)本合同的补充协议或合同；(3)本合同专用条款及附件；(4)中标通知书；(6)投标文件【包括投标经济标文件(含工程总承包报价表、各投标分项报价表、已标价的工程(8)本合同通用条款；(9)标准、规范及有关技术文件；规范等有关技术文件等);丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件 2.3.1监理单位名称：:工程总监理姓名：;务书比对的差异、有无漏项设计、有无偏差等纸会审与技术交底，参加工程验收以及法律法规赋予的其他义务等);其他事务和业务。执行，经发包人审批后的结论按该程序逆向传达并由监理人最后下达。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件师有权在向发包人汇报的同时发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予以执行。须经发包人事先批准行使的权力如下(包含但不限于):(2)审查技术规范(规定)或设计的变更，经发包人同意后批准实施；用；和工程所在地有关安全生产的要求及相关规定；承担①由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留⑧发包人管理需要的其他文件。求提供。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件符合《建筑工程设计文件编制深度规定》和发包人要求的全套设计图纸；⑫页目管理组织方案(含施工组织设计、施工进度和措施计划、施工方案等)报监理人审核发包工程有关的文件以及法律法规授予的其它权利。可更换，否则每更换一次，向发包人支付违约金20000元。包人享有本合同单方解除权。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件0请监理人、发包人同意后方可调整。合同签定后10日内(至少在现场施定原则)一式三份，报监理人批准，发包人确认，但监理人的批准和发包人的确认，不能减轻或免除合同签定后10日内(至少在现场施工开工7日前),由承人的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。4.4.1施工进度计划(以表格或文字表述)合同签定后10日内(至少在现场施工开工7日前)丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件万分之壹(0.01%)承担违约金，且发包人有权采取任何补救措施来弥补该延误，由此增加的费用由作为合同附件。供，双方另行约定。供，双方另行约定。人提供。本工程的设计阶段(名称):初步设计和施工图设计；设计审查阶段及其审查会议的时间安排：;(2)竣工后试验的生产性材料的类别或(和)清单：竣工后15日内，由承包人提供，一式三份；建设行政主管部门有要求的，按建设行政主管部门要求执行。(1)报告提交日记、报告内容和提交份数：即时提供给监理人和发包人各一份。(1)保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件，场内的施工所需道路由承包丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件人承担；(2)协调处理施工现场周围地下管线、文物等和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，承施工用电类别及相应收费标准执行。用)由其自行缴纳。承包人逾期缴纳，发包人有权从承包人工程款中直接扣除。工7日前),由承包人提供需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间等资料一式二份。发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：合同签定后10日内(至少在现场施工开工7日前)水电等节点位置资料的提交时间：合同签定后10日内(至少在现场施工开工7日前)丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件用由承包人承担，包含在合同总价款内。 (2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日向发包人、监理人、跟踪审计单位(如有，(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的全部责任。(6)发包人协调处理施工现场周围地下管线、文物等和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工(7)项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：遵守并达到国家和工程所在地有关安全生产的减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义(10)鼓励承包人争创国家、省、市工程奖项，但发包户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。式三份，按监理人要求提供。(4)竣工试验方案9.1.1按单项工程或(和)按工程接收 以及监理人要求提交。(6)其它义务和工作：无。(7)其它义务和工作：按行业或建设行政主管部门规定。行通知。(1)未能通过试运行考核的赔偿□各单项工程的赔偿金额(或赔偿公式)分别为：_□工程的赔偿金额(或赔偿公式):/相关责任的赔偿金额(或赔偿公式)分别为：/份。成的工程费用和工期的变化。件为准。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件定的事项，须经设计人书面认可)。其他不得作为审计结算依(一)工程设计费： 行必要的补充、修改等(如经发包人认可的或发包人提出的局部方案调整、装饰颜色效果的改变等), 工程设计费用不再调整。了招标文件相关规定、自身实力，已自主报价。2、由于承包人对招标文件全部内容(含招标人提供的全部资料)理解有误或对招标范围、承包范4、由于承包人的施工图设计(包括各单项专业工程设计)未能通过相关职能部门和行业主管部门丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件价格(投标截止期前一个月《徐州工程造价信息》主要建筑材料信息价)5%时，涨幅在5%以内的风价格(投标截止期前一个月《徐州工程造价信息》主要建筑材料信息价)5%时，跌幅在5%以内的费③仅下列材料参与市场价格波动引起的调整：钢筋、商品混凝土(包石、预拌砂浆、主要砌体材料、砂、碎石、水泥、电线电缆。程主体结构验收之日前一个月份的材料单价算术平均值为依据；算术平均值为依据。单价算术平均值为依据。份至工程验收之日前一个月份的材料单价算术平均值为依据。③合同中无相应人工、机具、工程量等单价(含取费),亦无类似于变更工程的价格的，双方通过丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件特征描述不全的工序应包括在报价中。③承包人已对工程现场进行了实地踏勘，工程现场内的清表(含建筑物拆除后的建筑垃圾清理),相关费用已由承包人充分考虑在投标报价中。工期不予顺延。建议变更的利益分享的约定：无。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件①绿化工程：②建安工程(不含绿化工程)屋面混凝土结构全部完成后，支付至建安工程(不含绿化工程)合同价款的35%;(3)主体结构工程全部完成并验收合格后，支付至建安工程(不含绿化工程)合同价款的45%;(4)单项工程全部完成并验收合格后，支付至建安工程(不含绿化工程)合同价款的60%;(5)全部工程完成、竣工验收合格后，支付至建安工程(不含绿化工程)合同价款的70%;竣工结算价款的90%;竣工结算价款的97%,余款作为工程质量保证金。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件备注1:绿化工程初验时间为工程完工后满六个月，初验合格是指各类苗木绿化成活率在90%及以也不予支付工程进度款。备注2:承包人在每次收款前一周内，应向发包人开具等额的增值税专用发票(或一次性开具),备注3:发包人应按照上述工程款支付节点，将应付工专户。包人受到损失的，由承包人负责赔偿。总承包合同相关条款。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件程款为基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率赔偿损失。顺延。约金；逾期未整改，发包人有权单方解除合同。(7)承包人未能按照合同约定履行其他义务的：量标准，整改费用由承包人自理。造成发包人损失，失的，发包人有权索赔。本合同一式八份，均具有同等法律效力，发包人二份，承包人二份，代理机构一份，其余用出现民工上访滋事的，每次承包人向发包人赔偿5万元；(2)对施工企业予以不良行为记录，并报建设为已付工程款。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件按照合同关于变更的约定执行。的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。20.7.5本合同未涉及之处或与招标文件(含答疑澄清文件、答疑说明文件等)不一致之处，按照附件：工程质量保修书发包人(全称):丰县赵庄镇人民政府承包人(全称):2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3.装修工程为2年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5.供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期；6.给排水设施、道路等配套工程为2年；7.绿化工程养护期：2年丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件六、双方约定的其他工程质量保修事项：1。法定代表人(签字):法定代表人(签字):委托代理人(签字):委托代理人(签字):1.1工程总承包报价范围包括工程设计费、建安工程费、工程总承包其他费(由承包人自理),其费用(如网络租赁、BIM、系统运行维护等)】、工程保险费【承包人在项目建设期内对建筑工程、丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件2.设计计价原则：详招标文件(含工程总承包合同、发包人要求等)相关条款。3.施工计价原则：详招标文件(含工程总承包合同、发包人要求等)相关条款。4.采购计价原则：详招标文件(含工程总承包合同、发包人要求等)相关条款。5.其他说明：详招标文件(含工程总承包合同、发包人要求等)相关条款。丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件二、建设内容(招标范围):2、如遇水(给水、排水)电(强弱电)接入口与市政接入口不一致造成调整时，合同价不因此调材料设备名称品牌备注外墙面真石漆三棵树、嘉宝莉、立邦颜色、分格等必须符合设计要求，须提供喷刷样品并经发包人确认，但不因此调整单价。门窗五金配件耶鲁、坚朗、国强成套配电柜(箱)、弱电箱1、箱体冷轧钢板厚度不小于1.5mm,柜体冷轧钢板厚度不小于2mm,并做防锈、防潮、防腐、喷塑处理；2、达到工程验收标准。成套配电柜元器件(开闭所、配电室)规格型号颜色样式等，在购置前，须提供样品并经发包人确认，但不因此调整材料单价。成套配电箱元器件(用户配电箱)规格型号颜色样式等，在购置前，须提供样品并经发包人确认，但不因此调整材料单价。变压器江苏华鹏、江苏华辰南京大全、江苏鼎鑫电线电缆(从开闭所至用户配电箱)江苏上上、无锡光环无锡华美、无锡群星开关、插座、面板西蒙、正泰、人民、德力西规格型号颜色样式等，在购置前，须提供样品并经发包人确认，但不因此调整材料单价。给水PPR和排水UPVC等管材、管件丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件阀门上海标一、上海精嘉、良精、浙江永德信、江苏竹篑水泵上海东方、上海凯泉、上海连成、上海凯源、上海熊猫南方泵业太阳能清华阳光、太阳雨、荣事达、桑乐1.符合最新技术规范、安装与验收规程相关要求；2.整体式全玻璃真空太阳能热水系统，净容积不低于120L、16支管真空管、1.6米长、φ58,有效保温时间为72小时以上。3.内胆选材为进口食品级SUS304-2B烙镍合金不锈钢，厚度合4.支架：锌彩板外壳支架，不低于2mm厚锌彩板，有必要的支5.保温材料50mm,环保无害；6.管道须与各用户给水管道对接并采取保温防漏措施；溢水管出户长度0.5米。7.整机耐冻、耐雨淋，耐晒(真空管耐空晒);8.配件要求：接各户；(2)1216水管，PE-X,胶连度在65%以上，耐低温高温；(3)双层聚乙烯保温；外包铝箔，防水、防老化、耐高温；(4)纯铜接头；(5)原装集成自动阀，纯铜、陶瓷阀芯，耐高温不变形；(6)纯铜止回阀(7)安全索+U型环，钢丝+PVC涂塑层；注：凡纯铜配件，铜纯度>59%,铅含量<2.2%。上述参数为最低配置要求，如低于最新规范要求或配置，以最新规范和配置为准。摄像头大华、海康、科达均不低于800万像素，符合当地联防联控技术参数要求(一)设计依据和设计规范(规程)、相关文件要求。(二)总体设计要求丰县赵庄镇大刘集村住房改善工程设计采购施工工程总承包招标文件