建筑工程总包2024年补充合同规范文本

建筑工程总包2024年补充合同规范文本本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.合同主体2.1甲方（建设单位）名称2.2乙方（施工单位）名称2.3丙方（监理单位）名称3.工程合同价款3.1合同总价3.2工程预付款3.3工程进度款3.4工程竣工结算4.工程质量标准4.1工程质量等级4.2质量检验标准4.3质量保证措施5.工程进度要求5.1施工工期5.2关键节点工期5.3工期延误责任6.施工材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收7.施工安全与环保7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3环保要求8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼管辖法院11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：图纸12.3附件三：技术参数和要求13.其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力14.合同的签订、修改与解除14.1合同签订14.2合同修改14.3合同解除第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程的具体地理位置，省市区/县、街道地址。1.3工程规模：工程的总体规模，包括建筑总面积、建筑高度、建筑层数等。1.4工程性质：工程的性质，如住宅、商业、办公楼等。第二条合同主体2.1甲方（建设单位）名称：指承担工程建设的法人或其他组织。2.2乙方（施工单位）名称：指承担工程施工的法人或其他组织。2.3丙方（监理单位）名称：指承担工程监理的法人或其他组织。第三条工程合同价款3.1合同总价：双方协商确定的工程合同总价，包括工程造价、材料费用、施工费用等。3.2工程预付款：甲方按照合同约定，向乙方支付的预付款金额及支付时间。3.3工程进度款：甲方按照工程实际进度，向乙方支付的进度款金额及支付时间。3.4工程竣工结算：工程竣工后，双方根据实际完成情况进行的结算。第四条工程质量标准4.1工程质量等级：双方协商确定的工程质量等级，如合格、优良等。4.2质量检验标准：按照国家相关标准、规范和双方约定进行的质量检验标准。4.3质量保证措施：乙方应采取的质量保证措施，包括质量管理体系、质量控制措施等。第五条工程进度要求5.1施工工期：双方协商确定的工程施工总工期，包括开工日期和竣工日期。5.2关键节点工期：双方协商确定的工程关键节点工期，如基础工程、主体结构工程等。5.3工期延误责任：因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。第六条施工材料与设备6.1材料供应：甲方负责供应的工程材料种类、规格、数量、质量等要求。6.2设备供应：甲方负责供应的工程设备种类、规格、数量、质量等要求。6.3材料和设备验收：双方按照合同约定进行的材料和设备验收程序和要求。第八条合同变更与解除8.1合同变更条件：合同执行过程中，因特殊情况需要变更合同的，可以协商一致进行变更。8.2合同变更程序：合同变更应签订书面变更协议，并经甲乙丙三方签字盖章确认。8.3合同解除条件：合同执行过程中，因特殊情况需要解除合同的，可以协商一致解除合同。8.4合同解除程序：合同解除应签订书面解除协议，并经甲乙丙三方签字盖章确认。第九条违约责任9.1甲方违约责任：甲方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。9.2乙方违约责任：乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。9.3丙方违约责任：丙方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。第十条争议解决10.1争议解决方式：合同争议可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。10.2争议解决机构：如选择仲裁，应提交至双方约定的仲裁委员会；如选择诉讼，应提交至甲方所在地人民法院。10.3诉讼管辖法院：甲方所在地人民法院具有管辖权。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。11.2合同变更条件：合同执行过程中，甲乙丙三方可以协商一致进行变更。11.3合同终止条件：合同执行完毕、解除或者依法终止。第十二条合同附件12.1附件一：工程量清单，详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等。12.2附件二：图纸，包括工程设计图纸、施工图纸等。12.3附件三：技术参数和要求，详细列明工程的技术参数和要求。第十三条其他约定13.1保密条款：各方应对合同内容和涉及的技术秘密、商业秘密等予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2知识产权保护：乙方应保护甲方提供的工程设计、技术资料等知识产权，不得侵犯第三方知识产权。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者损失的，各方可根据实际情况协商解决。第十四条合同的签订、修改与解除14.1合同签订：本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。14.2合同修改：合同执行过程中，如需修改，应签订书面修改协议，并经甲乙丙三方签字盖章确认。14.3合同解除：合同执行过程中，如需解除，应签订书面解除协议，并经甲乙丙三方签字盖章确认。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等。清单应按照工程部位和工序进行分类，并注明工程量计算的依据和标准。附件二：图纸包括工程设计图纸、施工图纸等。图纸应清晰、完整，标明工程的具体尺寸、构造要求、材料要求等。附件三：技术参数和要求详细列明工程的技术参数和要求。包括工程的结构、材料、设备、施工工艺等方面的具体要求。附件四：施工组织设计包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置、施工材料供应计划等。附件五：安全生产措施包括施工现场安全管理规定、安全防护措施、应急预案等。附件六：环保措施包括环境保护规定、环保设施、环保要求等。附件七：质量检验计划包括质量检验标准、检验程序、检验方法等。附件八：工程变更协议用于记录合同执行过程中发生的工程变更事项。附件九：工程进度款支付申请表用于申请工程进度款的支付。附件十：违约行为及责任认定详细列明合作中所有涉及到的违约行为以及违约的责任认定标准。附件十一：争议解决协议用于约定争议解决的机构和程序。附件十二：合同解除协议用于记录合同解除的事宜。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的时间和质量完成工程。2.乙方使用不符合合同约定的材料和设备。3.乙方未按照约定的进度计划施工。4.乙方未按照约定的安全标准进行施工。5.乙方未按照约定的环保标准进行施工。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金比例进行计算。2.根据违约行为对工程造成的影响和损失进行赔偿。示例说明：说明三：法律名词及解释：1.甲方：指承担工程建设的法人或其他组织。2.乙方：指承担工程施工的法人或其他组织。3.丙方：指承担工程监理的法人或其他组织。4.合同总价：双方协商确定的工程合同总价，包括工程造价、材料费用、施工费用等。5.预付款：甲方按照合同约定，向乙方支付的预付款金额。6.进度款：甲方按照工程实际进度，向乙方支付的进度款金额。7.竣工结算：工程竣工后，双方根据实际完成情况进行的结算。8.违约金：违约方按照合同约定支付给守约方的