建设工程水泥路面施工承包条款(2024年)

建设工程水泥路面施工承包条款(2024年)本合同目录一览1.承包范围与工程概况1.1承包范围1.2工程概况2.合同价格与支付2.1合同价格2.2支付方式与时间3.施工进度与质量要求3.1施工进度3.2质量要求4.材料与设备4.1材料4.2设备5.施工安全5.1安全措施5.2安全事故处理6.合同的履行与变更6.1合同履行6.2合同变更7.违约责任7.1承包商违约7.2发包方违约8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同的解除与终止9.1合同解除9.2合同终止10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限11.知识产权保护11.1知识产权归属11.2侵权责任12.合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件12.2合同修改12.3合同解除13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1不可抗力14.2通知与送达14.3合同的副本14.4合同的修订历史第一部分：合同如下：1.承包范围与工程概况1.1承包范围（1）承包商同意按照合同约定的工程量清单、设计图纸、技术规范和标准，完成水泥路面施工工程。（2）承包商应负责工程所需的材料、设备采购、施工、验收、保修等一切与施工相关的工作。（3）承包商应承担施工期间的环境保护、安全防护和文明施工责任。1.2工程概况（1）工程名称：建设工程水泥路面施工项目（2）工程地点：（3）工程规模：（4）工程总价：（5）工程开工日期：（6）工程竣工日期：2.合同价格与支付2.1合同价格（1）本合同约定的工程总价款为元（大写：人民币元整）。（2）合同价格包括工程设计、施工、材料设备购置、税费、保险、人工等一切与工程相关的费用。2.2支付方式与时间（1）发包方应按照合同约定的付款节点和比例，向承包商支付合同价款。（2）支付方式为银行转账，账户信息详见合同附件。（3）付款节点：a）工程开工后15日内，支付合同总价款的30%；b）完成工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；c）工程竣工并验收合格后，支付合同总价款的20%；d）剩余的10%作为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。3.施工进度与质量要求3.1施工进度（1）承包商应按照合同约定的工期完成施工。（2）承包商应提前15天向发包方提交施工进度计划，并按照计划执行。3.2质量要求（1）承包商应按照设计图纸、技术规范和标准进行施工，保证工程质量。（2）工程验收合格标准：达到设计要求，满足发包方使用功能，并通过相关政府部门验收。4.材料与设备4.1材料（1）承包商应按照合同约定的材料品牌、规格、型号等要求采购。（2）材料质量应符合国家相关标准和规定。4.2设备（1）承包商应按照合同约定的设备品牌、型号、数量等要求采购。（2）设备质量应符合国家相关标准和规定。5.施工安全5.1安全措施（1）承包商应制定施工现场安全防护措施，并严格执行。（2）承包商应配备齐全的安全防护设施，保障施工现场安全。5.2安全事故处理（1）一旦发生安全事故，承包商应立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并及时报告发包方和有关部门。（2）承包商应承担因施工原因造成的人身伤亡、财产损失等一切责任。6.合同的履行与变更6.1合同履行（1）双方应按照合同约定全面履行各自的权利和义务。（2）合同履行中，如需变更，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。6.2合同变更（1）合同变更包括但不限于工程量增减、工期调整、费用增减等。（2）合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。8.违约责任8.1承包商违约（1）承包商未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿发包方损失等。（2）承包商未按照合同约定使用材料、设备，应承担相应的违约责任。8.2发包方违约（1）发包方未按照合同约定支付价款，应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿承包商损失等。（2）发包方未按照合同约定提供施工条件，导致工程无法正常进行，应承担相应的违约责任。9.争议解决9.1争议解决方式（1）双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构（1）双方同意选择合同签订地人民法院作为争议解决的机构。（2）双方在此确认，该法院具有管辖权，且双方将全力配合法院的审理工作。10.保密条款10.1保密内容（1）双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。（2）保密信息包括但不限于合同内容、技术资料、商务谈判记录等。10.2保密期限（1）双方应对保密信息保密至合同解除或终止之日起5年。（2）双方同意，在保密期限内，未经对方书面同意，不得向第三方披露保密信息。11.知识产权保护11.1知识产权归属（1）工程设计、技术成果、专利等知识产权，归发包方所有。（2）承包商在施工过程中形成的知识产权，归承包商所有。11.2侵权责任（1）如承包商施工过程中侵犯第三方知识产权，由承包商承担全部侵权责任。（2）如发包方使用承包商提供的材料、设备侵犯第三方知识产权，由发包方承担全部责任。12.合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件（1）双方签字盖章后，合同即刻生效。（2）合同生效后，双方应按照约定履行各自的权利和义务。12.2合同修改（1）合同修改应采用书面形式，经双方签字盖章确认。（2）合同修改部分视为合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。12.3合同解除（1）合同解除应采用书面形式，经双方签字盖章确认。（2）合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，并互相赔偿因解除合同造成的损失。13.法律适用与争议解决13.1法律适用（1）本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。（2）双方在此确认，合同签订地法律为合同的准据法。13.2争议解决（1）双方同意选择合同签订地人民法院作为争议解决的机构。（2）双方在此确认，该法院具有管辖权，且双方将全力配合法院的审理工作。14.其他条款14.1不可抗力（1）因不可抗力导致合同无法履行，双方均免责。（2）不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.2通知与送达（1）双方之间的通知与送达，均应以书面形式进行。（2）通知与送达地址为合同约定的联系地址，视为有效送达。14.3合同的副本（1）双方各执一份合同正本，具有同等法律效力。（2）合同副本份数、份号、签字盖章页等，均已在合同中注明。14.4合同的修订历史（1）本合同自签字盖章之日起生效。（2）合同修订历史如下：a）2024年X月X日，双方签订合同正本；b）2024年X月X日，双方签订合同副本。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单2.设计图纸3.技术规范和标准4.材料品牌、规格、型号要求5.设备品牌、型号、数量要求6.施工现场安全防护措施方案7.应急预案8.知识产权资料9.合同签订地人民法院出具的管辖权确认文件附件详细要求和说明：1.工程量清单详细列出所有施工项目的工程量、单位、单价和总价。2.设计图纸包含工程的整体设计、结构布局、施工细节等。3.技术规范和标准列出施工过程中应遵守的技术规范和标准，如混凝土配比、施工工艺等。4.材料品牌、规格、型号要求具体列出所需材料的品牌、规格、型号，以确保材料质量。5.设备品牌、型号、数量要求详细列出所需设备的品牌、型号、数量，以确保设备性能。6.施工现场安全防护措施方案包含施工现场的安全防护措施、设施配置、安全培训等。7.应急预案针对可能发生的安全事故、自然灾害等制定应急预案。8.知识产权资料包括工程设计、技术成果、专利等知识产权的相关资料。9.合同签订地人民法院出具的管辖权确认文件确认合同签订地人民法院具有管辖权的文件。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商违约未按约定完成工程：如工程进度严重滞后或工程质量不符合要求。未按约定使用材料、设备：如使用不合格材料、设备导致工程质量问题。2.发包方违约未按约定支付价款：如延迟支付、少支付合同价款。未按约定提供施工条件：如未按约定时间提供施工场地、图纸等。违约责任认定标准：1.违约金：根据合同约定，违约方应支付违约金，具体金额根据违约程度和损失程度确定。2.赔偿损失：违约方应赔偿因违约造成的对方直接经济损失。3.工程延期：根据工程延期天数，计算违约方应支付的违约金或赔偿损失。示例说明：若承包商未按照合同约定完成工程，导致工程进度严重滞后，发包方有权要求承包商支付违约金，并赔偿因工程延期导致的直接经济损失。具体金额需根据实际损失和合同约定进行计算。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.知识产权：知识产权是指权利人对其智力劳动所创造的成果和经营活动中的标记、信誉所依法享有的专有权利。3.合同解除：合同解除是指合同当事人协商一致，根据法律规定或者合同约定，终止合同关系的行为。4.违约金：违约金是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，按照法律规定或者合同约定应当承担的违约责任。5.赔偿损失：赔偿损失是指因违约行为造成的