南街区块建设项目第一标段招标文件

丰县书院南街区块建设项目第一标段建设工程施工招标招标文件招标人：丰县保障性住房建设有限公司编制人(加盖执业印章):Ⅱ目录 4 6投标人须知前附表 6投标人须知 1.2资金来源和落实情况 2招标文件 2.1招标文件的组成 2.3招标文件的修改 2.4招标控制价 3.1投标文件的组成 3.2投标报价 3.4投标保证金 3.6投标文件的编制 4投标 4.1投标备份文件的密封和标记 4.2投标文件的递交 4.3投标文件的修改与撤回 5.3特殊情况处理 6评标 6.2评标原则 6.4评标结果(定标候选人)公示 7.3履约保证金 7.4签订合同 丰县书院南街区块建设项目第一标段建设工程招标文件 8.1对招标人的纪律要求 8.2对投标人的纪律要求 8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 208.5异议与投诉 10招标人补充的其他内容 第三章评标办法(评定分离法) 评标办法前附表 1.评审标准 2.评标程序 2.1评标准备 2.2初步评审 2.3详细评审 2.5推荐定标候选人 第四章合同条款及格式 第二部分通用合同条款 第三部分专用合同条款 第五章工程量清单 1.工程量清单编制说明 2.投标报价编制要求 3.其他说明 第七章技术标准和要求 封面 4产考核合格证书》(B证),且必须满足下列条件：目负责人解锁手续(省外工程自停工之日起超过90天),或项目负责人有在建工程，但该在建工程与员、安全员、施工员任一职务(绿化养护、市政养护工程除外)。5效期内可重复使用；c.第三方信用服务机构的监督管理部门为丰县信用管理机构，监督电话：日(含)以来；4.3本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：徐州电子化招投标系统(http://68/xzh易网()上发招标人：丰县保障性住房建设有限公司代理机构：丰县中阳工程造价咨询有限责任公司地址：丰县工农南路23号地址：丰县工农路3016号联系人：何梦龙联系人：孙觅6第二章投标人须知条款号条款名称编列内容招标人名称：丰县保障性住房建设有限公司地址：丰县工农南路23号联系人：何梦龙电话：051667768582招标代理机构名称：丰县中阳工程造价咨询有限责任公司地址：丰县工农路3016号联系人：孙觅电话：051689249200招标项目标段名称丰县书院南街区块建设项目第一标段建设工程建设地点见招标公告资金来源见招标公告出资比例资金落实情况已落实工程款支付方式详专用合同条款第12.4.1条招标范围见招标公告要求工期要求工期：720日历天计划开工日期：2021年2月27日计划竣工日期：2023年2月16日质量要求见招标公告投标人资格要求见招标公告是否接受联合体投标见招标公告踏勘现场分包允许分包：分包内容要求：详施工合同相关条款分包金额要求：详施工合同相关条款偏离不允许构成招标文件的其他材料无澄清招标文件的截止时间2021年1月25日10时招标文件澄清发布时间2021年1月26日17时7丰县书院南街区块建设项目第一标段建设工程招标文件招标控制价伍亿柒仟陆佰零柒万壹仟肆佰叁拾玖元玖角叁分(¥576071439.93元)各单项工程招标控制价详第三章评标办法构成投标文件的材料口投标函口法定代表人身份证明(资格证明书)口授权委托书口投标人(项目负责人)类似工程业绩一览表投标人基本情况表(单位基本信息)项目负责人简历表(项目经理信息)企业业绩企业获奖口已标价的工程量清单口施工组织设计口拟分包计划表(如有)口本条款下列第二项“需从诚信库中获取的材料”内容口本条款下列第三项“需提供扫描件的材料”内容二、需从诚信库中获取的材料(有效期内，从投标文件“投标人及建造师业绩公示一览表”中勾选):口企业营业执照副本口企业资质证书副本口安全生产许可证口注册建造师证书口注册建造师的安全生产考核B证口企业业绩(含企业获奖工程的施工合同)口企业获奖证书或获奖文件三、需提供扫描件的材料(原件扫描件上传至投标文件“投标保证金”模块内):口投标保证金缴纳凭证口《徐州市建筑业企业信用管理手册》口企业信用报告口投标承诺书(详投标文件格式)口远程参与开标会议诚信承诺书(详投标文件格式)口拟分包计划表(如有)口荣誉、资信等证书或文件8料合同价格形式单价合同投标有效期投标截止日后90日历天投标保证金递交1、投标保证金的缴纳方式：采用网银或银行电汇(必须从投标申请人法人基本存款账户汇出);2、投标申请人在递交投标文件截止时间前，必须确保投标工程投标；开户行：江苏银行股份有限公司丰县支行开户名：丰县公共资源交易中心4、任何以个人或非投标申请人法人单位的名义提交的投标投标保证金退还出后的第二个工作日起，以转账方式退还至其基本存款账户；中标人投标保证金，在书面合同签订后5日内，以转账息一并退还。是否允许递交备选投标方案不允许施工组织设计暗标编制要求不采用其他编制要求本工程实行电子化招投标，投标人及拟选派项目负责人(注册建造师)必须在投标文件递交截止时间前已在“徐州市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台”中备案。投标截止时间2021年2月5日9时30分递交投标文件地点2、投标人未在投标文件递交截止时间前将加密的投标文件开标时间和地点开标时间：同投标截止时间9丰县书院南街区块建设项目第一标段建设工程招标文件约定时间内解密的未签到的投标人视为放弃投参加开标会的投标人代表1、开标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人。要求明确，由投标人承担与之相关的责任。开标程序1、公布投标人名称；2、投标人解密其投标文件；3、招标人(招标代理机构)解密并导入投标文件；4、唱标；开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议；解密时间自开标后30分钟内，非投标人原因解密时间顺延评标委员会的组建评标委员会构成：7人。评标方法评定分离办法定标候选人数量评标结果(定标候选人)公示期间，因质疑或投诉导致定标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人继续定中标候选人数量中标候选数量：3个。定标方法定标方案定标方法：直接票决定标法定标方案：见第三章“评标办法”相关条款履约保证金1、在签定施工合同前，如发包人要求中标人提交履约保证金(签定合同前确定，以发包人意见为准),中标人必须提工程款支付担保。2、履约保证金形式：网银或电汇方式(必须从投标申请人法人基本存款账户开户行汇出)或银行保函(必须从投标申请人法人基本存款账户开户行开出),其数额不高于合同总价的10%。3、提交履约保证金的期限。无论采取何种方式提交的履约4、招标人支付担保可以采用银行保函或者担保公司担保书的方式。招标人支付担保应是全额担保。也可为合同价的10%-15%实行滚动担保。本段清算后进入下段，否则，将异议提出的时间同本附表2.2.1招投标监督管理部门丰县住房和城乡建设局招标投标管理股，联系电10.需要补充的其他内容括软件版预算书，存储介质为U盘或移动硬盘等10.3动态资质核查结果：请人。评标委员会评审时须对实时查询结果截图并作为评10.4苏信用办(2018)23号文件中的中标候选人在本工程是指定标候选人和中标候选人、中标候选人公示是指定标候选人公示和中标候选人公示法定代表人提前进入徐州市不面交易系统htp://1:进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间(友情提醒：若投标人已领取副锁(含多把副锁)请注意正副锁的使用差别)。电源(不间断)、CA锁、音视频设备(话筒、耳麦、高清摄像头、音响)、扫描仪、打印机、传真机高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE浏览器(版本必须为IE11),江苏互联互通驱动2.0版本。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软件硬件设备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后务管理--上传投标文件--上传--识别加密证书模块中使用模拟解密功能，验证本机远程自(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);丰县书院南街区块建设项目第一标段建设工程招标文件(4)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；(5)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；(6)处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停(7)因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；(8)投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起投标人准备和参加投标活动发生的费用和办理中标手续而缴纳的各种服务费自理。参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。起的与之相关的责任，均由投标人自负。投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。(1)招标公告；(2)投标人须知；(3)评标办法；(5)工程量清单；(6)图纸；(8)投标文件格式；3投标文件④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的(如要求)。4投标5.2开标程序6评标6.4评标结果(定标候选人)公示丰县书院南街区块建设项目第一标段建设工程招标文件9解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论第三章评标办法(评定分离法)1.1初步评审条款号评审因素评审标准形式性评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，不-致的，有有效证明文件；投标函盖章有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章投标文件和报价唯一只能有一个投标文件和一个有效报价资格评审标准营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信用管理手册投标人在递交投标文件截止时间前须取得《徐州市建企业信用报告符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定失信被执行人惩戒执行苏信用办(2018)23号文件其他要求响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期1.3.2项规定工程质量1.3.3项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定；已标价工程量清单①投标报价不低于工程成本或者不高于招标文件设定的招标人控制价(包括总价和各单项工程招标控制目名称、项目特征、计量单位和工程量的；材料价格；⑤在发布的工程量清单中，单列的“暂列金额项目”,未计取安全文明施工费、规费、税金，投标人按无评标办法第2.2.6条所列情形1.2详细评审条款号评审因素评审标准经济标详本章评标办法技术标详本章评标办法商务标详本章评标办法评标方式、评审因素及评审顺序1、评标方式：定性+定量评审2、评审因素：经济标、技术标、商务标入围下一评审阶段的方法1、经济标评审经济标评审合格标准，详本章评标办法；2、技术标评审技术标评审合格标准，详本章评标办法；3、商务标评审标办法；竞争性判断授权评标委员会作出竞争性判断：是竞争性判断方式：经评标委员会评审，符合招标文件”规定的数量推荐。1.2.1经济标(定性评审)序号单项工程名称招标控制价(元)招标人期望值(元)118#楼工程219#楼工程320#楼工程421#楼工程522#楼工程623#楼工程724#楼工程834#楼工程935#楼工程36#楼工程37#楼工程38#楼工程39#楼工程汽车库A1工程汽车库B1工程汽车库B1人防地下室工程1#商业服务网点工程7#商业服务网点工程8#商业服务网点工程电梯工程暂列金额项目合计所有不高于招标人投标报价期望值(包括投标报价总价期望值、各单项工程投标报价期望值)的1.2.3商务标(定量评审)奖的统计数量中。(2)投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)印章(或签字)(3)投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章(或签字),企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)的；(21)技术标(施工组织设计)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；(23)在江苏省市场监管和诚信信息一体化平台中查询资质核查结果不3.定标办法(定标方案)(1)招标人(不含代理机构)、项目业主或者使用单位的领导班子成员、经营管理人员；(2)招标人母公司、子公司人员；定标委员会依据定标候选人投标文件(包括但不限于商务标、技术标、经济标文件),参考评标委得票数(总分)相同且影响中标候选人确定的，由定标委员会对得票数(总分)相同的单位进行再建设工程施工合同发包人(全称):丰县保障性住房建设有限公司承包人(全称):公平和诚实信用的原则，双方就丰县书院南街区块建设项目第一标段群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。工程质量符合合格标准。(1)安全文明施工费：人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写)(¥元);(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(4)通用合同条款；(6)图纸；(8)其他合同文件。本合同一式八份，均具有同等法律效力，发包人执二份，承包人执二份，其余用于办理备案手(签字)(签字)协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条(1)合同协议书；(2)中标通知书(如果有);(3)投标函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附件；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价工程量清单或预算书；(9)其他合同文件。包人原因导致工期延误)约定办理。的，由此增加的费用和(或)延误的工期由拒绝接收一方承担。和(或)延误的工期由发包人承担。担由此增加的费用和(或)延误的工期。(10)应履行的其他义务。发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。(1)除本项第(2)目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人修复或更换，并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。的费用和(或)延误的工期由发包人承担。经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。项(拒绝接收全部或部分工程)约定执行。定或确定)执行。除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%,其余包人违约的情形)执行。义务的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。停施工的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。(1)施工方案；(2)施工现场平面布置图；(5)施工机械设备的选用；(6)质量保证体系及措施；(8)环境保护、成本控制措施；(9)合同当事人约定的其他内容。期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：(7)专用合同条款中约定的其他情形。费用和(或)延误的工期由发包人承担。合理措施而增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项(承包人违约的情形)第(7)目约定的承决)约定处理。则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款(变更的范围)第(2)项的可取消工设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利(3)因其他原因必须使用替代品的。(6)监理人要求的其他文件。或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。(5)改变工程的时间安排或实施顺序。应当按照第10.4款(变更估价)约定确定变更估价。加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。(5)其他有关资料和凭证。(1)价格调整公式A定值权重(即不调部分的权重);Bi:B₂:B₃B各可调因子的变值权重(即可调部分的权重),为各可调因子在签约合同(2)暂时确定调整差额(3)权重的调整(4)因承包人原因工期延误后的价格调整款(商定或确定)的约定处理。波动引起的调整按第11.1款(市场价格波动引起的调整)约定执行。整按第11.2款(法律变化引起的调整)约定执行。(2)根据第10条(变更)应增加和扣减的变更金额；(3)根据第12.2款(预付款)约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；(4)根据第15.3款(质量保证金)约定应扣减的质量保证金；(5)根据第19条(索赔)应增加和扣减的索赔金额；(1)单价合同进度付款申请单的提交(2)总价合同进度付款申请单的提交(3)其他价格形式合同的进度付款申请单的提交(1)支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第(1)目(2)实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款(商定或确定)修改支付(1)具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。期)约定进行修复。(1)竣工结算合同价格；(2)发包人已支付承包人的款项；(4)发包人应支付承包人的合同价款。事人按照第14.1款(竣工结算申请)及14.2款(竣工结算审核)的约定，对已完合格工程进行结算，(3)承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条(争议解决)的约定办理。责任期(含延长部分)最长不能超过24个月。(1)质量保证金保函；(2)相应比例的工程款；(3)双方约定的其他方式。除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第(1)种方式。(3)双方约定的其他扣留方式。除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第(1)种方式。(3)发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实发包人发生除本项第(7)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取(7)目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理(7)因解除合同给承包人造成的损失。承包人发生除本项第(7)目约定以外的其他违约情况时，款(商定或确定)的约定处理。发生争议时，按第20条(争议解决)的约定处理。17.3.2不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同当事(7)双方商定或确定的其他款项。响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；的追加付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。结果的，按照第20条(争议解决)约定处理。延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条(争议解决)约定处理。(2)向有管辖权的人民法院起诉。第三部分专用合同条款名称：;资质类别和等级：;联系电话：;电子信箱：;通信地名称：;资质类别和等级：;联系电话：;电子信箱：;通信地址：包人提供国外标准、规范的份数：1;发包人提供国外标准、规范的名称：/。 姓名：;身份证号：;职务：;联系电话：;电子信(1)将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内，施工与生活用水、通讯线路由承包人自行解决；施工用电由发包方提供至厂区位置(配电室),外部至总表的费用由发包人承(3)协调处理施工现场周围地下管线、文物等和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，承发包人提供资金来源证明的期限要求：。发包人是否(9)承包人提交的竣工资料的内容：按当地建设行政主管部门要求编制。一式二份(包括CAD格式竣工图、纸质竣工图)按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。姓名：;身份证号：;建造师执业资格等级：;建造师注换过的项目经理业绩不低于原项目经理业绩),由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人拒绝更换的，发包人享有本合同单方解除权，没收其履约保证金(如缴纳),由此给发包人带来所每一情况，由此增加的费用和(或)延误的工期均由承包人承担。此增加的费用和(或)延误的工期均由承包人承担。有柱、梁、楼板、楼梯等混凝土结构，围护结构(包括填充墙、二次结构工程),给排水工程、电气照姓名：;职务：;监理工程师执业资格证书号：;联系电话：;电子信箱：;通信地址：;关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计用条款。(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。9.试验与检验同当事人(或审计单位)确定变更工作的单价：(或审计单位)根据招标文件规定编制。制原则)对该项费用结算，暂列金额如有余额归发包人所有。术平均值为依据。包人负担。①市场价格波动引起的调整，按第11.1款(通用条款、造成的工期延误，超过合同约定工期而发生的人工费不再调整。进行调整外，承包人不得提出任何索赔或赔偿。总价包含的风险范围：1。风险费用的计算方法：1。3、其他价格方式：1。oo关于总价合同计量的约定：1。其他价格形式的计量方式和程序：1。(1)合同签订且承包人提供生产厂家供货合同后，支付电梯设备采购安装费用合同价款的20%;等相关证书并移交发包人后，支付至双方认可的电梯设备采购安装费用结算价款的97%,余款作为质量工结算价款的80%;工结算价款的97%,余款作为工程质量保证金。在工程进度款支付各阶段发生的质量问题，保修费用从应付工程款项中支备注1:承包人在每次收款前一周内，应向发包人开具等额的增值税专用发票(或一次性开具),备注2:发包人应按照上述工程款支付节点，将应付工程进度款的20%以上拨付到承包人工资存储专户。(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：1。(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：1。(1)单机无负荷试车费用由承包人承担；(2)无负荷联动试车费用由承包人承担。(2)3%的工程款；(3)其他扣留方式：1。发包人违约的其他情形：无。(3)发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实顺延。②违反合同约定进行违法分包的：发包人有权要求承包人限期整改并按拟分包工程合同价款的10%支付违约金；逾期整改或不整改，发包人有权单方解除合同。改并按合同价款的1%支付违约金。成发包人损失，承包人须进行赔偿；逾期整并按合同价款的1%支付违约金；设计明确的，以经批准的施工组织设计为准)。量标准，整改费用由承包人自理。造成发包人损失， 赔偿。失的，发包人有权索赔。o争议评审小组成员的报酬承担方式：1。其他事项的约定：/o合同当事人关于本项的约定：1。工程变更金额超出中标工程合同价款10%的(因主材价格变动因素造成的除外),由项目建设单位更减少超过该项中标工程量20%,此超过部分影响的该项目(标段)中标下浮率，在最终审定时予以调(五)只有材料价格而未注明产地、品牌、规格型号(货号)和未附明细组价单及相关询价、比价(六)按工日(台班)计算工程量或损失而无具体日期及工数、无详细计算结果和计算依据及结算材料设备名称品牌备注墙砖、地砖、踢脚线东鹏、冠珠、金舵、新中源1、含切割加工；2、颜色必须符合设计要求，在购置前，须提供样品并内墙乳胶漆多乐士家丽安净味优洁系列；水性科天水性润彩环保系列；立邦质优丽系列；真石漆三棵树、嘉宝莉、立邦防火门必须是消防单位备案产品1、含五金、顺序器、闭门器、安装、及门套等；2、规格型号颜色样式等，在购置前，须提供样品并经进户门亚亚、春天、步阳不锈钢管栏杆不锈钢管扶手国标要求的，不锈钢管厚度1.2mm及以上断桥铝合金窗五金配件耶鲁、坚朗、国强成套配电柜(箱)、弱电箱1、箱体冷轧钢板厚度不小于1.5mm,柜体冷轧钢板厚度不小于2mm,并做防锈、防潮、防腐、喷塑处理：2、达到工程验收标准。成套配电柜元器件规格型号颜色样式等，在购置前，须提供样品并经发包人确认，但不因此调整材料单价。成套配电箱元器件常熟常开、人民、正泰、德力西规格型号颜色样式等，在购置前，须提供样品并经发包人确认，但不因此调整材料单价。变压器电线电缆(从开闭所至用户配电箱)开关、插座、面板西蒙、正泰、人民、德力西规格型号颜色样式等，在购置前，须提供样品并经发包人确认，但不因此调整材料单价。给水PPR和排水UPVC等管材、管件浙江中财、金德、金牛、鸿基、国泰阀门上海标一、上海精嘉、良精、浙江永德信、江苏竹箦水泵摄像头大华、海康、科达附件附件1:承包人承揽工程项目一览表附件2:发包人供应材料设备一览表附件3:工程质量保修书附件4:主要建设工程文件目录附件6:承包人主要施工管理人员表附件7:分包人主要施工管理人员表附件8:履约担保格式附件9:预付款担保格式附件10:支付担保格式附件11:暂估价一览表单位工程名称建设规模建筑面积结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格(元)开工日期竣工日期丰县书院南街区块建设项目第一标段建设工程招标文件序号材料、设备品种规格型号单位数量单价(元)质量等级供应时间送达地点备注工程质量保修书承包人(全称):3.装修工程为2年；5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年；4.质量保修完成后，由发包人组织验收。发包人(公章):承包人(公章):地址：地址：丰县书院南街区块建设项目第一标段建设工程招标文件主要建设工程文件目录文件名称套数费用(元)质量移交时间责任人序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注丰县书院南街区块建设项目第一标段建设工程招标文件名称姓名职务职称身份证号码职业资格证书名称证书编号项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理施工管理安全管理其他人员丰县书院南街区块建设项目第一标段建设工程招标文件名称姓名职务职称身份证号码职业资格证书名称证书编号项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理施工管理安全管理其他人员 (发包人名称):鉴于(发包人名称，以下简称“发包人”)与(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日就(工程1.担保金额人民币(大写)元(¥)。6.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。担保人：(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：(签字)地址： 附件9: (发包人名称):根据(承包人名称)(以下称“承包人”)与 于年月日签订的(工程名称)《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交一份预付款1.担保金额人民币(大写)元(¥)。6.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。担保人：(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：邮政编码电话 支付担保 (承包人):面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条(变更)约定的变更不受本本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。担保人：(盖章)法定代表人或委托代理人：(签字)地址：11-1:材料暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注11-3:专业工程暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注第五章工程量清单1.工程量清单编制说明3.其他说明丰县书院南街区块建设项目第一标段建设工程招标文件行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认3.2.3如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再清单项目的项目名称、项目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。第六章图纸丰县书院南街区块建设项目第一标段建设工程招标文件一、技术标准：执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、相关标准及相关文件。材料设备名称品牌备注墙砖、地砖、踢脚线东鹏、冠珠、金舵、新中源1、含切割加工；2、颜色必须符合设计要求，在购置前，须提供样品并内墙乳胶漆多乐士家丽安净味优洁系列；水性科天水性润彩环保系列；立邦质优丽系列；颜色必须符合设计要求，在购置前，须提供样品并经发包人确认，但不因此调整材料单价。真石漆三棵树、嘉宝莉、立邦颜色必须符合设计要求，在购置前，须提供样品并经发包人确认，但不因此调整材料单价。防火门必须是消防单位备案产品1、含五金、顺序器、闭门器、安装、及门套等；2、规格型号颜色样式等，在购置前，须提供样品并经发包人确认，但不因此调整材料单价。进户门亚亚、春天、步阳不锈钢管栏杆不锈钢管扶手国标设计图纸有明确要求的，按图纸设计要求：设计无详细要求的，不锈钢管厚度1.2mm及以上断桥铝合金窗五金配件耶鲁、坚朗、国强成套配电柜(箱)、弱电箱1、箱体冷轧钢板厚度不小于1.5mm,柜体冷轧钢板厚度不小于2mm,并做防锈、防潮、防腐、喷塑处理；2、达到工程验收标准。成套配电柜元器件规格型号颜色样式等，在购置前，须提供样品并经发包人确认，但不因此调整材料单价。成套配电箱元器件常熟常开、人民、正泰、德力西规格型号颜色样式等，在购置前，须提供样品并经发包人确认，但不因此调整材料单价。变压器电线电缆(从开闭所至用户配电箱)开关、插座、面板西蒙、正泰、人民、德力西规格型号颜色样式等，在购置前，须提供样品并经发包人确认，但不因此调整材料单价。给水PPR和排水UPVC等管材、管件浙江中财、金德、金牛、鸿基、国泰阀门上海标一、上海精嘉、良精、浙江永德信、江苏竹箦水泵摄像头大华、海康、科达(三)电梯功能序号名称说明集选、并联系统2到站自动开门3自动延时关门轿门及层门自动打开后，在规定的时间以后，将自动关闭4手动提前关门手动提前关门5内选自动登记轿厢内的内选信号将自动登记到系统内，由微电脑统一调配6外召自动顺向截车须配置7检修运行行，松开按钮后停止8上电自动开门正常情况下，每次电梯系统通电后，如果轿厢正在门区，则轿门自动打开9本层外呼开门电梯正在关门或已关门但未启动时，若本层外召，则重新开门本层内选按钮开门须配置光幕保护光幕被遮挡时披触动时，关门动作立即停止且自动开门，光幕采用进口产品超载保护超载语音提示，电梯门不能关闭，轿箱内内显板超载显示满载直驶顺向直驶至最近的内选登记层，达到额定载荷时，只响应内选，不响应外召司机控制有司机运行时，按下直驶按钮，电梯只响应内选不响应外召运行状态显示显示电梯运行的状态、方向、所处楼层、轿门状态、负载状况及故障信息等照明自动开/关打开故障自动靠站区，则轿厢向中间楼层方向爬行至平层位置后开门驻停控制关闭电锁后，电梯进入驻停状态井道自学习井道开关位置的数据，并永久保存误操作消除撤销内选，重复按一次内选按钮，即可撤销误选登记(内选灯灭)防捣乱有负载检测装置，轻载时内选最多登记3个，多选无效丰县书院南街区块建设项目第一标段建设工程招标文件重复关门执行关门指令后，在规定的时间内门联锁回路没有接通时，重新开门后再关门，若如此反复5次，门联锁回路仍未接通则停梯待修，并在显示单元给出相应的故障显示机房选层通过控制柜内液晶显示器的按键操作，进行内选登记机房开关门通过控制柜内液晶显示器的按键操作，进行开/关门命令输入停站层设置可设置电梯停靠在任意层自动返任一层站功能在无司机状态，在一定时间内既无内选也无外召时，轿厢自动运行到待梯层站待梯层只能设置一个楼层楼层显示字符的任意设置英文字母或有符号的数字司机选择定向在有司机运行状态下实现主控CPU自检保护须配置故障记录须配置自动发现并记录故障信息须配置编码器评价自动检测编码输出脉冲质量，对编码器脉冲信号进行了分析与评价，最大限度避免由编码器引起的电梯故障，直观地引导调试人员排除电梯抖动，不平层等故障安全回路保护安全回路断开，电梯将立刻停止运行门联锁保护全部门联锁都闭合，电梯方能运行。如运行中门联锁断开或抖动，电梯将停止运行全部门联镝都闭合电梯方能运行如运行中门联锁断开或抖动，电梯将停止运行，系统可检测电机回路接触器运作是否可靠。如发现异常(未吸合或粘连)将停止电梯运行抱闸检测保护通过抱闸臂检测开关对抱闸的打开与闭合实时监测。当抱闸未按要求打开时，系统将禁止电梯起动端站强迫换速系统在运行中检测到端站开关后，电梯将强迫换速端站楼层号自动校正系统在运行中检测到端站开关后，电梯将强迫换速，并自动校正楼层显示限位保护系统检测到限位开关动作，将立刻停止电梯运行极限保护系统检测到限位开关动作，整个系统将立刻掉电故障解救功能如电梯发生故障，电梯自动平层并开门；运行信号故障保护功能须配置轿厢内照明须配置停电紧急照明须配置内部通讯五方对讲系统掉电数据保护功能须配置满足消防功能所有电梯均需满足停电自救功能当电梯突遇停电或电梯控制系统发生故障而停止运行时，应急装置的应急控