西地块安置小区建设工程总承包招标文件

丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建招标文件招标人：丰县欢口镇人民政府编制人(盖章):2021年5月14日Ⅱ丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件目录 4 投标人须知前附表 23 1.2资金来源和落实情况 1.3招标范围、计划工期和质量要求 1.7语言文字 241.8计量单位 241.9踏勘现场 241.10分包 25 25 2.1招标文件的组成 252.2招标文件的澄清 252.3招标文件的修改 26 3.1投标文件的组成 273.2投标报价 27 3.4投标保证金 273.5备选投标方案 4投标 294.1投标文件备份的密封和标记 294.2投标文件的递交 4.3投标文件的修改与撤回 5.1开标时间、地点和投标人参会代表 295.2开标程序 5.3特殊情况处理 296评标 30 6.2评标原则 30 6.4评标结果(定标候选人)公示 7合同授予 30 7.2中标通知、中标候选人公示及中标结果公告 7.3履约保证金 7.4签订合同 31 丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件8.1对招标人的纪律要求 8.2对投标人的纪律要求 8.3对评标委员会成员的纪律要求 8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 8.5异议与投诉 第三章评标办法(评定分离法) 评标办法前附表 36 1.1初步评审标准 1.2详细评审标准 2.评标程序 2.1评标准备 2.2初步评审 2.3详细评审 2.4投标文件的澄清和补正 2.5推荐定标候选人 第四章合同条款及格式 第五章报价清单 第六章发包人要求 第七章发包人提供的资料 第八章投标文件格式 招标文件附件 丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件4质乙级及以上(或工程设计综合资质),并在人员、设备、资金等方面具有相应的工程总承包能力；丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件注册建筑师资格，且满足以下条件：(1)总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。(2)总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目上任职。(3)总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。3.3投标人及拟派总承包项目经理应具备其他要求：(1)本招标项目接受施工单位和设计单位组成联合体形式投标(联合体成员限二名，资质条件达到前述资质标准),但应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。《徐州市建筑业企业信用管理手册》、《企业信用报告》;按联合体协议承揽设计内容的设计单位，在递交投标文件截止时间前取得《企业信用报告》;《企业信用报告》是指：经徐州市社会信用体系建设领导小组办公室备案的第三方信用服务机构出具的有效期内的企业信用报告且为B级及以上信用等级(a.经徐州市社会信用体系建设领导小组办公室备案的第三方信用服务机构名称及联系方式请查阅“信用徐州”[网址：/]“征信服务公司”专栏，咨询电话0516-67019137;b.第三方信用服务机构出具信用报告的时限为5个工作日，信用报告有效期为1年，有效期内可重复使用；c.第三方信用服务机构的监督管理部门为丰县信用管理机构，监督电话0516-3.3.2如拟选派工程总承包项目负责人为建筑工程专业注册建造师资格，须满足以下条件：①总承包项目负责人应取得《建筑施工企业安全生产考核合格证书》(B证);②总承包项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续(省外工程自停工之日起超过90天),或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。项目负责人不得在其他项目中担任项目负责人、技术负责人、质检员、安全员、施工员任一职务(绿化养护、市政养护工程除外)。日(含)以来；3.5投标人失信被执行人惩戒执行苏信用办(2018)23号文件；3.6符合法律、法规规定的其他条件；3.7本工程实行电子化招投标，投标人及拟选派工程总承包项目负责人必须在投标文件递交截止时s丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件6本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：徐州电子化招投标系统(http://68/xzhy本次招标公告同时在江苏建设工程招标网(/jszb/)、徐州市公共资源交易网()上发布。招标人：丰县欢口镇人民政府地址：丰县欢口镇招标代理机构：丰县中阳工程造价咨询有限责任公司地址：丰县工农路3016号2021年5月14日丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件7第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容招标人名称：丰县欢口镇人民政府地址：丰县欢口镇联系人：邵键电话标代理机构名称：丰县中阳工程造价咨询有限责任公司地址：丰县工农路3016号联系人：孙觅电话：051689249200项目名称标段名称丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包建设地点丰县欢口镇-东临经二路、南临青年路、西临辅路、北临祥和路资金来源财政资金出资比例资金落实情况已落实合同价款支付方式详见专用合同条款第14.4.1工程进度款招标范围丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程规划范围内所有工程的初步设计和施工图设计、物资采购、建安工程施工，直至竣工验收合格、与市政工程接驳、整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等，使工程项目具备办理产权登记条件并交付包人要求”及招标文件相关条款)要求工期设计总工期：15日历天(具备施工图和抗震审查条件)施工总工期：300日历天(以监理人发出的开工通知为准，因非承包人原因不能开工的，工期相应顺延)质量要求1、设计文件：合格。满足国家相关法律法规、国家现行设计规范8丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件及有关标准、发包人设计任务书要求、符合《建筑工程设计文件编制深度规定》中相应设计阶段的编制深度要求，施工图设计成果必须通过当地建设行政主管部门施工图和抗震审查并获得相关手续。2、物资采购：合格。满足和符合招标文件、总承包合同约定，并符合相关验收规范要求。3、施工质量：合格。投标人资格要求见招标公告是否接受联合体投标见招标公告费用承担和设计成果补偿标准投标人自行承担，对未中标人设计成果不补偿踏勘现场分包1、分包内容要求：符合建市【2016】93号文件、建市规(2019)12号等相关规定和本招标文件有关分包规定以及其他法律法规要2、对分包人的资质要求：满足相关专业资质要求。偏离不允许知识产权1、授予合同后，使用权归招标人所有，中标人只享有署名权、专2、中标人的知识产权应无条件的同意招标人使用，否则招标人有权解除合同并要求退还已支付的费用，招标人因此受到损害的，有3、投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任(含连带责任)。若投标人使用了他人的专利、专4、中标人未经招标人许可，不得将中标成果整体用于其他相同或构成招标文件的其他材料招标人在本次招标活动中发布的包括方案设计成果文件、招标文件附件、答疑说明文件、答疑澄清文件在内的所有资投标人要求澄清招标文件的截止时间2021年5月28日10时请各投标人在上述时间前将需要答疑澄清的问题，一并集中提出(不要分散提出)9丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件招标文件澄清发布时间2021年5月31日17时1、招标人或代理机构按上述时间发布的澄清文件，并不改变递交2、在发布澄清文件之前，招标人或代理机构视情况，可能3、在发布澄清文件之后，发包人视情况发布可能出现的需要发出的澄清文件，如不影响编制投标文件，也不改变递交投标文件截止最高投标限价(招标控制价)1、招标控制总价：壹亿柒仟叁佰伍拾贰万陆仟元整(¥17352.60万(1)工程设计费招标控制价：柒拾陆万元整(¥76.00万元);(2)设备购置安装费：壹佰壹拾壹万陆仟元整(¥111.60万元);万元);(4)工程总承包其他费：承包人自理。准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件、后期相关服务、使用功能和达到方案设计标准以及设计任务书要求而所发生的所有设计费用、相关服务费用和法律法规赋予的设计单位应尽的相关(2)设备购置安装费：是指电梯设备采购安装费用。(3)建安工程费：是指本EPC项目招标范围内的除工程设计费、丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件因需要而用于租用土地使用权或临时占用道路而发生的费用以及库、生活设施等建(构)筑物的建造、维修、拆除的摊销或租赁费成等信息工程的费用(如网络租赁、BIM、系统运行维护等)】、工程保险费【承包人在项目建设期内对建筑工程、安装工程、多媒体箱(指有线电视等弱电)外线接入，健身运动器材、游乐设施，充电桩(但需设计预留),太阳能(设计预留位置，但管线需构成投标文件的材料丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件☑投标函及投标函附录；☑法定代表人身份证明；☑授权委托书；☑投标承诺书；☑联合体协议书(如有);☑投标人及工程总承包项目负责人(总项目经理)业绩公示一览表；☑投标人基本情况表(单位基本信息);☑工程总承包项目负责人信息(项目经理信息);☑企业业绩；☑企业获奖；☑拟再发包计划表(如有);☑工程总承包报价表；☑工程设计费报价表；☑设备购置安装费报价表；☑建安工程费报价表；☑已标价的工程量清单【已标价的工程量清单是指“建安工程费”的清单”】。3、技术标：☑初步设计文件【因已提供全套深化后的方案设计文件和相关配套文件以及岩土工程勘察报告，结合设计任务书，投标人可深化至施工图设计文件】;4、下列第二、三、四、五项所含商务标、经济标、技术标的相关内容二、需从诚信库中获取的材料(有效期内，从“投标人及建造师业绩公示一览表”中勾选，本节“投标人”是指同时具备招标公告丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件要求的投标人资质的投标申请人):☑企业营业执照(如投标人营业执照(设计)不能勾选，可从投标保证金模块上传);☑企业资质证书(如投标人资质证书(设计)不能勾选，可从投标保证金模块上传);☑安全生产许可证；☑总承包项目负责人的资格注册证书；☑总承包项目负责人的安全生产考核B证；☑投标人或联合体牵头人为施工单位的类似工程业绩【类似工程业绩要求详招标文件第三章评标办法之评标方案“商务标评审合格标准】;☑投标人奖项【奖项要求详招标文件第三章评标办法之评标方案“商务标评审合格标准”】;三、需从“投标所需其他材料”中上传的资料：☑投标函附录；☑工程总承包报价表；☑工程设计费报价表；☑设备购置安装费报价表；☑建安工程费报价表；四、需提供扫描件的材料：(原件扫描件上传至投标文件“投标保证金”模块内)☑投标保证金缴纳凭证；☑投标承诺书(详投标文件格式);☑联合体参与方的基本情况表(单位基本信息);☑联合体协议书(如有);☑拟再发包计划表(如有);☑拟分包计划表(如有);☑联合体参与方为设计单位的营业执照、企业资质证书、注册建筑师证书、企业信用报告；丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件☑联合体参与方为施工单位的营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、建造师注册证书及其安全生产考核B证、《徐州市建筑业企业信用管理手册》、企业信用报告；☑联合体牵头人为设计单位的类似工程业绩【类似工程业绩要求详招标文件第三章评标办法之评标方案“商务标评审合格标准”】;☑联合体牵头人为设计单位的投标人奖项【奖项要求详招标文件第三章评标办法之评标方案“商务标评审合格标准”】☑根据招标文件或评审需要，投标人需自制并上传的其他资料。☑投标文件备份文件：不加密的电子投标文件壹份(nJSTF格式，不包括初步设计文件、已标价的工程量清单),介质为U盘或移动☑初步设计文件(CAD版本或pdf版本)【因已提供全套深化后的方案设计文件和相关配套文件以及岩土工程勘察报告，结合设计任务书，投标人可深化至施工图设计文件】,介质为U盘或移动☑已标价的工程量清单【从“建安工程费”软件版预算书中导PDF格式，介质为U盘或移动硬盘】。相关要求详第五章“报价清单(1)投标文件备份文件、初步设计文件、已标价的工程量清单的U盘或移动硬盘，应分别放在三个封袋中，在封袋上标明投标人名称、内容名称；(2)U盘或移动硬盘应标贴投标人名称、内容名称；(3)投标人承担所提交的上述文件资料不能打开、展示或因损坏等合同价格形式总价合同投标报价的其他要求投标报价为设计采购施工总承包的总报价，包括工程设计费、丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件以及招标文件设定的应有投标人承担的风险(相关风险等约定详招二、投标报价组成(一)工程设计费：包括但不限于编制各专业工程设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件、后期相关服务、为完成实施本项目招标范围和招标项目需求直至达到发包人所需使用功能和达到方案设计标准以及设计任务书要求而所发生的所有设计费用、相关服务费用和法律法规赋予的设计单位应尽的相关义务等，以及应考虑的包括政策性变化在内的所有风险(具体内容详见招标文件第六章“发包人要求”及招标文件相关条款(二)设备购置安装费是指电梯设备采购安装费用：包括电梯设备费(含备品备件、产品质量、性能指标等必须达到招标文件相关技术规范要求和方案设计文件效果以及国家和行业现行规范(三)建安工程费：是指本EPC项目招标范围内的除工程设计费、设备购置安装费、工程总承包其他费以外的所有费用，包括完成本项目发生的工程施工、验收交付、质量缺陷保修所需的费用，1、投标人应依据自行设计的初步设计文件(因已提供全套深化后的方案设计文件和相关配套文件以及岩土工程勘察报告，结合设计任务书，投标人可深化至施工图设计文件),按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、江苏省现行计价定额、费用定额、现行相关文件，投标截止时间和项目实施期间《徐州工程丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件造价信息》和市场材料价格及其发展趋势，以及应考虑的相关风险),结合招标文件相关规定、自身实力，自主报价【投标人可参照2、投标报价基准期相关约定①人工费：投标截止时间的江苏省住房和城乡建设厅发“建设工程人工工资指导价”最新文件【现执行的是苏建函价(2021)62号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》】;②材料费：投标截止时间的最新《徐州工程造价信息》主要建筑材料信息价；③其他政策性文件：投标截止时间国家、江苏省、徐州市发布包括工程总承包管理费、试运行服务费和其他费用，本项费用相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、验的试运行指导人员，并提供所需要的其它临时辅助设备、设施、其他费用：包括土地租用、占道及补偿费【承包人在建设期间因需要而用于租用土地使用权或临时占用道路而发生的费用以及用于土地复垦、植被或道路恢复等的费用】、临时设施费【承包人用于未列入建安工程费的临时水、电、路、讯、气等工程和临时仓库、生活设施等建(构)筑物的建造、维修、拆除的摊销或租赁费用，以及铁路码头租赁等费用】、系统集成费【承包人用于系统集成等信息工程的费用(如网络租赁、BIM、系统运行维护等)】丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件工程保险费【承包人在项目建设期内对建筑工程、安装工程、机械设备和人身安全进行投保而发生的费用。包括建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险、人身意外伤害险等，不包括已列入建安工程费中的施工企业的人员、财产、车辆保险费】,以及总承包范围内的设计、物资采购、建安工程施工以及各个专业、人员之间的管理和协调等工程全过程管理，项目前后期相关手续办理、资料整理存档，负责竣工验收(含各专项验收)及备案、项目移交、保修备注：投标报价不需包括外部至开闭所的外线接入，外部至各用户多媒体箱(指有线电视等弱电)外线接入，健身运动器材、游乐设施，充电桩(但需设计预留),太阳能(设计预留位置，但管投标有效期投标截止日后120日历天投标保证金递交1、投标保证金的缴纳方式：采用网银或银行电汇(必须从投标申请人法人基本存款账户汇出)或银行保函(必须从投标申请人法人基本存款账户开户行开出);2、投标申请人采用网银或银行电汇缴纳投标保证金时，在递交投标文件截止时间前，必须确保投标保证金电汇至丰县公共资源交易中心专用账户，方可参与本工程投标；3、投标申请人采用银行保函缴纳投标保证金时，投标有效期应在银行保函的有效期内。投标申请人在办理投标保函时，应向本工程投标保证金缴纳账户开户行发起保函查询通知，查询通知中应注明保函编号、保函金额、受益人及申请人；开户行：江苏银行股份有限公司丰县支行开户名：丰县公共资源交易中心5、任何以个人或非投标申请人法人单位的名义提交的投标保6、无论任何理由，投标保证金未及时支付的，均视为资格审丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件投标保证金退还方式1、资格审查不合格和未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后的第二个工作日起，以转账方式退还至其基本存款账户；中标人投标保证金，在书面合同签订后5日内，以转账方式退还至其基本存款账户。退还投标保证金时，发生的利息一并退还。2、投标人将银行保函扫描件放入投标文件，开标时递交银行保函原件质押在丰县公共资源交易中心财务室，开具保函收据。如投标人未中标，中标通知书发出后，代理机构通知其凭保函收据自行取回；如投标人中标，书面合同签订后，凭保函收据自行取回。是否允许递交备选投标方案不允许年份本招标文件不强制要求提供，如投标人提供，年份要求为2018年5月1日以来近年发生的重大诉讼及仲裁情况本招标文件不强制要求提供，如投标人提供，年份要求为2018年5月1日以来技术标暗标要求不采用暗标其他编制要求1、见本须知前附表第3.1.1条和招标文件其他相关要求；2、在确定中标人后，中标人还需按招标人或代理机构通知免费提(2)CAD格式设计文件四份(U盘或移动硬盘);(3)和投标文件一致的软件版预算书四份(U盘或移动硬盘);(4)其他资料(以代理机构通知为准)。3、上述资料，招标人将进行核查，如中标人提供的资料与投标文件不一致，招标人有权要求其改正，并视为弄虚作假，中标人将承担与此相关的责任。投标截止时间2021年6月17日9时30分投标文件上传系统和递交地点电子投标文件(JSTF格式，不包括投标备份文件、设计标价的工程量清单)由各投标人在投标截止时间前自行在“电子招标投标交易平台”上传丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件投标备份文件、设计文件、已标价的工程量清单(U盘或移动硬盘)递交地点：丰县行政审批局五楼丰县公共资源交易中心第一开标室开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：丰县行政审批局五楼丰县公共资源交易中心第一开标室参加开标会的投标人代表1、投标人代表(法定代表人或其委托代理人)应携带电汇回单复印件或银行保函原件参加开标会议，在“开标会议签到簿(暨标书签收登记表)”签到，并将电汇回单复印件或银行保函原件交至招标代理机构，由招标代理机构将上述资料统一送至交易中心财务室，进行投标保证金的确认工作；2、投标人须携带下列资料原件参加开标会议，否则视为自动放弃(1)法定代表人参加会议时，需出示法定代表人证书或其身份证；如有授权时需出示授权委托书，同时出示受委托代理人身份证，否则视为自动放弃投标资格。(2)联合体投标：授权委托人参加会议时，需出示联合体牵头人法定开标程序1、公布网上递交投标文件的投标人名单，并与开标会议签到簿的投标人名单比对；2、简要介绍招标文件的主要内容；3、请招标人检验投标人代表资格，同时解密投标文件；4、解密招标文件，投标文件导入；5、宣读投标文件主要内容(采用投标人阅读电子屏幕唱标方式),投标人对开标记录签字确认；6、主持人(代理公司)在开标会议结束后提出相关要求，并征求各投标人对本工程的开标过程有无异议，若有异议，请书面提出，解密时间30分钟。由于现场解密的投标人数量过多或现场解密时网络速度过慢，解密时间顺延评标委员会的组建评标委员会构成：12人评标专家确定方式：随机抽取。其中抽取的技术标(设计类)评标丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件专家人数为5人，技术标(施工类)评标专家人数为5人，经济标评评标结果(定标候选人)公示定标候选人数量：7个口继续定标■组织原评标委员会重新评审补充推荐定标候选人是否授权评标委员会确定中标人定标方法直接票决定标法履约保证金1、在签定总承包合同前，如发包人要求中标人提交履约保证金的，中标人必须提交(签定合同前确定，以发包人在中标人提交履约保证金后，招标人应当向中标人提供工程款支付2、履约保证金形式：网银或电汇方式(必须从投标申请人法人基本存款账户开户行汇出)或银行保函(必须从投标申请人法人基本存款账户开户行开出),其数额不高于合同总价的10%(签定3、提交履约保证金的期限。无论采取何种方式提交的履约保证金，均应在签订合同前提交。如果中标单位不按本须知的规定执行，招标人将有充分的理由废除授标，并没收其4、招标人支付担保可以采用银行保函或者担保公司担保书的实行滚动担保。本段清算后进入下段，否则，将依据担保合同要求招投标行政监督部门丰县住房和城乡建设局建筑市场监管科需要补充的其他内容1、异议或投诉须按苏建规字[2016]4号文件规定和要求通过电子化招投标系统提出，不接受纸质异议和投诉，否2、在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件本报价竟标，其投标应作无效标处理。评标委员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合理说明或者不能提供相关认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效标处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。3、项目管理机构组建要求：除工程总承包项目负责人应具备招标公告要求的条件外，施工项目负责人应具备建筑工程专业二级注册建造师及以上资格(如与工程总承包项目负责人专业资格一致，可由工程总承包项目负责人兼任),设计项目负责人应具备国家一级注册建筑师资格(如与工程总承包项目负责人专业资格一致，可由工程总承包项目负责人兼任);投标人在项目管理机构中还应配备符合现行法律、法规、与工程总承包项目相适应的其他专业人员；其他专业人员应当满足《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T50358-2017)和其他4、投标文件中涉及从企业诚信库中获取的材料见本须知第3.1.1条款，投标人应在相应章节中建立相应链接(点击后可自动进入企业诚信库查看相应原件彩色扫描件，并作为投标文件组成部分)。对已在投标文件中链接的企业诚信库材料进行更新的，投标投标人有义务核查投标文件中相应链接，以及从企业诚信库中获取扫描件的有效性和真实性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整或链接无效等情形的，投标人应及时更新企业诚信库相关未按本项要求从企业诚信库中获取的材料，在评标时该材料定标方案定标工作由招标人组织的定标委员会负责，招标人应当组建监2、定标步骤：2.1定标委员会的组建：招标人建立的定标成员库应报当地招丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件投标监管机构，人数应不少于定标委员会人数的3倍，成员由下列(1)招标人(不含代理机构)、项目业主或者使用单位的领导班子成员、经营管理人员；(2)招标人母公司、子公司人员；(3)各级政府因建设管理需要，成立的长期承担地方国有资金投资工程建设项目的建设单位或管理机构(简称“大甲方2.2招标人应当在定标候选人公示结束后7个工作日内进入交易中心召开定标会(特殊情况下，经招投标管理部门批准，可以延长定标会议召开时间)。招标人在定标前可以对投标人及拟派项目负责人进行考察。经考察，中标候选人的投标所用业绩、奖项等弄虚作假，或是经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，招标人应如实记录并提交定标委员会参考。招2.3定标因素定标委员会依据定标候选人投标文件(包括但不限于经济标、商务标、技术标文件),参考评标委员会评标报告等，对各定标候①经济标：对各投标人投标报价进行比较，分析其投标报价的合理性，是否存在不平衡报价，是否存在有可能低是否存在恶意竞标报价；②商务标：对各投标人的业绩、奖项进行比较，分析工程业绩和奖项的影响力、难易程度；设计文件相对方案设计文件和设计任务书的符合程度、设计深度，丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件因素等内容进行评审，分析其详细具体性、科学合理性、措施可靠性，组织严谨性、针对性，检查分析其技术、质量、安全、工期控制能力，分析项目管理机构人员结构和搭配结构、人员配置的合理性和专业性，从而排列出项目监理机构团队的执业④其他评审资质、过往工程业绩(含业绩影响力、难易程度)、专业技术人员规模、近三年营业额、利税额、财务状况等，进行分析对比；(2)企业荣誉，包括获得各种荣誉、过往工程奖项(含奖项影响力、难易程度)、履约情况、近三年的不良信息(包括建设行政主管部门作出的各种处罚和不良行为记录、建设单位对其的不良行为记录、履约评价不合格记录以及其他失信记录)进行分析对比。程承包资质数量多的优于数量少的；(2)设计文件和项目管理组织方案评比较好的优于一般的；于类似工程业绩技术相对简单、难度较小的企业；(4)履约评价好企业优于履约评价差企业或者投标人在招标人之前的工程中的履约评价：无不良行为记录企业优于有不良行为记录企业，不良行为记录较轻企业优于不良行为记录较重企业；(5)获得国家级荣誉多企业优于获得荣誉少企业；(6)其他信息。2.4定标细则定标委员会成员根据定标因素对各定标候选人进行评审比较后，进行一次性票决排名。票决采取投票计分法，即各定标委员会分，其次N-1分，依此类推【如定标候选人数量为7人，定标委员会成员认为最优的，N=7,其次N-1分，依此类推；如定标候选人数量为6人，定标委员会成员认为最优的，N=6,其次N-1分，依丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件此类推】,按总分高低推荐三名排序的中标候选(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；(2)联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；(4)联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、(5)以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件分包活动应当符合住建部、省工程总承包有关分包的规投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标绩的合同措辞可能不相同，招标文件中以及企业类似工程业绩中的施工合同或承包合同或总承包合同等，2.1招标文件的组成(1)招标公告；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)报价清单(6)发包人要求；(7)发包人提供的资料；(8)投标文件格式；(9)投标人须知前附表规定的其他资料。丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件3投标文件3.1投标文件的组成交相关的证明材料；无规定格式的，由投标人采用能充分表达满足招标文件要求或评审需要或投标意图的格式，上传至投标保证金模块(招标文件有明确要求的，上传至招标文件要求的模块)。3.2投标报价响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。3.2.5投标人的投标报价不得超过最高投标限价(招标控制价)。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的(如要求)。丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备3.6资格审查资料竣工验收证书)复印件；联合体各方相关情况(以招标文件实际要求为准)。丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件4投标4.1投标文件备份的密封和标记4.2投标文件的递交密后的电子投标文件，并同时递交密封后的投标文件备份(含非网上递交的设计文件)。投标文件备份5开标5.1开标时间、地点和投标人参会代表也可在线解密),解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数据导入。“江苏省网上开评标系统”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件(1)投标人或投标人的主要负责人的近亲属；(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为受过行政处罚或刑事处罚的。6.4评标结果(定标候选人)公示丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件同一媒介发布中标候选人公示，公示期不少于3日。公示内容包括：定标候选人名单(有排序)、定标时间、定标方法、集体议事法的定标理由、拟中中标候选人公示期满无异议或投诉的，招标人应在5日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中7.3履约保证金(如要求)给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中7.4.2排名第一的中标候选人(或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人)放弃中标，他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起9解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件第三章评标办法(评定分离法)1.1初步评审条款号评审因素评审标准形式性评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，不一致的，有有效证明文件投标函盖章有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章投标文件和报价只能有一个投标文件和一个有效报价资格评审标准营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证(设计单位无须提供)资质证书具备有效的资质证书资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定拟派工程总承包项目负责人符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定徐州市建筑业企业信用管理手册投标人在递交投标文件截止时间前须取得《徐州市建筑业企业信用管理手册》(设计单位无须提供)企业信用报告投标人须取得经徐州市社会信用体系建设领导小组办公室备案的第三方信用服务机构出具的有效期内的企业信用报告且为B级及以上信用等级；详招标公告要求。投标人失信被执行人惩戒执行苏信用办〔2018〕23号文件投标人及拟选派工程总承包项目负责人备案。本工程实行电子化招投标，投标人及拟选派工程总承包项目负责人必须在投标文件递交截止时间前已在“徐州市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台其他要求响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期定工程质量丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定；投标报价投标报价不低于工程成本或者不高于招标文件设定的招从企业诚信库中获取的材料符合第二章“投标人须知前附表”第3.1.1条款要求其他要求无评标办法第2.2.6条所列情形1.2详细评审条款号评审因素评审标准经济标详本章评标方案商务标详本章评标方案技术标详本章评标方案评标方式、评审因素及评审顺序1.评标方式：定性+定量评审2.评审因素：经济标、商务标、技术标3.评审顺序：初步评审→经济标→商务标→技术标入围下一评审阶段的方法1、初步评审合格的投标人全部进入经济标评审，初步评审合格的投标人少于3家时，招标失败，重新招标。2、经济标评审经济标评审合格标准，详本章评标方案；3、商务标评审商务标评审合格标准，详本章评标方案；4、技术标评审依据技术标优选标准，确定一定数量的投标人为定标候竞争性判断授权评标委员会作出竞争性判断：日是■否投标人虽少于投标人须知前附表6.4.2规定的定标候选人数丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件一、经济标(定性评审)二、商务标(定性评审)造价大于或等于10000万元的房屋建筑施工总承包业绩；以中标通知书、总承包合同(或施工合同)及丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件同时提供总承包合同(或委托设计合同)、竣工验收证明】,以上必须同时具备，时间以竣工验收时间筑工程奖项。三、技术标评审(定性+定量评审)(一)第一阶段技术标(项目管理组织方案)评审标准(定性评审)丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件3、进入下一评审阶段的方法：技术标(项目管理组织方案)评审合格的投标人全部进入第二阶段技术标(设计文件)评审。(二)第二阶段技术标(设计文件)评审标准(定量评审)评分项评分因素评分内容初步设计文件(50分)1.设计说明书(2分)1.设计说明能对项目的设计方案解读准确，构思新2.简述各专业的设计特点和系统组成。3.项目设计的各项主要技术经济指标是否满足招标人功能需求，是否符合方案设计要求和招标文件及其附件要求。4,项目设计是否符合国家规范标准和规划方案要丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件2.总平面设计(2分)3.建筑设计(4分)4.结构设计(15分)3.结构布置图是否符合国家法律法规及规5.设备设计【电气及照明工程(含强电、开闭所和配电室设备设施)、给排水工程、消防工程以及通风排烟工程、弱电工程、燃气工程、设计任务书所列其他工程专项或专业设计等】(10分)2.各专业设计是否符合国家规范标准及地3.各专业设计的经济技术指标是否满足招标6.室外配套工程设计(6分)求，各专业设计内容是否完整合理。3.各专业设计是否符合国家规范标准及地4.各专业设计的经济技术指标是否满足招标7.绿色建筑与建筑产业化设计(1分)8.设计深度(10分)丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件初步设计深度，可达到施工图设计深度),不同的单位工程是否存在漏项或套用现象，各专业设计是否存在漏项设计或套图情况，是否存在类似“二次设计”或“专业另行设计”情况。1、评分标准方案和方案设计文件保持一致，各单位工程(含各专业工程设计文件和配套工程)设计完整，未出现漏项设计、套用图纸设计的，可得该项分值的90%以上；设计，各单位工程(含各专业工程设计文件和配套工程)设计基本完整，基本上未出现漏项设计、套用图纸设计的，可得该项分值的70%-90%;文件进行初步设计，部分单位工程(含各专业工程设计文件和配套工程)未设计或设计不完整(不超过工程规模的20%),出现部分漏项设计或套用图纸设计的，可得该项分值的60%-70%;单位工程(含各专业工程设计文件和配套工程)未设计或设计不完整(超过工程规模的20%),或出30分的，为技术标(设计文件)评审合格。(三)定标候选人推荐标准数量评标委员会从技术标(设计文件)评审合格的投标人中，按照技术标(设计文件)得分由高至低进 丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件2.1评标准备步评审由评标委员会负责，设计文件由技术标评委(设计类)进行评审，项目管理组织方案由技术标评委(施工类)进行评审，商务标、经济标主要由经济标评委负责评审，评标委员会最终会审。织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。2.2初步评审评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件(2)投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)印章(或签字)有效的委托书(原件)的；(20在江苏省市场监管和诚信信息一体化平台中查询资质核查结果不达标的企业。查询网址：http://70:8080/app/jscesis/qualCheck/queryQualCheckPublic.fl”,评标委员会评丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件建设项目工程总承包合同示范文本住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件发包人(全称):丰县欢口镇人民政府承包人(全称):工程内容及规模：总用地面积约90645m²(约135.97亩),包括1二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源应顺延);中标合同价格为人民币(大写):元(¥元),其中：1、工程设计费为人民币(大写):元(¥元);2、设备购置安装费为人民币(大写):元(¥元);3、建安工程费为人民币(大写):元(¥元);(公章或合同专用章)(公章或合同专用章)(签字)(签字)丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件1.1.13工程，指永久性工程和(或)临时性工程。承包人指导进行的工程的生产和(或)使用功能试验。(1)本合同协议书(2)本合同专用条款(3)中标通知书(4)招投标文件及其附件(5)本合同通用条款(6)合同附件(7)标准、规范及有关技术文件(8)设计文件、资料和图纸丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件和(或)企业标准规范的名称(或编号),在专用条款中约定。丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件采购、施工、竣工试验和(或)指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。赔偿和(或)延长竣工日期。丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表和(或)工程总监取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向发包人代表和(或)工程总监送交3.2.3承包人部更换项目经理时，提承包人擅自更换项目经理的，按专用条款的约定，承担违约责任。3.2.4发包人有权以书而形式通知更换其认为不称职的项目经理，应说明更换因由，承包人应在接到更换通知后15日内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍以书面形式通知更换的，承包人应在接到第二次更换通知后的30日内进行更换，并将新任命的项目经理的姓名、简历以书面形质量，建立有效的质量保证体系，并按照国家有关规定，通过质3.4安全保证3.4.1工程安全性能3.4.4承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原承包人按4.1款约定的项目进度计划，合理有序地组织设计、采购、施工、竣工试验所需要的各类丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程和(或)工程之前的现场保安责任(含承包人的预制加工场地、办公及生活营区)。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给承包人只能对专用条款约定列出的工作事项(含设计、采购、施工、劳务服务、竣工试验等)进行专用条款未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人有权在提交该分包事项后的第16日开始，将提出的拟分包事项对外分包.分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能3.8.5对分包人的付款承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专3.8.6承包人对分包人负责承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。承包人负责编制项目进度计划，项目进度计划中的施工期限(含竣工试验),应符合合同协议书的约定。关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交项目进度计划的份数和时间，在项目进度计划经发包人批准后实施，但发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件原因导致采购延误，给承包人造成的停工、窝工排协调一致。发包人需承包人提交关键单项工程和(或)关键分部分项工程施工进度计划的，在专用条4.4.2施工开工日期延误(1)因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延。给承包人造成经济损失的(2)因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延(3)因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。(1)承包项目的试试阶段含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：1)根据专用条款(9.1款工程接收)约定单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工2)单项工程中最后一项竣工试验通过的日期，为该单项工程的实际竣工日期；3)工程中最后一个单项工程通过竣工试验的日期，为工程的实际竣工日期。(2)承包项目的实施阶段不含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：1)根据专用条款(9.1款工程接收)中所约定的单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日2)承包人按合同约定，完成施工图纸规定的单项工程中的全部施工作业，并符合约定的质量标3)承包人按合同约定，完成施工图纸规定的工程中最后一个单项工程的全部施工作业，且符合(3)承包人为竣工试验、或竣工后试验预留的施工部位、或发包人要求预留的施工部位、不影响发包人实质操作使用的零星扫尾工程和缺陷修复，不影响竣工4.5误期赔偿及累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件4.6.1因发包人原因的暂停到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使发包人的费用增加，和(或)竣工日期延误的，由承包人发包人的暂停超过45日且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过180日，或因不可抗力的暂停人承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，竣工日4.6.7工程暂停时的付款承包人所增加的合理费用，承包人应将其款项纳入当期的付款申请，由发包人审查支付。所增加的合理费用，承包人应将其增减的款项纳入当期付款申请，由发包人审查支付。5.1生产工艺技术、建筑设计方案5.1.1承包人提供的工艺技术和(或)建筑设计方案承包人负责提供生产工艺技术(含专利技术、专有技术、工艺包)和(或)建筑设计方案(含总体丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件5.1.2发包人提供的工艺技术和(或)建筑设计方案发包人负责提供的生产工艺技术(含专利技术、专有技术、工艺包)和(或)建筑设计方案(含总的错误，造成费用增加和(或)工期延误，由发包人负责其相关费用增加，丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件(1)承包人与发包人(及其专利商、第三方设计单位)应以书面形式交接发包人按5.2.1款第(1)项提供与设计有关的项目基础资料、第(2)项提供的与设计有关的现场障碍资料。对这些资料中的短缺、(1)1.5款约定的标准、规范，适用于发包人按单项工程接收和(或)整个工程接收。丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件(2)因发包人采购提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定，存数量，负责组织工程物资采购(包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件),负责运抵现场，并(2)因承包人提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约(3)由承包人提供的竣工后试验的生产性材料，在专用条款中列出类别和(或)清单。丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件括为发包人提供工程物资的供应商)与承包人(或包括其分包人)按每批货物的提货单据清点箱件数量括为承包人提供工程物资的供应商、或分包人)与发包人(包括代表、或其监理人)按每批货物的提货丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用条款中坐标位置。发包人根据5.2.1款第(1)项、第(2)项的约定，已经提供的可不再提供。承包人对发包人7.1.8承包人新发现的施工障碍对于新发现的施工障碍，承包人可依据13.2.3款施工变更范围第(3)项的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。施工障碍导致工程关7.1.9职业健康、安全、环境保护管理计划确认7.1.10其它义务丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件置(不包括发包人根据5.2.1款第(1)项、第(2)项中已提供的现场障碍资料)。发包人在合同约定时丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件7.5.6因发包人代表和(或)监理人的指令前的48小时以书面形式通知发包人和(或)监理人验发包人和(或)监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和(或)监理人在发包人和(或)监理人限定的时间内修正，重新通知发包人和(或)监理人验收。7.6.4再检验。发包人和(或)监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验，丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件(1)承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定(包括对雇用、职业健康、安全、福利等方丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件造成的损坏和(或)竣工日期延误，由承包人负责。施。发包人和(或)监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。(7)承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业(含运输、储存、保管)时，应在施工前10日以书面形式通知发包人和(或)监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和(或)监(8)安全防护检查。承包人应在作业开始前，通知发包人代表和(或)监理人对其提交的安全措等进行检查，并根据发包人和(或)监理人提出的整改建议自费整改。发包人和(或)监理人的检查、(2)承包人应采取措施，并负责控制和(或)处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对(1)承包人(包括其分包人)的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即(1)承包人应在单项工程和(或)工程的竣工试验开始前，完成相应单项工程和(或)工程的施丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件9)其它。(5)承包人的竣工试验包括根据6.1.2款约定的由承包人提供的工程物(4)承包人应按发包人提供的试验条件、试验程序对发包人根据本款第(3)项委托给承包人工程发包人和(或)监理人在验收合格的24小时后，不在试验记录和验收表格上签字，视为发包人和(或)监理人已经认可此项验收，承包人可进行隐蔽和(或)紧后作业。验收不合格的，承包人应在发包人和(或)监理人指定的时间内修正，并通知发包人和(或)监理丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件予延长；如重新试验合格，承包人增加的费用，和(或)竣工日期的延长，按照13条变丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件且在收到试验领导机构发出的通知后的10日内仍未进行该项竣工试验时，造成竣工日期延误时，由承包人承担误期赔偿责任。且发包人有权自行组织该项竣工试8.5.2不论发包人和(或)监理人是否参加竣工试验和验收，承包人未能通过的竣工试验，发包人均有权通知承包人再次按8.1.1款第(6)项的约定进行此项竣工试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。(1)发包人未能按确认的竣工试验方案中的技术参数、时间及数量提供电力、动力、水等试验条(2)发包人指令承包人按发包人的竣工试验条件、试验程序和试验方法进行试验和竣工试验，导(3)发包人对承包人竣工试验的干扰，导致竣工试验未能通过；(4)因发包人的其它原因，导致竣工试验未能通过。(2)该项竣工试验未能通过，对该单项工程未产生实质性操作和使用影响，发包人可相应扣减该单项工程的合同价款，可视为通过；若使竣工日期延误的，承包人承担误期损丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件(4)未能通过竣工试验，使单项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人自行承担因此增加的费用；竣工日期延误，并应承担误期(5)未能通过的工试验，使整个工程丧失了生产和(或)使用功能时，发包人有权指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人承担因此增加的费用(包括发包人的费用);竣工日期延误的，并应承(7)项的约定，解除合同。(1)责任方为承包人时，所需的鉴定费用及因此造成发包人增加的合理费用由承包人承担，竣工(2)责任方为发包人时，所需的鉴定费用及因此造成承包人增加的合理费用由发包人承担，竣工(3)双方均有责任时，根据责任大小协商分担费用，并按竣工试验计划的延误情况协商竣工日期9.1工程接收9.1.1按单项工程和(或)按工程接收。根据工程项目的具体情况和特点，在专用条款约定按单项工程和(或)按工程进行接收。(1)根据第10条竣工后试验的约定，由承包人负责指导发包人进行单项工程和(或)工程竣工后由发包人负责单项工程和(或)工程竣工后试验及其试运行考核责任的，在专用条款中约定接收工程的日期或接收单项工程的先后顺序及时间安排。(2)对不存在竣工试验或竣工后试验的单项工程和(或)工程，承包人完成扫尾工程和缺陷修复，9.1.2接收工程时承包人提交的资料。除按8.1.1款(1)至(3)项约定已经提交的资料外，需提交9.2接收证书9.2.1承包人应在工程和(或)单项工程具备接收条件后的10日内，向发包人提交接收证书申请，发包人应在接到申请后的10日内组织接收，并签发工程和(或)单项工程接收证书。单项工程的接收以8.2.6款第(2)项约定的日期，作为接收日期。丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件工程的接收以8.2.6款第(3)项约定的日期，作为接收日期。9.2.2扫尾工程和缺陷修复。对工程或(和)单项工程的操作、使用没有实质影响的扫尾工程和缺9.3.1保安责任。自单项工程和(或)工程接收之日起，发包人承担其保安责任。9.3.2照管责任。自单项工程和(或)工程接收之日起，发包人承担其照管责任。发包人负责单项工程和(或)工程的维护、保养、维修，但不包括需由承包人完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其9.4.1不接收工程。如发包人收到承包人送交的单项工程和(或)工程接收证书申请后的15日内不组织接收，视为单项工程、和(或)工程的接收证书申请已被发包人认可。从第16日起，发包人应根9.4.2未按约定接收工程。承包人未按约定提交单项工程和(或)工程接收证书申请的、或未符合单项工程或工程接收条件的，发包人有权拒绝接收单项工程和(或)工程。发包人未能遵守本款约定，使用或强令接收不符合接受条件的单项工程和(或)工程的，将承担9.3款接收工程约定的相关责任，以及已被使用或强令接收的单项工程和(或)工程后进行操作、使用等所造成的损失、损坏、损害和(或)赔偿责任。(1)发包人有权对第10.1.2款第(2)项约定的由承包人协助发包人编制的竣工后试验方案进行审(2)竣工后试验联合协调领导机构由发包人组建，在发包人的组织领导下，由承包人知道，依据(3)发包人对承包人根据10.1.2款第(4)项提出的建议，有权向承包人发出不接受或接受的通知。发包人未能接受承包人的上述建议，承包人有义务扔按本款第(2)项的组织安排执行。承包人因执行发包人的此项安排而发生事故、人身伤害和工程损害时，由发包人承担其责任。(4)发包人在竣工后试验阶段向承包人发出的组织安排、指令和通知，应以书面形式送达承包人(7)承包人根据合同约定和(或)行业规定，在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款之间、或(和)工程的竣工后试验程序和试验条件，组织竣工后试验。因发包人原因未能在接收单项工程和(或)工程的20日内，或在专用条款中约定的日期内进行竣工程和(或)单项工程的生产功能和(或)使用功能。(1)根据5.1.1款约定，由承包人提供生产工艺技术和(或)建筑设计方案的，承包人应保证工程(2)根据5.1.2款约定，由发包人提供生产工艺技术和(或)建筑设计方案的，承包人应保证在试10.3.4产品和(或)服务收益的所有权。单项工程和(或)工程竣工后试验及试运行考核期间的任何产品收益和(或)服务收益，均属发包人所有。通知后的90日内开始竣工后试验的，工程和(或)单项工程视为通过了竣工后试验和试运行考核。除丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件期时，试运行考核应在中断或停止后的60日内重新开始，超过此期限视为单项工程和(或)工程已通10.5.3因承包人原因，重新进行竣工后试验，给发包人增加了额外费用时，发包人有权根据(1)未能通过试运行考核的赔偿承包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人在根据5.1.1款专用条款约定的工程和(或)单项工程试运行考核保证值和(或)使用功能保证的说明书，并按照在(2)承包人对未能通过试运行考核的工程和(或)单项工程，若提出自费调查、调整和修正并被(3)发包人接受了本款第(2)项约定，但在商定的期限内发包人未能给承包人提供方便，致使承丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件因承包人的原因，工程和(或)单项工程未能通过竣工后试验，并使整个工程丧失了生产价值或使工程的接收日期，或单项工程和(或)工程视为被接收的日期，是承包人保修责任开始的日期，也是缺人办理竣工结算，不承担尚未支付的竣工结算款项的相应利息，即使合同已约定延期支付利息。因发包人原因未能及时签署质量保修责任书，发包人应从接到该责任书的第11日起承担竣工结算款项应依据8.1.1款(1)、(2)、(3)项、8.2款竣工试验的检验与验收、10.3.3款第(4)项竣工后试验及其试12.1.2发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料后25日内提出修改意见或予以确认，承丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件包人应按照发包人的意见自费对竣工验收报告和竣工资料进行修改。25日内发包人未提出修改意见，承包人有义务随时向发包人提交书面变更建议，包括缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、后，应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。13.2变更范围(1)对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩大或缩小(2)对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件(3)根据5.2.1款第(1)项、第(2)项之外，新增加的施工障碍处理；(6)现场其他签证；(2)发包人对承包人根据13.3.2款第(2)项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发批准的合理估算，和(或)给予竣工日期的合理延长。发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内，未能批准承包人的估算和(或)竣工日期延长13.5.1合同中已有相应人工、机具、工程量等单价(含取费)的，按合同中已有的相应人工、机具、工程量等单价(含取费)确定变更价款；的(承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算);丰县欢口镇聚欢新城建设项目西地块安置小区建设工程设计采购施工工程总承包招标文件本合同为总价合同，除根据第13条变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的约定(1)合同价款的货币币种为人民币，由发包人在中国境内支付给承包人。(2)发包人应依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包人支付合同价款。承包人指定发包人同意将按合同价格的一定比例作为预付款金额，具体金额在专用合同约定了预付款保函时，在合同生效后，发包人收到承包人提交的预付款保函后10日内，根据(1)预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，在专用条款中约定。(2)在发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完的，发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的，发包人有权按如下程序扣回预付款的余额：1)从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除；2)应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时，发包人有权从预付款保函(如约定提交)中扣除尚未抵扣完的预付款；3)应