2024年建设工程施工合同履约确认书

2024年通用建设工程施工合同履约确认书本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2工程款支付方式3.3工程变更价款3.4工程索赔价款第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量要求5.2质量检验5.3质量争议处理第六条合同的履行6.1承包人义务6.2发包人义务第七条安全生产7.1安全生产管理7.2安全事故处理第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限第九条违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼第十一条合同的解除11.1合同解除条件11.2合同解除后的处理第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果的处理第十三条合同的变更和转让13.1合同变更13.2合同转让第十四条合同的终止和解除14.1合同终止条件14.2合同解除后的处理第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：×××公司1.1.2发包人地址：×××市×××区×××路×××号1.1.3发包人代表：×××1.2承包人1.2.1承包人名称：×××建筑工程有限公司1.2.2承包人地址：×××市×××区×××路×××号1.2.3承包人代表：×××第二条工程概况2.1工程名称：×××通用建设工程2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号2.3工程规模：根据工程设计文件确定2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等第三条合同价格3.1合同总价：人民币×××元（大写：×××元整）3.2工程款支付方式：3.2.1工程进度款支付：按照工程实际进度，分期支付工程进度款3.2.2竣工验收合格后支付：人民币×××元（大写：×××元整）3.2.3质量保修金支付：人民币×××元（大写：×××元整）3.3工程变更价款：根据工程变更实际情况，双方协商确定3.4工程索赔价款：根据合同约定及相关法律法规，双方协商确定第四条合同工期4.1开工日期：××××年××月××日4.2竣工日期：××××年××月××日4.3工期延误：4.3.1因承包人原因导致工期延误的，承包人应支付逾期竣工违约金，计算方式为：逾期竣工天数×日违约金金额（人民币××元）4.3.2因发包人原因导致工期延误的，发包人应承担相应责任，按实际发生的工程费用支付给承包人第五条质量标准5.1工程质量要求：符合国家及行业相关标准、规范要求5.2质量检验：5.2.1工程验收：工程完成后，由双方共同组织验收，验收合格后办理竣工验收手续5.2.2质量保修：工程竣工验收合格后，进入质量保修期，保修期为××年5.3质量争议处理：如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按合同约定向有管辖权的人民法院提起诉讼第六条合同的履行6.1承包人义务：6.1.1按照合同约定完成工程设计、施工、竣工、验收等各项工作6.1.2保证工程质量、安全、进度等满足合同约定6.1.3遵守国家及地方法律法规，承担合同约定的其他义务6.2发包人义务：6.2.1提供工程用地、施工场地及相关设施，确保工程正常进行6.2.2按时支付工程款，配合承包人完成工程验收等工作6.2.3遵守国家及地方法律法规，承担合同约定的其他义务第八条保密条款8.1保密内容：8.1.1合同双方在履行合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等非公开信息8.1.2合同双方在履行合同过程中形成的未公开的技术资料、设计文件、施工方案等8.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止第九条违约责任9.1承包人违约：9.1.1未能按照合同约定完成工程的，应支付逾期竣工违约金，计算方式为：逾期竣工天数×日违约金金额（人民币××元）9.1.2未能按照合同约定保证工程质量、安全、进度等满足合同约定的，应承担相应的赔偿责任9.1.3违反合同约定的其他条款的，应承担相应的违约责任9.2发包人违约：9.2.1未能按照合同约定支付工程款的，应支付滞纳金，计算方式为：逾期支付天数×日滞纳金金额（人民币××元）9.2.2未能按照合同约定提供施工场地、设施等导致工程无法正常进行的，应承担相应责任9.2.3违反合同约定的其他条款的，应承担相应的违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，可按合同约定向有管辖权的人民法院提起诉讼10.2仲裁或诉讼：如双方在合同中约定仲裁，则任何一方均可向约定的仲裁委员会申请仲裁；如未约定仲裁，则向有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条合同的解除11.1合同解除条件：11.1.1双方协商一致解除合同的11.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同的11.1.3依法应当解除合同的其他情形11.2合同解除后的处理：11.2.1解除合同后，双方应立即停止合同的履行11.2.2解除合同后，双方应按照合同约定处理已发生的费用和工程款项11.2.3解除合同后，双方不得追究对方因解除合同而产生的损失第十二条不可抗力12.1不可抗力事件：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等12.2不可抗力后果的处理：12.2.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决12.2.2不可抗力事件发生时，双方应及时通知对方，并提交相关证明材料12.2.3不可抗力事件导致合同解除的，双方应按照合同约定处理已发生的费用和工程款项第十三条合同的变更和转让13.1合同变更：13.1.1合同变更应由双方协商一致，并以书面形式确认13.1.2合同变更不得违背国家法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益13.2合同转让：13.2.1合同一方欲将其合同权利义务全部或部分转让给第三方的，应提前通知对方13.2.2对方对合同转让有异议的，合同转让不得生效第十四条合同的终止和解除14.1合同终止条件：14.1.1合同约定的工程全部竣工，并经验收合格14.1.2合同约定的期限届满14.1.3合同解除或双方协商一致终止合同14.2合同解除后的处理：14.2.1合同解除后，双方应按照合同约定处理已发生的费用和工程款项14.2.2合同解除后，双方不得追究对方因解除合同而产生的损失第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：工程量清单附件四：材料及设备采购清单附件五：施工组织设计附件六：安全生产管理措施附件七：质量保修书附件八：合同价款明细表附件九：工程进度计划附件十：违约金计算公式附件十一：滞纳金计算公式附件十二：不可抗力证明文件附件十三：合同变更协议附件十四：合同转让协议附件详细要求和说明：附件一：工程设计文件要求：应包含工程的所有设计内容，包括平面图、立面图、剖面图、细部图等，以及设计说明书、设计计算书等相关文件。附件二：施工图纸要求：应包含施工过程中的所有图纸，包括结构图、水电图、暖通图、装饰图等，以及图纸会审记录、设计交底记录等相关文件。附件三：工程量清单要求：应详细列出所有工程项目的名称、数量、单位、工程量计算依据等，并附有工程量计算书。附件四：材料及设备采购清单要求：应详细列出所有材料和设备的名称、规格、数量、单价、总价等，并附有采购合同、供应商资质证明等相关文件。附件五：施工组织设计要求：应包含施工过程中的组织架构、人员配置、施工方法、施工进度计划等，以及施工方案、施工措施等相关文件。附件六：安全生产管理措施要求：应包含安全生产的目标、组织架构、管理制度、安全防护措施等，以及安全防护用品清单、安全培训记录等相关文件。附件七：质量保修书要求：应详细说明质量保修的范围、期限、保修流程等，并附有保修承诺书。附件八：合同价款明细表要求：应详细列出合同价款的构成，包括工程总价、预付款、进度款、竣工验收款、质量保修金等。附件九：工程进度计划要求：应详细列出工程的开工日期、竣工日期、各阶段施工进度等，并附有进度计划调整记录。附件十：违约金计算公式要求：应详细说明违约金的计算方式，包括计算基数、计算比例、计算时间等。附件十一：滞纳金计算公式要求：应详细说明滞纳金的计算方式，包括计算基数、计算比例、计算时间等。附件十二：不可抗力证明文件要求：应提供不可抗力事件的证明文件，如自然灾害证明、社会事件证明等。附件十三：合同变更协议要求：应详细说明合同变更的内容、理由、变更后的条款等。附件十四：合同转让协议要求：应详细说明合同转让的内容、理由、转让后的条款等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未能按照合同约定完成工程的。2.承包人未能按照合同约定保证工程质量、安全、进度等满足合同约定的。3.发包人未能按照合同约定支付工程款的。4.发包人未能按照合同约定提供施工场地、设施等导致工程无法正常进行的。5.双方违反合同约定的其他条款的。违约责任认定：1.承包人违约：应支付逾期竣工违约金、赔偿因工程质量、安全、进度等问题产生的损失。示例：承包人未能按照合同约定完成工程，导致发包人遭受经济损失，应支付逾期竣工违约金，并赔偿发包人的经济损失。2.发包人违约：应支付滞纳金，赔偿因未能提供施工场地、设施等导致工程无法正常进行的损失。示例：发包人未能按照合同约定支付工程款，导致承包人无法正常施工，应支付滞纳金，并赔偿承包人的损失。说明三：法律名词及解释：