水利枢纽主体工程施工合同（2024年版）

水利枢纽主体工程施工合同（2024年版）本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4施工期1.5质量标准1.6工程量清单2.合同价格2.1合同总价2.2预付款2.3进度付款2.4竣工结算2.5价格调整3.施工义务与责任3.1承包人义务3.2工程质量3.3工程进度3.4安全生产3.5环境保护4.材料与设备4.1材料供应4.2设备供应4.3材料与设备质量5.技术规范与标准5.1技术规范5.2施工标准5.3设计变更6.工期延误6.1工期延长6.2工期延误责任7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收结果处理8.保修责任8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任处理9.违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约责任处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.合同的终止与解除12.1合同终止12.2合同解除13.合同的附则13.1合同的生效13.2合同的终止13.3合同的解除14.其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4法律适用14.5争议解决14.6合同的修订与补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的法人或其他组织，即水利枢纽主体工程项目的投资方和项目管理方。1.2承包人承包人是指按照本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的法人或其他组织，即负责水利枢纽主体工程施工的实施方。1.3工程工程是指按照本合同约定，由承包人施工的水利枢纽主体工程项目，包括工程范围内的土建、安装、调试等各项工作。1.4施工期施工期是指本合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付日止的期限。1.5质量标准质量标准是指本合同约定的工程质量应符合的国家标准、行业标准和地方标准，以及发包人根据工程特点提出的特殊要求。1.6工程量清单工程量清单是指本合同附件中列明的，包括工程名称、工程内容、工程量、工程单价等内容的清单。第二条合同价格2.1合同总价合同总价是指承包人完成本合同约定的全部工程，并按照本合同约定通过验收合格后，应支付的总价款。2.2预付款预付款是指发包人在合同签订后一定时间内，按照合同约定的比例向承包人支付的款项。2.3进度付款进度付款是指根据工程实际完成情况，按照本合同约定的付款比例和付款周期，发包人向承包人支付的款项。2.4竣工结算竣工结算是指工程竣工后，承包人按照本合同约定和实际完成工程量，向发包人提交的工程价款结算申请。2.5价格调整价格调整是指由于市场行情变化、政策调整等不可预见因素，导致合同价格变动时，按照本合同约定的调整方式对合同价格进行调整。第三条施工义务与责任3.1承包人义务承包人应按照本合同约定的工程范围、质量标准、施工进度等要求，完成工程的施工。3.2工程质量承包人应保证工程质量符合本合同约定的质量标准，对工程质量承担全面责任。3.3工程进度承包人应按照本合同约定的施工计划和进度要求，完成工程的施工。3.4安全生产承包人应加强施工现场的安全生产管理，确保工程施工安全。3.5环境保护承包人应按照相关法律法规和环保要求，做好工程施工过程中的环境保护工作。第四条材料与设备4.1材料供应承包人应按照本合同约定的材料供应范围和质量要求，负责材料的采购、运输和保管。4.2设备供应承包人应按照本合同约定的设备供应范围和质量要求，负责设备的采购、运输和安装。4.3材料与设备质量承包人应对供应的材料和设备的质量负责，确保其符合国家法律法规和合同要求。第五条技术规范与标准5.1技术规范承包人应按照本合同约定的技术规范要求，进行工程施工。5.2施工标准承包人应按照本合同约定的施工标准要求，进行工程施工。5.3设计变更如发生设计变更，承包人应按照变更后的设计文件进行施工，并承担相应的变更费用。第六条工期延误6.1工期延长由于承包人原因导致工程进度延误，承包人应承担相应的工期延长责任。6.2工期延误责任由于不可抗力等非承包人原因导致工程进度延误，按照本合同约定的责任分配原则，分别承担相应的责任。第八条工程验收8.1验收标准工程验收标准应符合国家、行业和地方的有关法律、法规、技术规范和标准要求。8.2验收程序工程验收程序包括自验收、预验收和最终验收三个阶段。8.3验收结果处理验收不合格的工程，承包人应按照验收意见进行整改，并承担由此产生的费用。验收合格的工程，进入下一个阶段施工或投入使用。第九条保修责任8.1保修范围保修范围包括工程质量问题、施工缺陷、设备安装及调试等。8.2保修期限保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，按照国家和行业的有关规定执行。8.3保修责任处理在保修期内，承包人应对工程进行定期检查和维护，对发生的质量问题及时予以修复。如发生保修范围内的质量问题，承包人应承担修复责任。第十条违约责任9.1发包人违约发包人未按照合同约定履行义务，导致承包人损失的，应承担违约责任。9.2承包人违约承包人未按照合同约定履行义务，导致发包人损失的，应承担违约责任。9.3违约责任处理违约责任处理按照合同约定和国家相关法律法规执行。第十一条争议解决10.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。10.2争议解决程序争议解决程序按照双方约定的顺序进行，如双方未能达成一致，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同的变更与解除11.1合同变更合同变更应书面协商一致，并报原合同审批机关备案。11.2合同解除合同解除应书面协商一致，并报原合同审批机关备案。第十三条合同的终止与解除12.1合同终止合同终止是指合同约定的权利和义务全部履行完毕。12.2合同解除合同解除是指合同履行过程中，因一方违约等原因，合同权利义务提前终止。第十四条其他条款13.1保密条款双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密和敏感信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2知识产权保护双方尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标、著作权等。13.3不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.4法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.5争议解决争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。13.6合同的修订与补充本合同的修订和补充应由双方书面签订，并与原合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出水利枢纽主体工程的所有工程量，包括土建、安装、调试等各项工作内容的具体工程量。附件二：材料供应清单详细列出材料供应的范围、种类、质量要求等信息。附件三：设备供应清单详细列出设备供应的范围、种类、质量要求等信息。附件四：技术规范与标准详细列出本合同约定的技术规范和施工标准。附件五：设计变更文件如发生设计变更，需提交设计变更文件，包括变更后的设计图纸和相关技术文件。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未按照合同约定履行义务，如未按时支付预付款、进度付款等。2.承包人未按照合同约定履行义务，如工程质量不符合约定、工程进度延误等。3.发包人未按照合同约定提供施工条件，如场地、水源、电源等。4.承包人未按照合同约定进行施工，如使用不合格材料、设备，违反安全生产规定等。违约责任认定标准：1.按照合同约定和国家相关法律法规执行。2.违约行为导致损失的，应承担相应的赔偿责任。3.违约行为影响工程进度和质量的，承包人应采取补救措施，并承担由此产生的费用。示例说明：如承包人未按照合同约定完成工程，导致工程进度延误，应承担相应的工期延长责任。如发包人未按照合同约定支付进度付款，导致承包人施工中断，应承担违约责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如