建设工程项目合同管理论文2024年

建设工程项目合同管理论文2024年通用合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1本项目位于__________，工程内容包括：__________。1.2工程规模：__________。1.3工程总投资：人民币__________元整（大写：_______________________元整）。1.4工程质量标准：__________。1.5工程工期：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。二、合同金额2.1双方确认，本合同总价款为人民币__________元整（大写：_______________________元整）。2.2乙方报价应包含施工图、设计变更、洽商等全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、施工机具费、措施费、企业管理费、规费、税金等。2.3合同价款支付方式如下：（1）双方签订合同后__________日内，业主支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，业主支付乙方合同总价款的__________%；（3）工程验收合格后，业主支付乙方合同总价款的__________%；（4）剩余款项在保修期满后__________日内一次性支付给乙方。三、施工范围及要求3.1乙方应按照业主提供的施工图纸、技术规范、标准文件等要求进行施工。3.2乙方应保证施工过程中各项指标达到设计要求，确保工程质量。3.3乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务。3.4乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的管理制度，确保施工安全。四、乙方的义务4.1乙方应按照合同约定，及时向业主提交工程进度报告、质量报告、安全报告等相关资料。4.2乙方应确保施工过程中，工程质量、安全、进度等指标符合合同要求。4.3乙方应承担因自身原因导致的工程质量问题、安全事故的责任。4.4乙方应在合同约定范围内，对施工过程中出现的设计问题、技术问题等提供解决方案。五、业主的义务5.1业主应按照合同约定，及时向乙方支付合同价款。5.2业主应协助乙方办理施工所需的各种手续，包括但不限于施工许可、验收等。5.3业主应提供施工场地、施工用水、用电等基础设施。5.4业主应对乙方施工过程中出现的问题提供必要的支持与配合。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×__________%。6.2乙方工程质量不符合合同约定的，应负责返工、维修，并承担由此产生的费用。6.3业主未按照合同约定支付价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付价款×逾期天数×__________%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余款项支付完毕之日终止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________年__________月__________日乙方（盖章）：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.施工图纸

2.技术规范

3.标准文件

4.施工许可证

5.验收报告

6.工程进度报告

7.质量报告

8.安全报告

9.补充协议二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定完成施工任务：

认定：以合同约定的工期为标准，计算逾期天数。

违约金计算方式：合同总价款×逾期天数×违约金比例。2.乙方工程质量不符合合同约定：

认定：依据合同约定的质量标准进行检验。

违约责任：乙方负责返工、维修，并承担由此产生的费用。3.业主未按照合同约定支付价款：

认定：以合同约定的支付时间为标准，计算逾期天数。

违约金计算方式：应付价款×逾期天数×违约金比例。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中约定的业主方。

2.乙方：指合同中约定的承包商方。

3.施工图纸：指合同中约定的工程设计图纸。

4.工程质量：指工程符合设计文件、技术规范和标准要求的程度。

5.工期：指合同中约定的工程开始和结束的时间。

6.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

7.验收合格：指工程按照设计文件、技术规范和标准要求完成，并通过验收。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：按照合同约定的违约金比例计算违约金，由延误方支付。2.工程质量问题：

解决办法：及时整改，必要时返工，由责任方承担相应费用。3.合同价款支付纠纷：

解决办法：查阅合同条款，按照约定支付价款，必要时可通过法律途径解决。4.施工过程中出现的设计、技术问题：

解决办法：双方协商解决，或由乙方提供解决方案，业主给予必要的支持。五、所有应