【管理】建设工程施工合同条

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起计算，至工程竣工交付之日止。2.2施工方应按照约定的工期完成工程。若因施工方原因导致工程延期，应按违约责任处理。三、质量标准3.1工程质量应符合国家及行业现行质量标准、规范及甲方的要求。3.2施工过程中，施工方应严格按照设计文件、施工图纸及施工技术标准进行施工。四、合同价款及支付4.1双方确认工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方按照双方约定的付款节点和比例，向施工方支付合同价款。4.3施工方完成工程后，应向甲方提供完整的工程资料和验收手续。经验收合格后，甲方应在验收合格之日起____个工作日内支付剩余合同价款。五、违约责任5.1施工方未按照约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×逾期天数×0.1%。5.2甲方未按照约定支付合同价款的，应向施工方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项×逾期天数×0.1%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1双方应遵守国家法律法规，不得违法经营。7.2施工方应按照甲方要求，对施工现场进行安全管理，确保施工安全。7.3施工方应承担因施工导致的第三方损失的责任。八、合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同生效后，双方应严格履行合同义务。未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同。8.3合同的变更或解除，应当采用书面形式，并由双方签字（或盖章）确认。九、合同份数9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________注意事项：1.合同主体资格：确保甲乙双方均为具有相应民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织，具备签订和履行合同的资格。解决办法：在合同签订前，对甲乙双方的资质进行审查，必要时可咨询专业法律人士。2.工程质量和标准：确保工程质量符合国家及行业标准，满足甲方要求。解决办法：双方共同参与工程验收，不符合标准的工程应按照合同约定进行整改或重新施工。3.工期延误：如施工方原因导致工程延期，应按照合同约定支付违约金。解决办法：双方协商确定工期延误的原因和责任方，按照合同约定支付违约金。4.价款支付：甲方应按照约定时间支付合同价款，逾期支付应支付滞纳金。解决办法：甲方按照合同约定支付价款，如有逾期，应支付滞纳金。5.合同变更和解除：合同的变更或解除应当采用书面形式，并由双方签字确认。解决办法：双方通过书面形式签订合同变更或解除协议，并进行签字确认。6.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。解决办法：双方积极进行友好协商，无法解决的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.合同法：调整合同当事人之间的权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称。3.民事权利能力：指法人或其他组织依法享有民事权利和承担民事义务的能力。4.民事行为能力：指法人或其他组织通过自己的行为取得民事权利和承担民事义务的能力。5.违约金：当事人违反合同约定，应支付给对方一定数额的金钱，作为对违约行为的惩罚和赔偿。6.工期延误：指施工方未按照合同约定的工期完成工程。7.质量合格：指工程质量符合国家及行业现行质量标准、规范及甲方的要求。8.合同变更：指合同成立后，合同当事人双方协商一致对合同内容进行修改或补充。9.合同解除：指合同当事人依法终止合同关系的行为。10.管辖权：指法院对某一特定案件的审判权。应用场合：1.适用于甲方（业主）与乙方（施工方）之间就建设工程施工事宜达成的一致协议。2.适用于各类建筑工程，如住宅、商业、工业等类型的建筑项目。3.适用于施工内容包括土建、装修、安装、拆除等工程。补充条款：1.施工范围和内容：详细描述施工的具体范围和内容，包括但不限于土建、装修、安装、拆除等工程。2.设计变更：如施工过程中出现设计变更，双方应协商确定变更内容、工期和价款的调整。3.施工材料：明确施工材料的标准、品牌、质量等要求，以及甲方对材料的验收标准。4.施工安全：双方应共同遵守施工安全规范，确保施工现场的安全。5.环境保护：双方应遵守环境保护法规，确保施工过程中的环境保护。7.工程验收：明确工程验收的标准、程序和时间，以及验收不合格的处理方式。8.质保期：约定工程竣工后的质保期，以及质保期内施工方对工程质量问题的修复责任。附件列表：1.施工图纸和技术资料：包括施工图纸、设计说明书、施工技术规范等。2.工程量清单：详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。3.材料采购清单：列明采购材料的名称、品牌、规格、数量和单价。4.施工组织设计：包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置等。5