二次建筑框架施工人力分包协议（2024版）

二次建筑框架施工人力分包协议（2024版）本合同目录一览1.分包协议概述1.1分包工程内容1.2分包工程地点1.3分包工程时间2.分包商的责任和义务2.1分包商资质要求2.2分包商施工标准2.3分包商人员管理2.4分包商材料供应3.业主的责任和义务3.1业主支付条款3.2业主提供的条件3.3业主监督与检查3.4业主变更要求4.合同价格与支付4.1合同总价4.2预付款比例4.3进度付款条件4.4竣工结算5.工期与进度5.1施工期限5.2延期违约金5.3提前完成奖励6.质量保证6.1质量标准6.2质量监督与验收6.3质量问题处理7.安全责任7.1安全标准7.2安全事故处理7.3安全培训与教育8.变更与解除合同8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序9.违约责任9.1分包商违约9.2业主违约9.3违约赔偿方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3诉讼地点与法院11.合同的生效、修改与终止11.1合同生效条件11.2合同修改程序11.3合同终止条件12.一般条款12.1合同的保管12.2合同的转让12.3合同的复印13.附录13.1分包工程图纸13.2分包工程技术要求13.3工程量清单14.签署页14.1分包商签署14.2业主签署第一部分：合同如下：第一条：分包协议概述1.1分包工程内容分包商同意根据业主提供的图纸和工程技术要求，完成二次建筑框架的施工工作。分包工程包括但不限于钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑、结构缝处理等。1.2分包工程地点分包工程位于业主指定的地点，具体位置以业主提供的工程地图为准。1.3分包工程时间分包工程的施工期限为____年____月____日至____年____月____日，具体施工时间按照业主的工程进度计划执行。第二条：分包商的责任和义务2.1分包商资质要求分包商应具备相应的施工资质，并提供有效的营业执照、资质证书等相关文件供业主审查。2.2分包商施工标准分包商应按照业主提供的图纸、技术要求和相关规范进行施工，保证工程质量符合相关标准。2.3分包商人员管理分包商应负责施工期间工人的管理工作，确保工人具备相应的技能和经验，并遵守施工现场的规章制度。2.4分包商材料供应分包商应负责提供施工所需的原材料、构件等，并保证材料的质量符合工程要求。第三条：业主的责任和义务3.1业主支付条款业主应按照合同约定的付款方式和时间，向分包商支付工程款项。3.2业主提供的条件业主应提供施工所需的现场条件，包括施工场地、临时设施、施工用水电等。3.3业主监督与检查业主有权对施工过程进行监督和检查，确保工程进度和质量符合要求。3.4业主变更要求业主如有变更要求，应提前以书面形式通知分包商，并按照合同约定的变更程序进行。第四条：合同价格与支付4.1合同总价合同总价根据分包工程的工程量、工程难度、材料价格等因素确定，具体金额详见合同附件中的工程量清单。4.2预付款比例业主应在合同签订后____个工作日内，向分包商支付合同总价的一定比例作为预付款，预付款比例为____%。4.3进度付款条件分包商完成合同约定的工程进度后，业主应按照合同约定的时间和比例支付进度款。4.4竣工结算工程竣工后，分包商应按照合同约定的方式和时间向业主提交竣工结算报告，业主在核实无误后支付剩余款项。第五条：工期与进度5.1施工期限分包商应按照合同约定的施工期限完成工程，如有延期，应按照合同约定的违约金比例向业主支付违约金。5.2延期违约金分包商如未能按照合同约定的时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付延期违约金，违约金比例为每日工程总价款的____%。5.3提前完成奖励分包商如能提前完成工程，经业主同意，可以按照合同约定的奖励比例获得提前完成奖励。第六条：质量保证6.1质量标准分包商应保证施工质量符合国家相关标准和业主的要求，确保工程安全、稳定、可靠。6.2质量监督与验收施工过程中，业主有权对工程质量进行监督和验收，分包商应积极配合并提供相关资料。6.3质量问题处理如施工过程中出现质量问题，分包商应负责及时修复，并承担由此产生的费用。如因分包商原因导致工程质量问题，分包商应承担相应的赔偿责任。第八条：变更与解除合同8.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更内容应明确、具体，并符合相关法律法规和工程实际需要。8.2合同解除条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方严重违反合同约定，对方有权解除合同。8.3变更与解除的程序合同变更或解除应通过书面形式进行，并由双方签字盖章确认。变更或解除协议生效后，双方应按照协议约定履行相应义务。第九条：违约责任9.1分包商违约分包商如违反合同约定，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）按时完成工程；（2）保证工程质量；（3）遵守施工现场规章制度；（4）按照约定支付款项。9.2业主违约业主如违反合同约定，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）按时支付款项；（2）提供施工条件；（3）不得无故变更工程内容；（4）履行合同约定的其他义务。9.3违约赔偿方式违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金比例为合同总价款的____%。违约方还需赔偿因此给对方造成的损失及费用。第十条：争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点与机构如双方约定仲裁解决争议，应选择____仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼地点与法院如双方未约定仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条：合同的生效、修改与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。11.2合同修改程序合同的修改应通过书面形式进行，并由双方签字盖章确认。11.3合同终止条件合同终止的条件如下：（1）合同约定的工程全部完成，并经验收合格；（2）双方协商一致终止合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。第十二条：一般条款12.1合同的保管双方均有义务妥善保管合同及其相关文件，未经对方同意，不得向第三方泄露。12.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.3合同的复印双方均有权复印合同及其附件，但需注明“仅供查阅”字样，并不得对外传播。第十三条：附录13.1分包工程图纸分包工程图纸作为合同附件，是合同不可分割的一部分。13.2分包工程技术要求分包工程技术要求详见合同附件。13.3工程量清单工程量清单作为合同附件，是合同不可分割的一部分。第十四条：签署页14.1分包商签署（分包商名称）（签字）（日期）14.2业主签署（业主名称）（签字）（日期）第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.分包工程图纸附件描述：包含二次建筑框架施工的详细图纸，包括结构布局、尺寸标注、材料要求等。附件要求：图纸应清晰、准确，易于理解，符合国家建筑设计规范。2.分包工程技术要求附件描述：详细说明二次建筑框架施工的技术要求，包括施工工艺、材料标准、质量控制等。附件要求：技术要求应具体、明确，便于分包商施工时遵循。3.工程量清单附件描述：列出二次建筑框架施工所需的材料、构件和工程量，包括数量和单位价格。附件要求：清单应完整、准确，便于分包商采购材料和计算成本。4.施工组织设计附件描述：分包商提供的施工组织设计方案，包括施工进度计划、人员配置、安全管理等。附件要求：方案应合理、可行，符合工程实际情况。5.施工安全措施附件描述：分包商提供的施工安全措施方案，包括安全防护、应急预案等。附件要求：措施方案应符合国家安全生产法规，确保施工现场安全。6.施工质量保证措施附件描述：分包商提供的施工质量保证措施方案，包括质量控制、检验检测等。附件要求：措施方案应确保施工质量符合国家标准和业主要求。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商违约行为及责任违约行为示例：未按照合同约定的时间完成工程、施工质量不符合标准、未按时支付款项等。责任认定标准：分包商应按照合同约定的违约金比例向业主支付违约金，并承担因违约导致的损失及费用。2.业主违约行为及责任违约行为示例：未按照合同约定的时间支付款项、提供的施工条件不符合要求、无故变更工程内容等。责任认定标准：业主应按照合同约定的违约金比例向分包商支付违约金，并承担因违约导致的损失及费用。说明三：法律名