2024年EPC工程总承包项目标准合同模板

2024年EPC工程总承包项目标准合同模板本合同目录一览1.工程概述1.1项目名称1.2项目地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.工程进度4.1工程期限4.2工程进度计划4.3延期及违约责任5.工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量争议的处理6.材料和设备6.1材料和设备供应6.2材料和设备验收6.3材料和设备保管7.施工安全7.1安全标准7.2安全事故的处理7.3安全防护措施8.变更管理8.1变更范围8.2变更程序8.3变更价款9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼10.3适用法律11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止12.其他条款12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力12.4通知与送达12.5合同附件13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：技术规格书13.3附件三：设计图纸13.4附件四：其他相关文件14.签署页14.1发包人签署页14.2承包人签署页第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1项目名称：2024年EPC工程总承包项目1.2项目地点：具体项目实施地点1.3工程规模：根据工程设计文件确定的工程规模和建设内容1.4工程内容：包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收等EPC总承包工作第二条合同主体2.1发包人：指根据本合同约定承担合同义务的甲方单位2.2承包人：指根据本合同约定承担合同义务的乙方单位第三条合同价格3.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整），币种为人民币，按合同约定的价格计算。3.2价格调整：合同执行过程中，因政策调整、市场变化等原因导致工程造价发生变化的，双方可按合同约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式：双方按照合同约定的支付条款和支付计划，通过银行转账等方式进行支付。第四条工程进度4.1工程期限：根据工程特点和双方协商确定的工程竣工交付时间。4.2工程进度计划：承包人应按照合同约定的时间和质量要求，编制工程进度计划，并报发包人审批。4.3延期及违约责任：如因承包人原因导致工程延期，应按合同约定承担相应的违约责任。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量要求。5.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，对工程质量进行全过程控制。5.3质量争议的处理：工程质量出现争议的，双方可按合同约定的程序和方式进行处理。第六条材料和设备6.1材料和设备供应：承包人负责采购工程所需的材料和设备，并保证其质量。6.2材料和设备验收：发包人有权对承包人供应的材料和设备进行验收，不符合质量要求的，承包人应负责更换或修复。6.3材料和设备保管：承包人应妥善保管工程材料和设备，防止损坏和丢失。第八条变更管理8.1变更范围：合同执行过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致工程造价变化的，属于合同变更范围。8.2变更程序：变更事项应当由发包人提出，经双方协商一致后，方可进行变更。变更内容应按合同约定的价格调整机制进行计算。8.3变更价款：变更事项完成后，双方应按合同约定的价格调整机制，计算变更价款。第九条违约责任9.1承包人违约：承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。9.2发包人违约：发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。9.3违约赔偿：违约金计算方式按合同约定执行。违约金不足以弥补损失的，对方有权要求继续赔偿。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁或诉讼：如选择仲裁，仲裁地点为【】，仲裁机构为【】；如选择诉讼，管辖法院为【】。10.3适用法律：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同执行过程中，双方可通过书面协议变更合同内容。11.3合同终止：合同执行完毕，双方履行完毕合同约定的义务，本合同即告终止。第十二条其他条款12.1保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.2知识产权保护：双方在合同执行过程中产生的知识产权，按照法律规定和合同约定进行保护。12.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按合同约定的不可抗力条款处理。12.4通知与送达：双方之间的通知和文件送达，均以合同约定的联系方式和地址为准。12.5合同附件：本合同附件包括工程量清单、技术规格书、设计图纸等相关文件，附件与合同具有同等法律效力。第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：技术规格书13.3附件三：设计图纸13.4附件四：其他相关文件第十四条签署页14.1发包人签署页14.2承包人签署页第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等信息，以便于双方准确了解工程项目的具体内容和费用。工程量清单应由承包人根据设计图纸和工程规范编制，并经发包人审批后方可用于工程计量和支付。附件二：技术规格书详细要求和说明：技术规格书应详细描述工程项目的技术要求和标准，包括材料、设备的技术参数、质量标准、施工工艺等。技术规格书应由承包人根据设计图纸和工程规范编制，并经发包人审批后方可用于工程施工和质量控制。附件三：设计图纸详细要求和说明：设计图纸应包括工程项目的平面图、立面图、剖面图、细部图等，以便于双方准确了解工程项目的形态和结构。设计图纸应由承包人根据工程设计文件提供，并经发包人审批后方可用于工程施工和验收。附件四：其他相关文件详细要求和说明：其他相关文件包括但不限于施工组织设计、安全施工方案、环境保护措施等。这些文件应由承包人根据工程特点和合同要求编制，并经发包人审批后方可用于工程施工和管理。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按合同约定履行工程进度、质量、安全等义务的。2.承包人提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准的。3.承包人未按合同约定进行工程变更或未及时通知发包人的。4.发包人未按合同约定支付合同价款或延迟支付的。5.发包人未按合同约定提供施工场地、施工条件等导致工程无法正常进行的。违约责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金的计算方式按照合同约定执行。2.损害赔偿：违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的直接经济损失。3.工程延期：因违约行为导致工程延期，违约方应承担相应的违约责任，如支付延期违约金等。示例说明：如承包人未按合同约定完成工程进度，导致工程延期，根据合同约定，承包人应支付延期违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.EPC工程总承包：指承包人承担工程设计、采购、施工、调试、验收等工作的工程总承包模式。2.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括工程成本、利润、税费等。3.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金额，用于弥补守约方的损失。4.损害赔偿：指违约方应赔偿给守约方的直接经济损失。5.工程延期：指工程交付时间超过合同约定的竣工交付