建筑工程主体施工劳务分包合同样本2024版

建筑工程主体施工劳务分包合同样本2024版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包单位信息1.2发包单位信息1.3工程概况第二条工程范围及内容2.1工程主体施工劳务分包范围2.2分包内容详细描述第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2预付款及支付比例3.3工程进度款支付3.4质量保证金支付3.5付款方式及时间第四条工程质量与标准4.1工程质量标准4.2质量验收程序4.3质量问题处理第五条工期及进度5.1合同工期5.2工程进度计划5.3工期延误责任第六条劳务人员管理6.1劳务人员资质要求6.2劳务人员配置6.3劳务人员培训及管理第七条施工材料及设备7.1材料供应及质量要求7.2设备供应及要求7.3材料设备验收及保管第八条安全生产及环保8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环保要求及措施第九条违约责任及赔偿9.1违约行为及责任9.2赔偿方式及金额9.3违约争议解决第十条合同变更及解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3变更解除争议解决第十一条争议解决方式11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼地点及法院第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密违约责任第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同生效条件13.4附件及附图第十四条签字盖章14.1分包单位签字盖章14.2发包单位签字盖章14.3签字盖章日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包单位信息分包单位地址：_______。分包单位负责人：_______，联系方式：_______。1.2发包单位信息发包单位地址：_______。发包单位负责人：_______，联系方式：_______。1.3工程概况工程名称：_______。工程地点：_______。工程规模：_______。工程性质：_______。第二条工程范围及内容2.1工程主体施工劳务分包范围分包单位同意按照发包单位的要求，完成工程主体结构的施工劳务分包工作，包括但不限于模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、防水工程等。2.2分包内容详细描述分包单位应负责的主体施工劳务内容包括：（1）模板制作、安装、拆除；（2）钢筋加工、绑扎、焊接；（3）混凝土浇筑、养护；（4）砌体施工；（5）防水施工；（6）发包单位指定的其他相关工作。第三条合同价格及支付3.1合同总价本合同总价人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2预付款及支付比例发包单位应在合同签订后七个工作日内，向分包单位支付合同总价30%的预付款。3.3工程进度款支付发包单位应按照分包单位提交的工程进度报表，每月末支付当月已完成工程量的70%作为工程进度款。3.4质量保证金支付合同到期后，分包单位按照合同约定完成工程，发包单位支付剩余的30%工程款作为质量保证金。3.5付款方式及时间付款方式：银行转账。付款时间：按照本合同约定的付款比例和时间进行支付。第四条工程质量与标准4.1工程质量标准分包单位应按照国家和行业的相关标准、规范和发包单位的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。4.2质量验收程序工程质量验收分为分项工程验收、分部工程验收和整个工程验收。验收不合格的工程，分包单位应按照发包单位的要求及时整改，直至达到验收标准。4.3质量问题处理如发生质量问题，分包单位应承担修复及赔偿责任。如因发包单位设计原因导致质量问题，由发包单位承担相应责任。第五条工期及进度5.1合同工期合同工期为_______天。5.2工程进度计划分包单位应按照发包单位的要求，制定并提交工程进度计划。5.3工期延误责任如分包单位原因导致工期延误，分包单位应按照合同约定向发包单位支付违约金。如非分包单位原因导致工期延误，双方协商解决。第八条安全生产及环保8.1安全生产要求分包单位应按照国家和行业的安全生产法律法规，制定并落实安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。8.2安全事故处理如发生安全事故，分包单位应立即报告发包单位，并按照相关法律法规和发包单位的要求进行处理。8.3环保要求及措施分包单位应遵守国家和地方的环保法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。第九条违约责任及赔偿9.1违约行为及责任分包单位如违反合同约定，应承担相应的违约责任。发包单位如违反合同约定，也应承担相应的违约责任。9.2赔偿方式及金额违约赔偿金额根据违约程度和损失大小确定，具体金额在合同中约定。9.3违约争议解决如发生违约争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十条合同变更及解除10.1合同变更条件合同履行过程中，如因客观原因需要变更合同，双方可协商一致进行变更。10.2合同解除条件合同履行过程中，如因客观原因需要解除合同，双方可协商一致解除合同。10.3变更解除争议解决如发生合同变更或解除的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十一条争议解决方式11.1争议解决方式双方同意采用仲裁方式解决合同争议。11.2仲裁或诉讼地点及法院仲裁地点为：_______。仲裁机构为：_______。如双方同意诉讼，诉讼地点为：_______，法院为：_______。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获得的商业秘密、技术秘密和其他保密信息。12.2保密期限保密信息自双方交换之日起至合同履行完毕之日止。12.3保密违约责任如任何一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。13.2法律适用本合同适用_______法律。13.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.4附件及附图本合同附件及附图如下：（1）工程图纸（2）工程量清单（3）其他相关文件第十四条签字盖章14.1分包单位签字盖章分包单位（盖章）：单位负责人（签字）：14.2发包单位签字盖章发包单位（盖章）：单位负责人（签字）：14.3签字盖章日期签字盖章日期：_______年_______月_______日。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求和说明：工程图纸应包括完整的工程设计图纸、施工图纸和相关技术图纸。图纸应清晰、完整，足以指导施工。分包单位应根据图纸进行施工，并按照图纸要求进行施工准备。附件二：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出所有施工项目、工程量和单价。分包单位应根据工程量清单进行施工，并按照清单要求进行工程量的计算和报工。附件三：施工组织设计详细要求和说明：施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置、施工材料和设备计划等。分包单位应根据施工组织设计进行施工，并按照计划进行施工管理和资源配置。附件四：质量验收标准详细要求和说明：质量验收标准应包括国家和行业的相关标准、规范以及发包单位的具体要求。分包单位应按照质量验收标准进行施工，并确保工程质量达到要求。附件五：安全生产措施详细要求和说明：安全生产措施应包括安全生产管理制度、安全生产操作规程、安全防护设施等。分包单位应根据安全生产措施进行施工，并确保施工现场的安全生产。附件六：环保措施详细要求和说明：环保措施应包括环保管理制度、环保操作规程、环保设施等。分包单位应根据环保措施进行施工，并确保施工过程中的环保要求得到满足。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包单位未按照合同约定履行施工义务，如延迟施工、降低工程质量等。2.分包单位未按照合同约定支付价款、质量保证金等。3.发包单位未按照合同约定支付预付款、进度款、质量保证金等。4.发包单位未按照合同约定提供施工图纸、工程量清单等。5.双方未按照合同约定履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密等。违约责任认定：1.分包单位违约，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约造成的发包单位损失等。2.发包单位违约，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约造成的分包单位损失等。3.违约金的具体金额根据违约程度和损失大小确定，具体金额在合同中约定。示例说明：如分包单位延迟施工，导致工程进度延误，分包单位应按照合同约定向发包单位支付违约金，并承担因延迟施工导致的发包单位损失赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.保密义务：指合同双方在合同履行过程中对获得的商业秘密、技术秘密和其他保密信息承担的保密责任。3.违约金：指一方违反合同约定，按照合同约定向另一方支付的违约赔偿金。4.质量保证金：指分包单位按照合同约定向发包单位支付的，用于保证工程质量的款项。5.仲裁：指合同双方同意通过仲裁机构解决合同争议的方式。6.诉讼：指合同双方通过人民法院解决合同争议的方式。1.不可抗力条款应用