2024版建设工程协议书

2024版建设工程协议书合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2适用范围1.3定义和解释第二章：合同主体2.1甲方2.2乙方2.3合同主体的权利和义务第三章：工程内容3.1工程概述3.2工程范围3.3工程标准和要求第四章：工程价款4.1价款计算4.2价款支付方式4.3价款调整第五章：工程进度5.1工程进度计划5.2进度控制5.3进度延误处理第六章：工程质量6.1质量标准6.2质量控制6.3质量验收第七章：工程变更7.1变更申请7.2变更审批7.3变更费用第八章：工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收结果第九章：违约责任9.1违约认定9.2违约处理9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用第十一章：合同的变更、解除和终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止第十二章：附则12.1合同的解释权12.2合同的生效条件12.3其他约定第十三章：签字栏13.1甲方签字13.2乙方签字13.3签订时间13.4签订地点合同编号：______第一章：总则1.1合同目的本协议旨在明确甲乙双方在建设工程项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2适用范围本协议适用于甲方委托乙方进行的建设工程项目，包括但不限于设计、施工、监理等。1.3定义和解释本协议中所涉及的专业术语和表达，其定义和解释应以本合同附件为准。第二章：合同主体2.1甲方甲方是指委托乙方进行建设工程的法人或其他组织。2.2乙方乙方是指接受甲方委托，承担建设工程任务的法人或其他组织。2.3合同主体的权利和义务甲乙双方应根据本合同的规定，享有相应权利并履行相应义务。第三章：工程内容3.1工程概述本协议所述工程为甲方委托乙方进行的具体建设工程项目。3.2工程范围工程范围包括但不限于工程的设计、施工、材料采购、设备安装等。3.3工程标准和要求工程应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方的具体要求。3.3.1设计标准工程的设计应符合国家设计规范和甲方的设计要求。3.3.2施工标准工程的施工应符合国家施工规范和甲方的施工要求。第四章：工程价款4.1价款计算工程价款应根据工程量清单、市场价格及合同约定进行计算。4.2价款支付方式甲方应按照合同约定的支付方式向乙方支付工程价款。4.3价款调整如遇工程变更或市场价格波动，双方应协商调整工程价款。4.3.1价款调整的条件价款调整的条件包括工程量增减、材料价格变动等。4.3.2价款调整的程序价款调整应由乙方提出申请，经甲方审核同意后执行。第五章：工程进度5.1工程进度计划乙方应根据合同约定制定并提交工程进度计划。5.2进度控制乙方应采取有效措施确保工程按计划进度进行。5.3进度延误处理如工程进度延误，乙方应承担相应的责任，并采取补救措施。5.3.1延误责任的界定延误责任应根据合同约定和实际延误原因进行界定。5.3.2补救措施的实施乙方应在确认延误后，及时向甲方报告并采取相应的补救措施。第六章：工程质量6.1质量标准工程质量应符合国家相关法律法规和行业标准。6.2质量控制乙方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量。6.3质量验收工程完成后，应由甲方组织进行质量验收。6.3.1验收标准验收标准应以合同约定和国家相关标准为准。6.3.2验收程序验收程序包括资料审查、现场检查、性能测试等。6.3.3不合格工程的处理对于不合格工程，乙方应在规定时间内完成整改，并重新申请验收。第七章：工程变更7.1变更申请任何一方提出工程变更，应以书面形式通知对方，并说明变更的理由、内容和预期效果。7.1.1变更的书面形式变更申请应包括变更的详细描述、影响评估和相关费用估算。7.2变更审批甲方收到变更申请后，应在约定时间内回复是否同意变更，并提出修改意见或要求。7.2.1审批时限甲方应在收到变更申请后的____天内给出书面审批意见。7.3变更费用经双方同意的工程变更，若涉及费用增减，应按照合同约定或双方协商确定。7.3.1费用估算乙方应提供变更所涉及的费用估算，并经甲方审核确认。第八章：工程验收8.1验收标准工程验收应按照合同约定的质量标准和验收规范进行。8.2验收程序乙方完成工程后，应向甲方提交验收申请，甲方应在约定时间内组织验收。8.2.1验收申请的提交乙方应在工程完工后____天内提交验收申请。8.3验收结果验收合格，甲方应出具验收合格证明；如不合格，乙方应在规定时间内完成整改。8.3.1合格证明的出具甲方应在验收合格后____天内出具验收合格证明。8.3.2不合格工程的整改乙方应在接到不合格通知后____天内完成整改，并重新申请验收。第九章：违约责任9.1违约认定违约行为包括但不限于未按合同约定履行义务、迟延履行、工程质量不合格等。9.2违约处理违约方应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。9.2.1违约赔偿的范围违约赔偿包括直接损失和间接损失，具体范围应根据实际损失确定。9.3违约赔偿违约方应按照合同约定或双方协商确定的金额支付违约金。9.3.1违约金的支付违约金应在违约方确认违约事实后____天内支付给守约方。第十章：争议解决10.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。10.2争议解决程序协商不成时，双方可选择向合同签订地的人民法院提起诉讼或按照合同约定提交仲裁。10.2.1提起诉讼双方同意将争议提交至合同签订地人民法院通过诉讼方式解决。10.2.2提交仲裁双方同意将争议提交至约定的仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。10.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等，由败诉方承担。第十一章：合同的变更、解除和终止11.1合同变更合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。11.1.1变更的条件和程序合同变更应基于双方的书面协议，并按照约定的程序执行。11.2合同解除合同可在双方协商一致或符合合同约定的解除条件下解除。11.2.1解除的条件合同解除的条件应包括违约、不可抗力等情形。11.3合同终止合同可在履行完毕、解除或双方协商一致后终止。11.3.1终止的条件和后果合同终止后，双方应按照合同约定处理未尽事宜。第十二章：附则12.1合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有，任何解释不得违背合同的原意和法律规定。12.2合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12