2024版建设工程施工合同相关知识讲义

2024版建设工程施工合同相关知识讲义合同目录第一章：合同概述1.1合同定义1.2合同类型1.3合同法律效力第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3双方资质要求第三章：工程概述3.1工程内容3.2工程地点3.3工程期限第四章：合同价款4.1价款确定4.2价款支付4.3价款调整第五章：工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量验收第六章：工程进度6.1进度计划6.2进度控制6.3进度延误处理第七章：合同变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更影响第八章：违约责任8.1违约认定8.2违约处理8.3违约赔偿第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3法律适用第十章：合同终止10.1终止条件10.2终止程序10.3终止后义务第十一章：其他约定11.1保密协议11.2知识产权11.3不可抗力第十二章：签字页12.1签字栏12.2签订时间12.3签订地点合同编号______第一章：合同概述1.1合同定义合同是指甲方与乙方为完成特定工程而达成的具有法律约束力的协议。1.2合同类型本合同为建设工程施工合同，具体类型为：______。1.3合同法律效力合同一经双方签字盖章，即具有法律效力，双方应严格遵守。1.3.1法律适用本合同适用的法律为：______。1.3.2法律解释合同条款的解释应依据：______。第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.1.1甲方权利甲方有权监督工程进度和质量，有权要求乙方按合同约定履行义务。2.1.2甲方义务甲方有义务按时支付工程款项，提供必要的施工条件。2.2乙方权利与义务2.2.1乙方权利乙方有权按合同约定收取工程款项，有权要求甲方提供施工条件。2.2.2乙方义务乙方有义务按期完成工程并保证工程质量，遵守甲方的监督和管理。2.3双方资质要求2.3.1甲方资质甲方应具备：______。2.3.2乙方资质乙方应具备：______。第三章：工程概述3.1工程内容工程内容包括：______。3.2工程地点工程地点位于：______。3.3工程期限工程总工期为：______天，自______年______月______日至______年______月______日。3.3.1工期安排工期的具体安排为：______。3.3.2工期延误工期延误的处理方式为：______。第四章：合同价款4.1价款确定合同价款为：元，具体确定方式为：。4.2价款支付工程款项支付方式为：，支付时间安排为：。4.3价款调整合同价款的调整条件和方式为：______。4.3.1调整条件价款调整的条件包括：______。4.3.2调整程序价款调整的程序为：______。第五章：工程质量5.1质量标准工程质量应符合国家及行业标准，具体标准为：______。5.2质量监督甲方有权对工程质量进行监督，乙方应接受甲方的监督。5.3质量验收工程完成后，应按照合同约定的标准和程序进行验收。5.3.1验收标准验收标准依据：______。5.3.2验收程序验收程序包括：______。以上为合同前半部分内容，后续章节将根据双方协商继续完善。第六章：工程进度6.1进度计划乙方应根据合同要求制定详细的工程进度计划，并提交甲方审核。6.2进度控制甲方有权对工程进度进行监督和控制，乙方应确保工程进度符合计划。6.3进度延误处理如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的责任。6.3.1延误责任乙方应承担的延误责任包括：______。6.3.2延误通知延误发生时，乙方应在______小时内通知甲方。第七章：合同变更7.1变更条件合同变更需满足合同约定的条件，或经双方协商一致。7.2变更程序变更应按照合同约定的程序进行，包括申请、审批、确认等步骤。7.3变更影响变更对合同价款、工程进度、质量等方面的影响应明确记录。7.3.1变更申请变更申请的提出和审批流程：______。7.3.2变更确认变更确认的方式和时间：______。第八章：违约责任8.1违约认定违约行为包括但不限于未按合同约定履行义务、工程质量不合格等。8.2违约处理违约方应在违约行为发生后及时通知对方，并采取补救措施。8.3违约赔偿违约方应赔偿对方因违约行为所遭受的损失。8.3.1赔偿范围违约赔偿的范围：______。8.3.2赔偿方式违约赔偿的方式：______。第九章：争议解决9.1争议解决方式双方应首先通过协商解决争议，协商不成时可采取其他方式。9.2争议解决程序争议解决应遵循合同约定的程序，包括协商、调解、仲裁或诉讼。9.3法律适用合同争议解决适用的法律为：______。9.3.1协商解决协商解决争议的原则和方法：______。9.3.2仲裁或诉讼仲裁或诉讼的条件、地点和程序：______。第十章：合同终止10.1终止条件合同可在满足合同约定的条件或双方协商一致时终止。10.2终止程序合同终止应按照合同约定的程序进行，包括通知、确认等步骤。10.3终止后义务合同终止后，双方应履行的义务包括工程交接、款项结算等。10.3.1终止通知合同终止的通知方式和期限：______。10.3.2结算程序合同终止后的款项结算程序：______。第十一章：其他约定11.1保密协议双方应对合同内容及在合同执行过程中知悉的商业秘密保密。11.2知识产权合同执行过程中产生的知识产权归属和使用规定。11.3不可抗力不可抗力事件的定义、通知、责任免除和后续处理。11.3.1不可抗力通知不可抗力发生时的通知程序：______。11.3.2不可抗力后果不可抗力对合同履行的影响及处理方法：______。第十二章：签字页12.1签字栏甲方代表签字：，乙方代表签字