监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷A卷含答案

监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共60题）1、不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】D2、低碳钢的含碳量为()。A.小于0.25%B.0.25%～0.6%C.0.6%～1.0%D.0.6%～2%【答案】A3、如果食物供应以玉米、面粉为主，在配餐中添加（）可以提高食物的蛋白质生物价。A.玉米B.赤小豆C.芝麻D.大豆【答案】D4、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指()。A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同由双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日【答案】C5、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？()A.B.C.D.【答案】B6、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()A.发包人负责检验，费用由发包人承担B.承包人负责检验，费用由发包人承担C.发包人负责检验，费用由承包人承担D.承包人负责检验，费用由承包人承担【答案】B7、在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标【答案】C8、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。A.招标代理B.采购代理C.诉讼代理D.法定代理【答案】D9、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。A.书面交底B.电子数据交底C.视听资料交底D.口头交底【答案】A10、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（）。A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延【答案】A11、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务C.延迟交付材料金额每周为0.5%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】C12、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【答案】B13、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为【答案】D14、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查【答案】A15、工程总承包合同履行中，设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，报送（）。A.分包人B.承包人C.监理人D.发包人【答案】C16、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。A.承包人，14天B.发包人，14天C.承包人或发包人，14天D.承包人或发包人，21天【答案】D17、根据《标准施工招标文件》的规定，以下有关两阶段招标的说法中，正确的是（）。A.第一阶段招标，属于实施方案选择阶段，投标文件的技术标应附带报价，否则视为废标B.第二阶段，投标人报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”，然后召开第二次开标会，会上宣读修改后的技术标和商务标C.技术标未通过者，商务标不需要退还给投标人D.两阶段招标可以采用公开招标方式，也可以采用邀请招标【答案】D18、设计施工总承包合同文件中，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。A.施工文件B.采购文件C.分包文件D.设计文件【答案】D19、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。A.交付B.核验C.清点D.签约【答案】A20、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表.监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表.监理人在施工现场【答案】A21、在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期B.同意延长，并要求修改投标文件C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期D.拒绝延长，但无权收回投标保证金【答案】A22、设备采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】B23、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行【答案】D24、拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（）所有，不足部分由（）负责清偿。A.抵押人、抵押人B.债务人、债务人C.抵押人、债务人D.债务人、抵押人【答案】C25、英国NEC合同文本中规定，（）都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席。A.项目经理和分包商B.项目经理和承包商C.承包商和公用事业部门D.分包商和地方行政机关代表【答案】B26、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金【答案】A27、学龄儿童膳食中推荐的脂肪供能比是（）。A.35%～40%B.20%～25%C.30%～35%D.25%～30%【答案】D28、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。A.30B.60C.90D.120【答案】C29、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人【答案】D30、“变更管理”的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。正确的顺序是（）。A.④-①-②-③B.③-④-②-①C.①-③-②-④D.①-④-②-③【答案】D31、某工程项目，发包人将主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当()承担。A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师【答案】B32、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门【答案】B33、下列选项中不能作为履约担保金的是（）。A.保兑支票B.银行汇票C.现金支票D.银行保函【答案】D34、铝塑复合板幕墙即两层铝合金板中夹有低密度聚乙烯芯板，有关其性能哪条不对？()A.材料强度高B.便于裁剪C.价格比单板低D.耐久不宜变形【答案】D35、监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人（）。A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】C36、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。A.申请设备使用许可B.设备的技术指标改进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管【答案】C37、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。A.继续停工等待工程师的指示B.向工程师再次发出请求复工的报告C.自行复工D.向发包人提交请求复工的报告【答案】C38、下列属于合同签订及履行阶段的管理任务和方法的是（）。A.根据标准文本编制招标文件和合同条件B.灵活规范应对处理合同变更问题C.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式D.细化项目参建各相关方的合同界面管理【答案】B39、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延【答案】A40、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改【答案】C41、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书【答案】B42、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏D.洪灾引起的沉降【答案】C43、FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（）。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》【答案】D44、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务【答案】A45、FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。A.合同签字日B.下达开工令C.基准日D.风险事件发生日【答案】C46、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同中双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日【答案】C47、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价【答案】D48、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】B49、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()A.工期顺延、给予经济补偿B.工期不予顺延、给予经济补偿C.工期顺延、不给经济补偿D.工期不予顺延、不给经济补偿【答案】A50、关于委托代理的说法中，错误的是（）。A.代理人必须以被代理人的名义进行合同谈判B.被代理人拒绝了行为人的无权代理，则由行为人承担后果C.被代理人追认了代理人的无权代理，则由被代理人承担后果D.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”【答案】D51、采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值称为（）。A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评价值【答案】D52、根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（）前一直有效。A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书【答案】D53、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】B54、施工合同履行中，对承包人施工设备的控制，说法正确的是（）。A.如不影响合同进度计划，施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用B.未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用C.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划，承包人可将其撤离施工现场D.施工设备不能满足合同进度计划要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由发包人承担【答案】B55、按（）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。A.计价方式B.计价范围C.计价目的D.计价规定【答案】A56、标准履约担保中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内（）支付”。A.5；无条件B.7；无条件C.10；50%D.14；80%【答案】B57、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。是指（）A.FOB.FCAC.CIPD.CIP【答案】A58、关于质押的表述中，正确的是（）。A.质押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物B.质权自双方约定达成一致意见时设立C.质权人在债务履行期届满前，可以与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有D.能够用作质押的动产没有限制【答案】D59、营养标签管理规范规定，营养素含量标示使用每（）食品或每份来标识。A.10g或10mLB.100g或100mLC.g或mLD.1000g或1000mL【答案】B60、（2019年真题）下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。A.非银行金融机构B.国家机关C.股份公司D.合伙企业【答案】B多选题（共45题）1、根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有（）。A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C.施工合同价格可采用公式法进行调整D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款【答案】BCD2、（2020年真题）根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，工程勘察设计可以不进行招标的情形有（）。A.建设单位依法能够自行勘察设计B.能满足技术条件的勘察设计单位少于3家C.抢险救灾情况紧急不适宜进行招标D.项目投资大、工期长，能胜任的勘察设计单位较少E.建设单位已有长期合作的勘察设计单位【答案】ABC3、根据《标准施工招标文件》，施工评标中，对施工组织设计和项目管理机构的评审内容包括（）。A.施工方案的技术措施B.质量、安全、环境保护管理体系与措施C.工程进度计划、资源配置计划D.技术负责人及主要管理人员配置E.工程投资绩效评审方案【答案】ABC4、施工合同履行中，承包人提出的合理化建议使发包人获得了（）等实际利益，应按专用合同条款中的约定给予奖励。A.降低工程造价B.缩短工期C.提高工程运行效益D.超长的使用寿命E.较高的工程质量【答案】ABC5、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在复核“发包人要求”时未发现存在的错误而导致承包人费用增加时，由发包人承担责任的有（）。A.引用的原始数据和资料错误B.对工程的功能要求错误C.对工程进度的要求不合理D.试验和检验标准不准确E.对项目生产工艺的要求错误【答案】ABD6、下列设计文件的编制不符合要求的是（）。A.未按照工程建设任意性标准进行设计B.未按照发包人要求进行设计C.深度未满足本合同相应设计阶段的规定要求D.深度未满足发包人的下一步工作需要E.未注明工程合理使用年限【答案】BCD7、材料采购招标投标管理中，对投标人进行资格审查时主要考虑的因素包括（）。A.独立订立合同的能力B.相近材料的供货业绩C.完善的质量保证体系D.企业规模E.项目经理资格【答案】ABC8、依据FIDIC的《施工合同条件》规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有()A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.施工遇到文物和古迹D.后续法规的调整E.不可抗力事件造成的损害【答案】BCD9、关于设备采购合同中合同价款的支付，下列说法不正确的是（）。A.合同生效后买方支付的预付款为合同价格的10%B.卖方交付全部合同设备后，买方支付签约合同价60%的交货款C.验收款为签约合同价的25%D.结清款为合同价格的5%，在合同设备验收后支付E.合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付【答案】ABCD10、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（）。A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人C.监理人应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付【答案】AC11、在设计合同的履行期内，发包人可能发生的违约行为包括（）。A.审查工作的延误B.侵犯设计人的知识产权C.拒绝支付设计人设计费D.设计错误E.延误提供设计文件【答案】ABC12、下列选项中，可能作为设备采购合同的设备有（）。A.发电机B.发动机C.塔吊D.电线E.水管【答案】ABC13、确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括（）。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经监理人确认后执行D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由监理人商定或确定变更工作的单价E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由监理人自己确定变更价格并执行。【答案】ABD14、某项工程项目由于设计错误造成部分工程发生了质量事故，按照《建设工程设计合同》示范文本，设计单位承担的违约责任包括()A.负责修改该部分工程的设计B.免收该部分工程的设计费C.赔偿发包人该部分工程的全部损失D.赔偿发包人该部分工程的一定百分比的损失E.赔偿施工承包人的实际损失【答案】ABD15、设计施工总承包合同文件中承包人建议书的内容有（）。A.工程设计方案说明B.设备方案说明C.工程范围D.工艺要求E.分包方案C.D属于发包人要求的内容。【答案】AB16、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有（）。A.卖方出具的交货清单正本一份B.买方签署的收货清单正本一份C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份【答案】ABCD17、在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有()。A.完成监理任务后获得酬金B.变更委托监理工作范围C.监督委托人执行法规政策D.委托人严重违约时解除监理合同E.协调委托人与设计单位的关系【答案】AD18、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，采取不足额投保方式投保的，当发生保险事件时，对于损失赔偿不足的部分，采取的处理原则有（）。A.不足的部分按合同相应条款约定，由该事件的风险责任方赔偿B.保险公司按实际损失的相应比例予以赔偿C.不足的部分由发包人全部承担D.永久工程损失的差额由发包人补偿E.临时工程和施工设备等损失由承包人补偿【答案】AD19、与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点有（）。A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准D.减少了设计变更和承包人的索赔E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查【答案】ABD20、根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有（）。A.发现文物.化石等的处理B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工D.隐蔽工程重新检验质量合格E.不可抗力事件发生后的清理工作【答案】BCD21、下列属于非法人组织的是（）。A.股份有限公司B.个人独资企业C.法定代表人D.合伙企业E.项目经理部【答案】BD22、工程保险的主要种类有（）。A.建筑工程一切险B.勘察设计一切险C.安装工程一切险D.机器损坏险E.工程中的一切险【答案】ACD23、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有（）。A.法规变化引起成本增加B.不可抗力造成的损失C.延误移交施工现场D.非承包商原因检验导致施工延误E.业主提前占用工程【答案】CD24、《标准施工合同》中，承包人可以获得利润补偿的情形包括（）。A.监理人的指示延误或错误指示B.不利的物质条件C.异常恶劣的气候条件D.发包人原因的暂停施工E.发包人提前占用工程导致承包人费用增加【答案】AD25、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法有（）。A.迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%B.迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%C.迟交四周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%D.迟交六周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%E.迟交八周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的2%【答案】AB26、甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有的权利有()A.拒收货物B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用C.不接收货物并要求对方承担违约责任D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款E.接收货物并不对保管不善造成的损失负责【答案】ABD27、根据设计施工总承包合同通用条款的规定，下列可以给承包商补偿工期、费用和利润的情形有（）。A.未能按时提供文件B.遇到化石、文物C.为他人提供方便D.发包人要求提前交货E.基准资料错误【答案】A28、下列关于FIDIC系列合同条件的说法中，正确的是（）。A.新红皮书适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计-招标-建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工B.银皮书适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包，完成一个配备完善的业主只需“转动钥匙”即可运行的工程项目，采用总价合同C.金皮书适用于金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工，既适于业主设计也适于承包商设计D.绿皮书适用于承包商不仅需要承担设施的设计和施工工作，还要负责设施的长期运营，并在运营期到期后将设施移交给政府的项目E.白皮书适用于业主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计，招标评标，合同管理和投产准备等咨询服务合同【答案】AB29、根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方需在专用合同条款中约定承包人向监理人提供的设计文件的（）。A.内容B.格式C.数量D.地点E.时间【答案】AC30、标准施工合同的组成包括（）。A.前附表B.通用条款C.专用条款D.正文E.签订合同时采用的合同附件格式【答案】BC31、甲委托乙以5000-8000元的单价购买工程设备，但在授权委托书中未明确设备的数量。乙以甲的名义和丙签订了50台设备的买卖合同（合同标的30万元）。下列说法正确的是（）。A.乙的行为超出了授权范围，因此买卖合同的民事责任应由乙承担B.甲的授权不明，因此甲应承担买卖合同的民事责任C.丙向甲送货，甲可以乙实施的代理行为超越代理权限为由拒绝接收D.乙应对买卖合同承担连带责任，但以甲无法承担责任为基础E.买卖合同无效，由丙自行承担责任【答案】BD32、在设计施工总承包模式下，承包人建议书的内容包括（）。A.承包人的工程设计方案说明B.承包人设备方案的说明C.分包方案D.对发包人要求中的错误说明E.工作界区说明【答案】ABCD33、在建设工程中，建设工程一切险的被保险人可以包括（）。A.业主B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.设备供应商【答案】ABCD34、美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括（）。A.传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式E.Partnering管理模式【答案】ABCD35、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有()。A.承包人修订进度计划B.发包人应提供的条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法【答案】ABCD3