【管理】建设工程勘察合同(２)

合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方拟进行（项目名称），乙方具有相应的资质和能力，现双方就乙方为甲方提供建设工程勘察服务事宜，经协商一致，达成如下协议：第一条勘察服务内容1.1乙方根据甲方的要求，对（项目名称）进行全面的勘察，包括但不限于地质勘察、地形勘察、环境勘察等。1.2乙方应按照合同约定的时间节点，提交勘察成果文件。第二条勘察质量标准2.1乙方应按照国家及地方的相关法律法规、规范和标准进行勘察，保证勘察质量。2.2乙方应确保勘察成果文件的真实性、准确性和完整性。第三条合同价格3.1乙方向甲方提供的勘察服务，合同价格为（大写金额），即人民币（小写金额）。3.2乙方应在合同签订后（时间）内，向甲方提交勘察费用的正式发票。第四条合同履行4.1乙方应按照合同约定的时间节点，完成勘察工作，并提交勘察成果文件。4.2甲方应按照合同约定，及时支付勘察费用。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间提交勘察成果文件的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=勘察费用×逾期天数×0.1%。5.2甲方未按照约定时间支付勘察费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=勘察费用×逾期天数×0.1%。第六条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为（时间）。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.确保合同双方填写的内容真实、准确、完整。如有虚假信息，导致合同无效或产生纠纷的，由提供虚假信息的一方承担相应法律责任。解决办法：双方在签订合同前，应认真核实对方提供的信息，如有疑问，可要求对方提供相关证明材料。2.合同金额、时间节点等关键条款需明确无误。如有歧义或误解，可能导致合同履行困难或纠纷。解决办法：在签订合同前，双方应对关键条款进行详细沟通，确保双方对合同内容的理解一致。如有分歧，应及时协商解决。3.乙方应按照合同约定的时间节点，完成勘察工作，并提交勘察成果文件。如乙方未按时完成工作，可能导致甲方损失。解决办法：乙方应合理安排勘察工作计划，确保按时完成任务。如因特殊情况导致无法按时完成，应及时与甲方沟通，协商延期事宜。4.甲方应按照合同约定，及时支付勘察费用。如甲方未按时支付费用，可能导致乙方损失。解决办法：甲方应按照合同约定的支付时间节点，及时支付勘察费用。如因特殊情况导致无法按时支付，应及时与乙方沟通，协商延期支付事宜。5.如双方在履行合同过程中发生争议，通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担委托勘察任务的一方。2.乙方：指合同中承担勘察任务的一方。3.勘察服务：指乙方根据甲方要求，对工程项目进行地质、地形、环境等方面的调查、分析和评价等服务。4.勘察成果文件：指乙方完成勘察服务后，提交的包含勘察数据、报告等内容的文件。5.合同履行：指双方按照合同约定，完成各自的权利和义务的过程。6.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的赔偿金。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。8.合同签订地：指合同双方签订合同的地点。应用场合：1.适用于甲方委托乙方进行建设工程勘察的情况，包括但不限于房地产开发、基础设施建设、矿山开采等领域。2.适用于乙方具备相关资质和能力，为甲方提供专业建设工程勘察服务的情况。补充条款：1.勘察范围：包括但不限于地质勘察、地形勘察、环境勘察、工程测量等。2.勘察成果交付时间：乙方应在合同约定的时间内，向甲方提交勘察成果文件。如因特殊情况需延期，乙方应提前通知甲方，并与甲方协商确定新的交付时间。3.勘察费用支付方式：甲方应按照合同约定的支付时间节点，向乙方支付勘察费用。如甲方未能按时支付，乙方有权终止合同履行，并追究甲方相应的违约责任。4.保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。5.合同解除和终止：如一方未履行合同约定的义务，另一方有权解除合同。合同解除后，乙方应按照甲方要求，退还已收取的勘察费用。6.争议解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院