hnjs2024年固定式建筑工程施工合同

hnjs2024年固定式建筑工程施工合同本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4工程规模1.5工程预算2.合同主体2.1承包人信息2.2发包人信息3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6尾款支付4.工程质量4.1质量标准4.2质量监督4.3质量保修5.工程进度5.1施工计划5.2工期延误5.3工期提前6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量6.4设备质量7.施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理8.知识产权8.1知识产权保护8.2知识产权归属9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1承包人违约10.2发包人违约10.3违约赔偿11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律诉讼12.合同的变更与解除12.1合同变更12.2合同解除13.合同的终止与失效13.1合同终止13.2合同失效14.合同的签署与生效14.1签署时间14.2签署地点14.3合同生效条件第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：hnjs2024年固定式建筑工程1.2工程地点：具体地址1.3工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程及其它配套工程。1.4工程规模：根据工程设计文件确定。1.5工程预算：人民币【】元整（大写：【】元整）。第二条合同主体2.1承包人信息：（1）名称：【】；（2）地址：【】；（3）法定代表人：【】；（4）联系电话：【】；（5）邮箱：【】。2.2发包人信息：（1）名称：【】；（2）地址：【】；（3）法定代表人：【】；（4）联系电话：【】；（5）邮箱：【】。第三条合同价格3.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整）。3.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。调整方式为：【】。3.3预付款：合同签订后【】日内，发包人支付承包人合同总价【】%的预付款。3.4进度付款：按照工程进度，发包人按合同约定的付款节点支付承包人进度款。具体付款节点和金额为：【】。3.5竣工结算：工程竣工验收合格后【】日内，双方按照合同约定的价格进行竣工结算。3.6尾款支付：竣工结算后【】日内，发包人支付承包人剩余尾款。第四条工程质量4.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。4.2质量监督：双方共同参与工程质量的监督与检查，确保工程质量。4.3质量保修：工程竣工验收合格后，承包人对工程质量承担【】年的保修责任。第五条工程进度5.1施工计划：承包人应按照合同约定的工期完成工程。具体施工计划为：【】。5.2工期延误：如因承包人原因导致工期延误，承包人应支付违约金，具体违约金为：【】。5.3工期提前：如因承包人原因导致工期提前，双方可协商提前完成工程的奖励事宜。第六条材料与设备6.1材料供应：承包人负责提供合同约定的建筑材料，并确保材料质量。6.2设备供应：承包人负责提供合同约定的建筑设备，并确保设备质量。6.3材料质量：材料质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。6.4设备质量：设备质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。第七条施工安全7.1安全措施：承包人应制定并落实施工安全措施，确保施工现场的安全。7.2安全事故处理：如发生安全事故，双方应立即启动应急预案，并按照相关法律法规进行处理。第八条知识产权8.1知识产权保护：双方在合同履行过程中所形成的知识产权，应按照相关法律法规进行保护。8.2知识产权归属：除非双方另有约定，否则合同所涉及的知识产权归【】方所有。第九条保密条款9.1保密内容：双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。9.3违约责任：如一方违反保密条款，泄露对方的保密信息，应承担违约责任，具体违约金为：【】。第十条违约责任10.1承包人违约：如承包人未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，具体违约金为：【】。10.2发包人违约：如发包人未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，具体违约金为：【】。10.3违约赔偿：违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的损失，损失金额为：【】。第十一条争议解决11.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。11.2调解解决：如协商无果，双方可申请第三方调解，调解机构为：【】。11.3仲裁解决：如调解无果，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。11.4法律诉讼：如仲裁无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的变更与解除12.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应书面协议，并经双方签字盖章确认。12.2合同解除：在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第十三条合同的终止与失效13.1合同终止：合同履行完毕，双方履行完毕合同约定的权利义务，合同自然终止。13.2合同失效：合同约定的期限届满，双方未续签或明确表示不续签，合同失效。第十四条合同的签署与生效14.1签署时间：【】。14.2签署地点：【】。14.3合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格按照合同约定履行义务。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件：包括工程图纸、技术说明书、施工图纸等。2.材料供应清单：详细列明所需材料的名称、规格、数量、质量要求等。3.设备供应清单：详细列明所需设备的名称、型号、数量、质量要求等。4.施工组织设计：包括施工方案、施工进度计划、安全措施等。5.质量保修条款：详细列明质量保修的范围、期限、责任等。6.知识产权归属确认书：明确双方在合同履行过程中所形成的知识产权归属。7.保密协议：详细列明双方在合同履行过程中的保密义务、保密内容等。8.争议解决协议：明确双方在发生争议时的解决方式、调解机构等。9.合同变更与解除协议：明确合同变更、解除的条件、程序等。10.合同终止与失效协议：明确合同终止、失效的条件、程序等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按照合同约定履行义务，如延期完工、工程质量不符合要求等。示例：承包人未按照约定的工期完成工程，应支付违约金【】元。2.发包人未按照合同约定履行义务，如延期支付进度款、变更工程内容等。示例：发包人未按照约定的付款节点支付进度款，应支付违约金【】元。3.双方未按照合同约定履行保密义务，泄露对方的保密信息。示例：一方泄露对方的商业秘密，应支付违约金【】元，并赔偿损失【】元。4.双方在争议解决过程中，未按照约定方式进行协商、调解、仲裁或诉讼。示例：双方未通过协商解决争议，导致合同履行受到影响，应承担相应的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方违反合同约定，应支付给对方的一种经济赔偿。3.知识产权：包括专利权、著作权、商标权等。4