2024年消防设施工程专项劳务分包意向书

2024年消防设施工程专项劳务分包意向书本合同目录一览1.劳务分包工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4工程规模1.5工程周期2.劳务分包范围2.1分包内容2.2分包区域2.3分包工程量2.4分包工程质量标准3.劳务分包价格3.1分包单价3.2价格调整机制3.3付款方式3.4付款进度4.劳务分包工期4.1合同工期4.2工期延误责任4.3工期提前完成奖励5.劳务分包方的义务5.1施工组织与管理5.2施工人员管理5.3质量安全管理5.4材料与设备管理5.5环保与节能要求6.总包方的义务6.1施工图纸及技术资料提供6.2施工场地保障6.3施工协调与配合6.4工程变更处理6.5工程验收与移交7.违约责任7.1劳务分包方违约7.2总包方违约7.3违约赔偿金额计算方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点8.3仲裁费用承担9.合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件10.合同的履行期限10.1合同开始履行日期10.2合同结束履行日期11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款的赔偿方式12.合同的转让12.1转让条件12.2转让程序12.3转让方的责任13.其他条款13.1税费承担13.2合同使用的语言13.3合同的附件14.合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人签字第一部分：合同如下：第一条劳务分包工程概况1.1工程名称：2024年消防设施工程1.2工程地点：_______（具体地址）1.3工程内容：包括但不限于消防设施的设计、安装、调试、检测、维修和保养等工作。1.4工程规模：根据工程设计图纸和工程量清单确定。1.5工程周期：根据工程设计图纸和工程量清单确定，具体以合同约定的工期为准。第二条劳务分包范围2.1分包内容：根据工程设计图纸和工程量清单，分包方应完成所有消防设施的安装、调试、检测、维修和保养等工作。2.2分包区域：_______（具体区域）2.3分包工程量：根据工程设计图纸和工程量清单确定。2.4分包工程质量标准：按照国家和行业的相关标准和要求执行，确保消防设施的安全可靠运行。第三条劳务分包价格3.1分包单价：根据工程设计图纸和工程量清单，双方协商确定分包单价。3.2价格调整机制：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整分包价格。3.3付款方式：按照工程进度，分阶段支付劳务分包费用。3.4付款进度：根据工程实际完成情况，按照双方约定的付款比例支付。第四条劳务分包工期4.1合同工期：根据工程设计图纸和工程量清单，双方协商确定合同工期。4.2工期延误责任：如分包方原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。4.3工期提前完成奖励：如分包方提前完成工程，按照合同约定给予奖励。第五条劳务分包方的义务5.1施工组织与管理：分包方应按照总包方的要求，组织和管理施工队伍，确保工程顺利进行。5.2施工人员管理：分包方应对施工人员进行必要的培训和管理，确保施工人员具备相应的技能和资质。5.3质量安全管理：分包方应严格按照国家和行业的相关标准和要求进行施工，确保工程质量和安全。5.4材料与设备管理：分包方应对施工过程中使用的材料和设备进行有效管理，确保材料和设备的安全、合格。5.5环保与节能要求：分包方应遵守国家和地方的环保与节能要求，采取有效措施，降低施工过程中的环境影响。第六条总包方的义务6.1施工图纸及技术资料提供：总包方应按照工程进度，提供完整的施工图纸及技术资料。6.2施工场地保障：总包方应确保施工场地的安全和畅通，提供必要的施工条件。6.3施工协调与配合：总包方应与分包方保持密切沟通，协调解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。6.4工程变更处理：如遇工程变更，总包方应及时通知分包方，并按照双方约定处理变更事宜。6.5工程验收与移交：总包方应按照合同约定，组织工程验收，确保工程质量符合相关标准和要求。第八条违约责任8.1劳务分包方违约：如分包方未按照合同约定完成工程，或者工程质量不符合相关标准和要求，视为违约。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿总包方的损失等。8.2总包方违约：如总包方未按照合同约定提供施工图纸、技术资料、施工场地等，视为违约。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿分包方的损失等。8.3违约赔偿金额计算方式：违约赔偿金额根据双方约定的赔偿标准和实际损失计算。第九条争议解决9.1争议解决方式：如双方在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地。9.3仲裁费用承担：仲裁费用按照双方约定的比例承担。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序：如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。10.3合同解除条件：如双方同意解除合同，应签订书面解除协议，经双方签字盖章后生效。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、工程图纸等。11.2保密期限：自合同生效之日起至合同解除或终止之日起_______年。11.3违约保密条款的赔偿方式：如一方违反保密条款，泄露对方秘密，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二条合同的转让12.1转让条件：如一方需将合同权利义务全部或部分转让给第三方，需取得对方的书面同意。12.2转让程序：转让方应与第三方签订书面转让协议，经对方确认后生效。12.3转让方的责任：转让方应对原合同的履行承担相应的责任。第十三条其他条款13.1税费承担：双方应按照法律法规规定，承担合同相关的税费。13.2合同使用的语言：本合同采用_______语言书写，如有翻译版本，以中文版本为准。13.3合同的附件：本合同附件包括工程设计图纸、工程量清单、分包单价等。第十四条合同的签署14.1签署日期：_______年_______月_______日14.2签署地点：_______（具体地点）14.3签署人签字：（分包方代表签字）（总包方代表签字）第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸：包括消防设施的设计图纸、施工图纸等相关设计文件，用于指导施工过程。2.工程量清单：详细列出消防设施工程的各项工程量，包括材料、设备、人工等，用于确定工程价格和计价依据。3.分包单价：列出分包工程的各项单价，如材料费、人工费、设备费等，用于计算分包费用。4.施工组织设计：详细描述分包方的施工组织和管理方案，包括施工人员配置、施工进度计划等。5.质量安全管理方案：分包方应提供的质量安全管理方案，包括质量标准、安全措施等。6.材料和设备清单：列出施工过程中使用的材料和设备的名称、型号、规格等详细信息。7.环保与节能措施：分包方应遵守的环保与节能措施，包括环保标准、节能要求等。8.施工合同履行过程中产生的其他相关文件和资料。说明二：违约行为及责任认定：1.劳务分包方违约：未按照合同约定完成工程或工程质量不符合相关标准和要求。未按照合同约定提供施工人员、材料、设备等。未按照合同约定履行其他义务。违约责任：支付违约金。赔偿总包方的损失。承担因违约导致的额外费用。2.总包方违约：未按照合同约定提供施工图纸、技术资料、施工场地等。未按照合同约定履行协调与配合义务。未按照合同约定支付劳务分包费用。违约责任：支付违约金。赔偿分包方的损失。承担因违约导致的额外费用。示例说明：如总包方未按照合同约定提供施工图纸，导致分包方无法按计划进行施工，分包方可以要求总包方支付违约金，并赔偿因延误施工导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.劳务分包工程：指分包方根据总包方的要求，承担一定的施工任务，并按照约定支付劳务分包费用。2.分包单价：指分包方完成单位工程量所需的费用，包括材料费、人工费、设备费等。3.工期延误：指分包方未按照合同约