2024版人防工程建筑安装施工合同细则

2024版人防工程建筑安装施工合同细则本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同主体1.2合同定义2.工程概况2.1工程简介2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付进度4.施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期条款5.施工质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量争议处理6.材料设备6.1材料设备供应6.2材料设备验收6.3材料设备保管7.施工安全7.1安全责任7.2安全措施7.3安全事故处理8.变更与解除8.1变更条件8.2变更程序8.3解除条件8.4解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约争议处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密违约责任13.合同的转让13.1转让条件13.2转让程序13.3转让后果14.其他条款14.1法律适用14.2争议解决14.3合同的语言版本14.4合同的附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同主体1.1.1发包人：指合同约定的承担工程发包责任的法人或其他组织。1.1.2承包人：指合同约定的承担工程承包责任的法人或其他组织。1.2合同定义1.2.1工程：指发包人委托承包人施工的人防工程建筑安装项目。1.2.2合同文件：指本合同、合同附件、合同谈判过程中的书面协议、技术文件、图纸以及其他双方确认的文件。第二条工程概况2.1工程简介2.1.1工程名称：____________人防工程建筑安装项目。2.1.2工程性质：____________。2.2工程地点2.2.1工程位于：____________（详细地址）。2.3工程规模2.3.1工程规模描述：____________。2.3.2工程占地面积：____________平方米。2.3.3工程总建筑面积：____________平方米。2.4工程内容（1）土建工程：____________。（2）安装工程：____________。（3）装饰工程：____________。（4）其他工程：____________。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价：____________元（大写：____________元整）。3.2价格调整3.2.1价格调整条件：____________。3.2.2价格调整程序：____________。3.3支付方式3.3.1支付方式：____________。3.3.2支付周期：____________。3.3.3支付金额：____________。3.4支付进度3.4.1支付进度描述：____________。第四条施工期限4.1施工开始日期4.1.1施工开始日期：____________。4.2施工结束日期4.2.1施工结束日期：____________。4.3延期条款4.3.1延期条件：____________。4.3.2延期程序：____________。4.3.3延期导致的违约责任：____________。第五条施工质量5.1质量标准5.1.1工程质量应符合：____________标准。5.1.2工程质量验收标准：____________。5.2质量监督5.2.1质量监督机构：____________。5.2.2质量监督程序：____________。5.3质量争议处理5.3.1质量争议解决方式：____________。5.3.2质量争议解决机构：____________。5.3.3质量争议解决时间：____________。第六条材料设备6.1材料设备供应6.1.1材料设备供应方：____________。6.1.2材料设备供应清单：____________。6.1.3材料设备供应时间：____________。6.2材料设备验收6.2.1验收方：____________。6.2.2验收标准：____________。6.2.3验收程序：____________。6.3材料设备保管6.3.1保管方：____________。6.3.2保管要求：____________。6.3.3保管期限：____________。第八条施工安全8.1安全责任8.1.1承包人应按照相关法律法规和安全生产标准，保证施工安全。8.1.2承包人应制定施工现场安全管理规定，并对施工现场进行全面管理。8.2安全措施8.2.1承包人应采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。8.2.2承包人应进行安全教育培训，提高施工现场人员的安全意识。8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故时，承包人应立即启动应急预案，采取有效措施进行救援。8.3.2安全事故的处理程序：____________。第九条变更与解除8.1变更条件8.1.1在合同履行过程中，因不可抗力或政策调整等原因，需要变更合同的，可以提出变更申请。8.1.2变更申请应由合同双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2变更程序（1）提出变更申请；（2）双方协商；（3）签订书面变更协议；（4）履行变更协议。8.3解除条件（1）合同一方严重违约，无法继续履行合同；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）法律法规规定解除合同的其他情形。8.4解除程序（1）提出解除合同的申请；（2）双方协商；（3）签订书面解除协议；（4）履行解除协议。第十条违约责任9.1违约情形9.1.1合同一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，视为违约。9.1.2违约行为包括但不限于：____________。9.2违约责任9.2.1违约方应承担违约责任，包括赔偿对方损失、支付违约金等。9.2.2违约金的计算方式：____________。9.3违约争议处理9.3.1违约争议应通过友好协商解决；9.3.2如协商不成，双方同意提交合同约定的仲裁机构进行仲裁。第十一条争议解决10.1争议解决方式10.1.1合同争议应通过友好协商解决；10.1.2如协商不成，双方同意提交合同约定的仲裁机构进行仲裁。10.2争议解决机构10.2.1双方约定仲裁机构为：____________。10.2.2仲裁地点为：____________。10.3争议解决费用10.3.1仲裁费用由败诉方承担；10.3.2其他相关费用按照双方约定或法律法规规定承担。第十二条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.1.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.1.2合同的生效不受合同附件的限制。11.2合同变更条件11.2.1合同变更应符合本合同第八条的规定。11.3合同终止条件11.3.1合同终止应符合本合同第九条的规定。第十三条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密。12.1.2保密信息的具体范围：____________。12.2保密期限12.2.1保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日止。12.3保密违约责任12.3.1违反保密义务的，违约方应承担违约责任，赔偿对方损失。第十四条合同的转让13.1转让条件13.1.1合同一方拟将合同权利义务全部或部分转让给第三方的，应取得另一方的书面同意。13.1.2第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：施工方案和施工组织设计附件3：工程量清单附件4：材料和设备供应清单附件5：施工合同技术条款附件6：安全生产管理协议附件7：质量保修书附件8：合同履行过程中产生的所有往来函件和会议纪要附件1：工程设计图纸详细要求和说明：工程设计图纸应包括工程的平面图、立面图、剖面图、细部图等，以详细展示工程的设计内容。设计图纸应由发包人提供，并确保图纸的准确性和完整性。承包人应根据设计图纸进行施工，并确保施工过程中的变更及时通知发包人。附件2：施工方案和施工组织设计详细要求和说明：施工方案应详细描述施工过程中的各个环节，包括施工方法、施工步骤、施工周期等。施工组织设计应包括施工现场的管理架构、人员配置、材料供应计划等。承包人应根据施工方案和施工组织设计进行施工，并确保施工过程的顺利进行。附件3：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出工程中涉及的所有项目和工程量，包括土建、安装、装饰等工程。工程量清单应由发包人提供，并确保清单的准确性和完整性。承包人应根据工程量清单进行施工，并确保施工过程中的变更及时通知发包人。附件4：材料和设备供应清单详细要求和说明：材料和设备供应清单应详细列出合同中约定的所有材料和设备的名称、规格、数量等。供应清单应由发包人提供，并确保清单的准确性和完整性。承包人应根据供应清单接收材料和设备，并确保材料和设备的质量符合合同要求。附件5：施工合同技术条款详细要求和说明：施工合同技术条款应详细规定工程施工的技术要求、质量标准、施工方法等。技术条款应由发包人提供，并确保条款的明确性和可操作性。承包人应根据技术条款进行施工，并确保施工过程中的技术要求得到满足。附件6：安全生产管理协议详细要求和说明：安全生产管理协议应详细规定工程施工过程中的安全生产管理要求、责任分配等。协议应由发包人和承包人共同签订，并确保协议的履行。承包人应根据安全生产管理协议进行施工，并确保施工现场的安全。附件7：质量保修书详细要求和说明：质量保修书应详细规定工程质量保修的范围、保修期限、保修责任等。保修书应由发包人和承包人共同签订，并确保保修书的履行。承包人应根据质量保修书承担工程质量保修责任。附件8：合同履行过程中产生的所有往来函件和会议纪要详细要求和说明：合同履行过程中产生的往来函件和会议纪要应包括双方在合同履行过程中的所有沟通记录。往来函件和会议纪要应由双方共同保存，并确保记录的完整性和可追溯性。承包人应根据往来函件和会议纪要履行合同义务，并确保双方的沟通顺畅。说明二：违约行为及责任认定：违约行为及责任认定标准：违约行为包括但不限于：未能按照合同约定履行义务、未能按照合同约定完成工程、未能按照合同约定提供材料和设备等。违约责任认定标准：根据合同约定和相关法律法规，对违约行为进行认定，并确定违约方应承担的责任。违约责任包括但不限于：赔偿损失、支付违约金、承担额外