建设工程施工合同协议书

建设工程施工合同协议书合同编号：__________甲方（以下简称“发包方”）：公司名称：____________________地址：_________________________联系方式：____________________乙方（以下简称“承包方”）：公司名称：____________________地址：_________________________联系方式：____________________第一章定义与术语1.1本合同中，除非上下文另有规定，以下术语具有以下含义：1.1.1“工程”指本合同项下的建设工程施工项目。1.1.2“施工图纸”指乙方根据本合同约定编制的施工图纸。1.1.3“工程量”指根据施工图纸计算得出的工程量。1.1.4“合同价格”指本合同约定的工程承包总价。第二章工程承包范围2.1乙方根据本合同约定，承包以下工程：2.1.1工程设计：根据发包方提供的项目需求，乙方负责完成工程设计，包括但不限于施工图纸的编制。2.1.2工程施工：乙方负责按照施工图纸进行工程施工，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。2.1.3工程验收：乙方负责完成工程验收，确保工程质量符合相关标准。第三章工程进度与质量3.1乙方应按照施工图纸和工程量清单，合理安排施工进度，并确保工程按期完成。3.2乙方应确保工程质量符合国家及行业标准，不得使用不合格材料，不得有质量问题。3.3发包方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。第四章合同价格与支付4.1本合同价格为固定总价，包括工程设计、施工、验收等所有费用。4.2发包方应在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同价格的10%作为预付款。4.3乙方完成工程进度达到____%时，发包方应支付合同价格的____%。4.4工程验收合格后，发包方应支付剩余的合同价格。第五章违约责任5.1乙方未能按照约定完成工程，应承担逾期违约责任，每逾期一日，应向发包方支付合同价格____%的违约金。5.2乙方未能确保工程质量，导致工程验收不合格，应承担修复费用，并支付合同价格____%的违约金。5.3发包方未能按时支付合同价款，应承担逾期付款违约责任，每逾期一日，应向乙方支付合同价格____%的违约金。5.4双方应严格按照本合同约定履行义务，如一方违反合同规定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。第六章工程变更与索赔6.1工程变更6.1.1如果在工程执行过程中，因设计变更、工程条件变化或其他不可抗力因素导致工程内容、范围或工程量发生变化，乙方应及时书面通知发包方。6.1.2工程变更应由双方协商一致，并以书面形式确认。变更部分的工程量及价格应根据双方协商结果进行调整。6.2索赔6.2.1若乙方因发包方原因导致工程进度延误或成本增加，乙方有权向发包方提出索赔。6.2.2索赔应基于合理、客观的事实，并提供相应的证据材料。发包方应在收到索赔申请后____个工作日内给予答复。第七章工程保修7.1乙方应保证工程质量，并在工程验收合格后提供____个月的保修期。7.2保修期内，如因施工原因造成工程损坏或功能障碍，乙方应在接到发包方通知后____个工作日内免费修复。7.3保修期结束后，乙方不再承担由于施工原因引起的任何修复责任，但应提供有偿服务。第八章安全与环境保护8.1乙方应遵守国家和地方的安全生产法律法规，采取必要的安全措施，确保施工安全。8.2乙方应负责施工现场的环境保护，不得污染环境，不得破坏生态平衡。8.3发包方有权对施工现场的安全与环境保护进行监督，乙方应予以配合。第九章信息保密9.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。9.2保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止，且双方应继续承担保密义务。9.3未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露对方的保密信息。第十章合同的终止与解除10.1在以下情况下，任何一方均有权书面通知对方解除本合同：10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2合同履行过程中，一方严重违约，经另一方给予合理期限仍未纠正。10.1.3不可抗力事件导致合同无法履行。10.2合同解除后，双方应清算已完成的工程量及已支付款项，合理分担损失。10.3合同解除不影响双方在解除前已经产生的权利和义务，包括但不限于索赔、违约责任等。10.4合同终止或解除后，乙方应按照发包方要求，将施工现场恢复原状或达到双方协商确定的状态。10.5本合同终止或解除后，双方仍应遵守本合同第九章关于信息保密的约定。第十一章争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二章一般条款12.1本合同的任何修改、补充均应以书面形式作出，并由双方代表签字盖章。12.2本合同的未尽事宜，双方应本着公平原则另行协商，并签订补充协议。12.3本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。第十三章合同的生效与备案13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2双方应将本合同正本一式两份，各自留存一份，并报相关主管部门备案。第十四章违约赔偿14.1如果一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失，违约方应向守约方支付赔偿金，赔偿金应包括守约方因此遭受的直接损失和间接损失。14.2赔偿金的计算和支付方式由双方在争议解决过程中协商确定，如协商不成，应按照人民法院的判决执行。第十五章其他15.1本合同一式两份，具有同等法律效力。15.2本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与具有同等法律效力。15.3本合同签订后，双方应遵守诚信原则，履行合同约定的各项义务。以下为签字部分：甲方（发包方）签字：_________________________（盖章）法