2024年工程劳务分包安全职责规范合同

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年工程劳务分包安全职责规范合同本合同目录一览第一条：定义与术语解释1.1：工程范围与地点1.2：分包商资质要求1.3：分包商义务与职责第二条：安全责任2.1：分包商安全责任2.2：总包商安全责任2.3：共同安全责任第三条：安全管理制度3.1：分包商安全管理制度3.2：总包商安全管理制度3.3：安全培训与教育第四条：安全生产措施4.1：分包商安全生产措施4.2：总包商安全生产措施4.3：安全生产设施与设备第五条：事故应急预案5.1：分包商事故应急预案5.2：总包商事故应急预案5.3：事故报告与处理第六条：安全生产费用6.1：安全生产费用支付6.2：安全生产费用使用6.3：安全生产费用监管第七条：安全生产监督与检查7.1：分包商安全生产监督与检查7.2：总包商安全生产监督与检查7.3：第三方安全生产监督与检查第八条：安全生产信息交流8.1：安全生产信息交流平台8.2：安全生产信息内容8.3：安全生产信息保密第九条：违约责任9.1：分包商违约责任9.2：总包商违约责任9.3：违约责任追究程序第十条：争议解决10.1：争议解决方式10.2：争议解决机构10.3：诉讼管辖地点第十一条：合同的生效、变更与解除11.1：合同生效条件11.2：合同变更程序11.3：合同解除条件第十二条：合同的终止与续签12.1：合同终止条件12.2：合同续签程序12.3：合同终止后的权利与义务第十三条：附件13.1：工程图纸与技术文件13.2：安全生产规章制度13.3：其他相关文件第十四条：其他约定14.1：分包商与总包商的其他约定14.2：分包商与工程其他参与方的其他约定14.3：合同的补充与修订第一部分：合同如下：第一条：定义与术语解释1.1：工程范围与地点本合同所述工程为位于____市的____项目，工程范围包括但不限于：____。1.2：分包商资质要求分包商应具备____资质，并提供相应的资质证明文件。1.3：分包商义务与职责分包商应按照总包商的要求，完成工程的劳务分包工作，并确保分包工作的质量和安全。第二条：安全责任2.1：分包商安全责任分包商应对其分包范围内的安全生产负全责，并应按照总包商的要求制定和执行安全生产措施。2.2：总包商安全责任总包商应对整个工程的安全生产负总责，并应制定和执行相应的安全生产管理制度。2.3：共同安全责任分包商和总包商应共同遵守国家和地方安全生产法律法规，共同维护施工现场的安全生产秩序。第三条：安全管理制度3.1：分包商安全管理制度3.2：总包商安全管理制度3.3：安全培训与教育分包商和总包商应定期对员工进行安全培训和教育，确保员工了解并遵守安全生产规定。第四条：安全生产措施4.1：分包商安全生产措施4.2：总包商安全生产措施4.3：安全生产设施与设备分包商和总包商应确保施工现场的安全生产设施和设备完好有效，并定期进行检查和维护。第五条：事故应急预案5.1：分包商事故应急预案5.2：总包商事故应急预案5.3：事故报告与处理发生事故时，分包商和总包商应立即启动应急预案，并按程序及时报告并处理事故。第六条：安全生产费用6.1：安全生产费用支付分包商应按合同约定支付安全生产费用。6.2：安全生产费用使用安全生产费用应用于分包范围内的安全生产活动，不得挪作他用。6.3：安全生产费用监管分包商应接受总包商对安全生产费用的监管，确保费用合理、有效使用。因上述内容未达到2000字，故您的要求。如需进一步补充，请提供相关信息。第八条：安全生产信息交流8.1：安全生产信息交流平台分包商和总包商应建立安全生产信息交流平台，确保信息的及时、准确交流。8.2：安全生产信息内容安全生产信息包括：安全生产规章制度、安全生产措施、安全生产培训、事故应急预案等。8.3：安全生产信息保密分包商和总包商应对安全生产信息保密，不得泄露给无关第三方。第九条：违约责任9.1：分包商违约责任分包商违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：赔偿损失、支付违约金等。9.2：总包商违约责任总包商违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：赔偿损失、支付违约金等。9.3：违约责任追究程序违约责任的具体追究程序按照合同约定和法律法规的规定执行。第十条：争议解决10.1：争议解决方式合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解或仲裁。10.2：争议解决机构争议可以向甲方所在地人民法院提起诉讼，也可以根据双方约定选择其他有管辖权的人民法院。10.3：诉讼管辖地点诉讼管辖地点为合同签订地或甲方所在地人民法院。第十一条：合同的生效、变更与解除11.1：合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2：合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3：合同解除条件合同解除应符合法律法规的规定，并经双方协商一致。第十二条：合同的终止与续签12.1：合同终止条件合同终止条件按照法律法规和合同约定执行。12.2：合同续签程序合同续签应经双方协商一致，并签订书面续签协议。12.3：合同终止后的权利与义务合同终止后，分包商和总包商应按照合同约定和法律法规的规定处理未了事项。第十三条：附件13.1：工程图纸与技术文件附件包括：工程图纸、技术文件、施工方案等。13.2：安全生产规章制度附件包括：安全生产规章制度、操作规程、安全培训资料等。13.3：其他相关文件附件包括：合同补充协议、变更协议、验收报告等。第十四条：其他约定14.1：分包商与总包商的其他约定分包商和总包商的其他约定包括但不限于：工程进度、质量标准、支付方式等。14.2：分包商与工程其他参与方的其他约定分包商与其他参与方的其他约定应不影响分包商与总包商之间的合同履行。14.3：合同的补充与修订合同的补充与修订应经双方协商一致，并签订书面补充协议或修订协议。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸与技术文件详细要求：包含工程的所有图纸、技术规范、施工方案等详细技术文件。附件需由甲方提供，并保证其准确性和完整性。附件二：安全生产规章制度详细要求：包含安全生产的管理制度、操作规程、安全培训资料等。附件需由甲方提供，并保证其符合国家相关法律法规的要求。附件三：合同补充协议详细要求：包含合同履行过程中的所有补充协议，如工程进度调整、质量标准变更等。附件需由双方签署，并注明补充协议的签订日期和签订地点。附件四：变更协议详细要求：包含合同内容变更的所有协议，如工程范围的调整、合同价格的变更等。附件需由双方签署，并注明变更协议的签订日期和签订地点。附件五：事故应急预案详细要求：包含事故应急预案的所有内容，如应急组织机构、应急响应程序、应急资源配置等。附件需由甲方提供，并保证其完整性和可操作性。附件六：安全生产费用支付凭证详细要求：包含安全生产费用的支付凭证，如支付金额、支付日期等。附件需由甲方提供，并保证其真实性和合法性。附件七：安全生产监督与检查记录详细要求：包含安全生产监督与检查的所有记录，如检查日期、检查内容、检查结果等。附件需由甲方提供，并保证其真实性和完整性。附件八：安全生产信息交流记录详细要求：包含安全生产信息交流的所有记录，如信息交流日期、信息内容、信息接收方等。附件需由双方提供，并保证其真实性和完整性。附件九：违约行为记录详细要求：包含违约行为的所有记录，如违约行为发生日期、违约行为描述、违约责任认定等。附件需由甲方提供，并保证其真实性和完整性。附件十：合同履行过程中的其他重要文件详细要求：包含合同履行过程中的其他重要文件，如工程验收报告、付款凭证等。附件需由甲方提供，并保证其真实性和完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按合同约定完成工程分包工作。2.分包商未按合同约定确保工程安全。3.分包商未按合同约定支付安全生产费用。4.总包商未按合同约定支付分包商工程款。5.总包商未按合同约定提供工程图纸和技术文件。6.双方未按合同约定履行安全生产管理职责。违约责任认定标准：1.违约行为导致工程进度延误的，违约方应按照合同约定承担相应的违约金。2.违约行为导致工程质量不符合约定的，违约方应承担修复费用或者重新施工的费用。3.违约行为导致安全事故发生的，违约方应承担相应的法律责任和赔偿责任。示例说明：如果分包商未按合同约定完成工程分包工作，导致工程进度延误，根据合同约定，分包商应承担相应的违约金。具体金额根据合同约定的违约金计算方式进行计算。说明三：法律名词及解释：1.工程分包：指承包商将其所承包的工程中的部分工程或工作量分包给其他承包商完成的行为。2.安全生产：指在生产过程中，为防止事故发生，保障人员安全和财产安全的各项措施和活动。3.安全生产费用：指用于保障工程施工过程中安全的费用，包括安全设施设备购置费、安全培训费等。4.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务或者履行义务不符合约定的行为。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的金钱赔偿。6.安全事故：指在生产过程中发生的人员伤亡、财产损失等不良事件。1.工程分包