标准建设工程施工合同范本(2024版)

标准建设工程施工合同范本(2024版)合同目录第一章：合同协议书1.1合同名称1.2工程概况1.3合同文件组成第二章：通用条款2.1词语定义2.2合同的生效与终止2.3双方的权利与义务第三章：专用条款3.1工程范围与内容3.2工程质量要求3.3工程进度要求第四章：合同价格与支付4.1合同价格4.2工程预付款4.3工程进度款支付第五章：工程变更与索赔5.1工程变更5.2工程索赔5.3变更与索赔程序第六章：工程验收与保修6.1工程验收6.2工程保修6.3验收与保修标准第七章：违约责任7.1违约情形7.2违约处理7.3违约赔偿第八章：合同争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决费用第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更9.2合同解除9.3合同终止第十章：附则10.1合同生效条件10.2合同附件10.3其他约定签字栏：甲方（发包方签字）：_________乙方（承包方签字）：_________签订时间：_________签订地点：_________标准建设工程施工合同范本(2024版)合同编号______第一章：合同协议书1.1合同名称本合同名称为“______工程”施工合同。1.2工程概况1.2.1工程名称：______。1.2.2工程地点：______。1.2.3工程规模：建筑面积______平方米，结构类型______。1.2.4工程立项批准文号：______。1.3合同文件组成合同文件包括但不限于：本合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工图纸；工程量清单；合同条款；合同附件。第二章：通用条款2.1词语定义本合同中的词语定义如下：“甲方”指发包方______。“乙方”指承包方______。“工程”指合同协议书中所指的施工工程。2.2合同的生效与终止2.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。2.2.2合同在工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。2.3双方的权利与义务2.3.1甲方权利与义务：有权监督乙方施工进度和质量；应按合同约定支付工程款；应提供施工所需的相关条件。2.3.2乙方权利与义务：有权按合同约定收取工程款；应按合同约定完成施工任务；应保证施工质量符合标准。第三章：专用条款3.1工程范围与内容乙方应按照合同约定和施工图纸完成以下工程内容：土建工程；安装工程；装修工程；其他双方约定的工程内容。3.2工程质量要求3.2.1工程质量应符合国家现行的施工质量验收标准。3.2.2乙方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量。3.3工程进度要求3.3.1乙方应根据合同约定的工期完成施工任务。3.3.2因乙方原因导致工程延期的，应承担相应责任。3.3.3工期延误处理如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方应协商解决。第四章：合同价格与支付4.1合同价格4.1.1合同总价为人民币______元（大写：______元整）。4.1.2合同价格包括材料费、人工费、机械使用费等所有费用。4.2工程预付款4.2.1甲方应在合同签订后______天内支付合同总价的______%作为工程预付款。4.2.2预付款的支付应以乙方提供相应预付款保函为前提。4.3工程进度款支付4.3.1工程进度款按月支付，支付比例为当月完成工程量的______%。4.3.2乙方应在每月______日前向甲方提交进度款支付申请。4.3.3进度款支付条件甲方在收到乙方的进度款支付申请后______天内完成审核，并支付相应款项。签字栏：甲方（发包方签字）：_________乙方（承包方签字）：_________签订时间：_________签订地点：__________第五章：工程变更与索赔5.1工程变更5.1.1工程变更应由甲方提出，并经乙方同意。5.1.2变更引起的工程量增减和费用调整应按合同约定执行。5.2工程索赔5.2.1因甲方原因导致工程延误，乙方有权提出索赔。5.2.2索赔应以书面形式提出，并提供相关证明材料。5.3变更与索赔程序5.3.1变更和索赔的申请应在事件发生后______天内提出。5.3.2双方应在收到申请后______天内进行协商，并达成一致。第六章：工程验收与保修6.1工程验收6.1.1工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。6.1.2甲方应在收到申请后______天内组织验收。6.2工程保修6.2.1工程保修期为自工程验收合格之日起______年。6.2.2保修期内，乙方应对工程质量问题负责无偿修复。6.3验收与保修标准6.3.1工程验收应符合国家相关验收标准和合同约定。6.3.2保修期内的维修应达到合同约定的质量标准。6.3.3验收与保修的程序乙方应在保修期内对甲方提出的质量问题及时响应，并在______天内完成修复。第七章：违约责任7.1违约情形7.1.1违约情形包括但不限于未按合同约定支付工程款、未按合同约定完成工程等。7.1.2违约方应在违约行为发生后______天内书面通知对方，并采取补救措施。7.2违约处理7.2.1违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。7.2.2赔偿金额应根据实际损失和合同约定确定。7.3违约赔偿7.3.1违约赔偿应包括直接损失和间接损失。7.3.2赔偿方式可以是货币赔偿，也可以是其他双方认可的方式。7.3.3赔偿的计算赔偿金额的计算应基于实际损失，并考虑合同履行的具体情况。第八章：合同争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方因履行合同发生争议，应首先通过协商解决。8.1.2协商不成的，可以向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。8.2争议解决程序8.2.1争议双方应在争议发生后______天内提出书面解决建议。8.2.2双方应在收到建议后______天内进行协商。8.3争议解决费用8.3.1争议解决费用包括但不限于仲裁费、律师费等。8.3.2费用的承担方式应根据争议解决的结果和相关法律法规的规定确定。8.3.3费用的支付费用的支付应按照仲裁机构或法院的裁决执行。第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更9.1.1合同变更应由一方提出，并经另一方同意。9.1.2变更内容应以书面形式确定，并经双方签字盖章。9.2合同解除9.2.1合同解除应符合合同约定和相关法律法规的规定。9.2.2解除合同应以书面形式通知对方，并说明解除原因。9.3合同终止9.3.1合同在工程竣工验收合格并结清所有款项后自动终止。9.3.2合同终止后，双方应按照合同约定进行工程交接和文件移交。9.3.3终止后的责任合同终止后，双方应继续履行未尽的责任，直至所有事宜处理完毕。第十章：附则10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同附件本合同的附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。附件包括但不限于：施工图纸；工程量清单；工程报价单。10.3其他约定1