2024年标准版建筑工程劳务施工合同

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年标准版建筑工程劳务施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方信息1.2承包方信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付进度第四条工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量要求5.2质量检验5.3质量争议处理第六条劳务施工6.1劳务人员配备6.2技能要求6.3劳务人员管理第七条材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料质量要求第八条安全生产8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3安全事故处理第九条变更与解除9.1合同变更9.2合同解除第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄密责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同解释14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方信息1.1.1名称：1.1.2注册地址：1.1.3法定代表人：1.1.4联系人及联系方式：1.2承包方信息1.2.1名称：1.2.2注册地址：1.2.3法定代表人：1.2.4联系人及联系方式：第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。第三条合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：元整（小写）：元。3.2价格调整机制：如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。具体调整方式如下：3.2.1材料价格波动：以合同签订之日前一个月市场平均价格为基准，超过基准价格的部分由发包方承担，低于基准价格的部分由承包方承担。3.2.2政策调整：如遇政府政策调整导致工程费用增减，双方可按实际增减额度进行调整。3.3支付方式：分阶段支付，具体支付比例和时间如下：3.3.1工程开工前，发包方支付合同总额的30%。3.3.2工程进度达到50%时，发包方支付合同总额的30%。3.3.3工程竣工验收合格后，发包方支付合同总额的20%。3.3.4工程保修期满，发包方支付合同总额的20%。3.4支付进度：按照工程实际进度和质量要求，双方协商确定支付进度。第四条工期4.1开工日期：双方协商确定。4.2竣工日期：双方协商确定。4.3工期延误：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商延长工期。具体延期时间根据不可抗力因素的影响程度确定。第五条质量标准5.1工程质量要求：符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。5.2质量检验：工程验收时，由双方共同组织验收，验收合格后方可进入下一阶段施工。5.3质量争议处理：如双方在质量问题上产生争议，可按合同约定的争议解决方式处理。第六条劳务施工6.1劳务人员配备：承包方根据工程需要，配备足够数量的熟练工人及相关技术人员。6.2技能要求：劳务人员应具备相应的技能和资格，以确保工程质量。6.3劳务人员管理：承包方负责劳务人员的管理，确保劳务人员遵守法律法规和施工现场的规章制度。第八条安全生产8.1安全生产责任：双方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和规定，共同保障工程安全。8.2安全防护措施：承包方应采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。8.3安全事故处理：如发生安全事故，双方应立即启动应急预案，并按法定程序进行处理。第九条变更与解除9.1合同变更：合同履行过程中，如遇特殊情况，双方可协商变更合同内容。9.2合同解除：在合同履行过程中，如一方违约，对方有权解除合同。解除合同后，双方应按照合同约定处理后续事宜。第十条违约责任10.1违约行为：包括但不限于未按约定履行合同义务、延迟履行、不履行等情况。10.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十一条争议解决11.1争议解决方式：如双方在合同履行过程中产生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构：如选择诉讼解决争议，合同签订地的人民法院为有管辖权的法院。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序：合同变更应书面签署，并由双方盖章确认。12.3合同终止条件：合同终止条件按照法律法规和合同约定执行。第十三条保密条款13.1保密内容：合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等。13.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起两年。13.3泄密责任：如一方泄露保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。第十四条其他条款14.1不可抗力：如遇不可抗力因素，导致合同无法履行，双方可协商解决。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。14.3合同解释：本合同的解释权归双方共同所有。14.4合同附件：包括但不限于工程设计文件、施工图纸、技术要求等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件设计说明书施工图纸结构计算书设备选型资料2.施工方案和施工组织设计施工进度计划施工工艺流程施工安全措施施工人员配置表3.材料和设备供应合同材料供应清单设备供应清单质量标准和验收要求4.质量保修书保修范围和期限保修责任和处理流程5.安全生产管理协议安全生产责任分配安全防护措施详解应急预案6.合同变更和解除协议变更和解除的条件和程序变更和解除的双方责任7.争议解决协议争议解决方式选择诉讼管辖法院确定8.保密协议保密信息范围和内容保密期限和泄密责任说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误未按合同约定时间完成工程因承包方原因导致工程进度滞后2.质量不达标工程质量不符合合同约定标准未能通过验收或存在重大质量问题3.材料和设备供应不及时未能按合同约定时间提供材料和设备提供的材料和设备不符合合同要求4.安全生产违规未采取合同约定的安全防护措施发生安全事故未及时报告和处理5.未履行合同义务未按合同约定完成相关工作或提供相关服务未遵守合同中的其他条款和要求违约责任认定标准：根据合同约定的违约责任条款，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。具体责任认定应由双方协商确定，或依法由有管辖权的人民法院判决。示例说明：若承包方因自身原因导致工程进度延误，按照合同约定的违约责任，承包方应向发包方支付违约金，并承担因延误造成的额外费用。具体违约金的计算方式和额外费用的范围应参照合同中的相关规定。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行合同履行是指合同双方按照合同约定完成各自义务