2024版第一部分建设工程施工合同

2024版第一部分建设工程施工合同合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同的法律效力1.3合同的适用范围第二章：甲方（建设单位）2.1甲方资质与义务2.2甲方权利2.3甲方责任第三章：乙方（施工单位）3.1乙方资质与义务3.2乙方权利3.3乙方责任第四章：工程内容与要求4.1工程范围4.2工程质量要求4.3工程进度要求第五章：合同价格与支付5.1价格条款5.2支付方式5.3价格调整机制第六章：工程进度与验收6.1工程进度计划6.2工程进度管理6.3工程验收标准第七章：工程变更与索赔7.1工程变更管理7.2工程索赔程序7.3变更与索赔费用第八章：合同违约与责任8.1违约情形8.2违约处理8.3赔偿责任第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2法律适用9.3仲裁与诉讼第十章：合同生效、变更、解除与终止10.1合同生效条件10.2合同变更与解除10.3合同终止第十一章：附则11.1协议生效条件11.2协议的解释权11.3其他事项签字栏签订时间签订地点合同编号______第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工项目中的权利与义务，确保工程顺利进行，保障双方的合法权益。1.2合同的法律效力本合同一经甲乙双方签字盖章后即具有法律效力。双方应严格遵守合同条款，任何一方违反合同规定，均应承担相应的法律责任。1.3合同的适用范围本合同适用于甲乙双方在建设工程施工项目中的全部活动，包括但不限于工程的设计、施工、管理、验收等。第二章：甲方（建设单位）2.1甲方资质与义务甲方应具备合法的建设单位资质，并在合同中明确其资质证明文件编号。甲方应按照合同约定，提供必要的施工条件和相关资料。2.1.1资质证明甲方资质证明文件编号：______。2.1.2义务履行甲方应履行以下义务：提供施工所需的场地和相关资料；按时支付工程款项；协助乙方解决施工过程中的问题。2.2甲方权利甲方有权按照合同约定，监督乙方的施工进度和质量，并有权根据施工情况调整工程内容。2.2.1监督权甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督。2.2.2调整权甲方有权根据施工情况调整工程内容。2.3甲方责任甲方应承担因未履行合同义务或管理不善而给乙方造成的损失。2.3.1管理责任甲方应确保乙方在施工过程中的顺利进行。2.3.2赔偿责任甲方应赔偿因未履行合同义务或管理不善而给乙方造成的损失。第三章：乙方（施工单位）3.1乙方资质与义务乙方应具备合法的施工单位资质，并在合同中明确其资质证明文件编号。乙方应按照合同约定，完成工程施工任务。3.1.1资质证明乙方资质证明文件编号：______。3.1.2义务履行乙方应履行以下义务：按照甲方要求和合同约定完成施工任务；保证工程质量和施工安全；及时向甲方报告施工进度和存在的问题。3.2乙方权利乙方有权按照合同约定，收取工程款项，并有权要求甲方提供必要的施工条件。3.2.1收费权乙方有权按照合同约定收取工程款项。3.2.2要求权乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。3.3乙方责任乙方应承担因未履行合同义务或施工质量问题而给甲方造成的损失。3.3.1施工责任乙方应确保施工任务的完成和工程质量。3.3.2赔偿责任乙方应赔偿因未履行合同义务或施工质量问题而给甲方造成的损失。第四章：工程内容与要求4.1工程范围乙方应根据甲方的要求和合同约定，完成工程施工的各项工作。具体的工程范围应在合同中明确。4.1.1工程范围乙方的工程范围为：______。4.1.2工程内容乙方应完成的工程内容包括但不限于：设计、施工、安装、调试等。4.2工程质量要求乙方应按照国家相关标准和甲方的要求，保证工程质量。4.2.1质量标准乙方应遵守以下质量标准：______。4.2.2质量控制乙方应采取必要的质量控制措施，确保工程质量。4.3工程进度要求乙方应按照甲方的要求和合同约定，合理安排工程进度。4.3.1进度计划乙方应制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。4.3.2进度管理乙方应严格按照进度计划进行施工，并及时向甲方报告进度情况。第五章：合同价格与支付5.1价格条款乙方完成的工程量和工程内容应按照合同约定的价格进行支付。价格的计算方式和支付条件应在合同中明确。5.1.1价格计算工程价格的计算方式为：______。5.1.2价格构成价格构成包括但不限于材料费、人工费、管理费等。5.2支付方式甲方应按照合同约定的支付方式，及时向乙方支付工程款项。5.2.1预付款甲方应在合同签订后______天内支付预付款，预付款的比例为合同总价的______%。5.2.2进度款甲方应根据工程进度支付进度款，每次支付的金额为完成工程量的______%。5.3价格调整机制如遇市场价格波动或其他不可抗力因素，双方可协商调整工程价格。5.3.1调整条件价格调整的条件包括但不限于：市场价格波动超过______%；工程量发生重大变化。5.3.2调整程序价格调整应遵循以下程序：提出调整请求；双方协商一致；签订书面价格调整协议。第六章：工程进度与验收6.1工程进度计划乙方应根据合同约定制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。6.1.1进度计划制定乙方应在合同签订后______天内提交工程进度计划。6.1.2进度计划审批甲方应在收到进度计划后______天内完成审批，并提出修改意见。6.2工程进度管理乙方应严格按照审批后的进度计划进行施工，并及时向甲方报告进度情况。6.2.1进度报告乙方应每周向甲方提交工程进度报告。6.2.2进度调整如遇不可抗力或其他特殊情况，乙方应及时通知甲方，并提出进度调整方案。6.3工程验收标准工程验收应按照国家相关标准和甲方的要求进行。6.3.1验收标准工程验收应符合以下标准：______。6.3.2验收程序工程验收应遵循以下程序：乙方提交验收申请；甲方组织验收；双方确认验收结果。第七章：工程变更与索赔7.1工程变更管理在施工过程中，如甲方需要变更工程内容或工程量，应按照合同约定的程序进行。7.1.1变更申请甲方需变更工程内容或工程量，应提前______天向乙方提出书面申请。7.1.2变更审批乙方应在收到变更申请后______天内完成审批，并提出修改意见。7.2工程索赔程序在施工过程中，如乙方因甲方原因导致工程延误或额外费用，有权提出索赔。7.2.1索赔申请乙方应在发生索赔事项后______天内向甲方提出书面索赔申请。7.2.2索赔审批甲方应在收到索赔申请后______天内完成审批，并提出处理意见。7.3变更与索赔费用工程变更和索赔的费用应按照合同约定和实际发生的费用进行计算。7.3.1费用计算变更和索赔费用的计算方式为：______。7.3.2费用支付甲方应在确认费用后______天内支付相关费用。第八章：合同违约与责任8.1违约情形乙方违反合同约定，未按时完成工程或工程质量不符合要求，均构成违约。8.1.1违约行为违约行为包括：未按时完成工程进度；工程质量不符合合同约定。8.1.2违约通知甲方发现乙方违约行为后，应书面通知乙方，并要求乙方立即纠正。8.2违约处理乙方违约后，甲方有权采取以下措施：要求乙方立即纠正违约行为；要求乙方支付违约金；要求乙方赔偿因违约行为给甲方造成的损失。8.2.1违约金乙方应支付的违约金为违约行为发生时工程款项的______%。8.2.2赔偿损失乙方应赔偿甲方因违约行为造成的直接和间接损失，包括但不限于：甲方因工程延误造成的损失；甲方因重新采购材料或重新施工产生的额外费用。8.3赔偿责任乙方应根据违约行为的严重程度，承担相应的赔偿责任。8.3.1赔偿范围赔偿责任的范围应包括：直接经济损失；间接经济损失；合理的律师费用和诉讼费用。8.3.2赔偿标准赔偿责任的标准应根据实际损失和相关法律规定确定。第九章：争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中，如发生争议，应首先通过协商解决。协商不成的，可采取以下方式解决。9.1.1协商解决双方应本着公平、诚信的原则，积极协商解决争议。9.1.2调解解决双方可请求第三方进行调解，协助解决争议。9.1.3仲裁或诉讼协商或调解不成的，双方可将争议提交至______仲裁委员会进行仲裁，或向______人民法院提起诉讼。9.2法律适用本合同的签订、解释、履行和争议解决均适用______国法律。9.2.1法律选择双方一致同意选择______国法律作为本合同的适用法律。9.2.2法律解释本合同的条款解释应遵循______国法律的相关规定。9.3仲裁与诉讼双方在争议解决过程中，应遵循相关法律规定，合理行使权利，维护自身合法权益。9.3.1仲裁程序仲裁程序应遵循______仲裁委员会的相关规定。9.3.2诉讼程序诉讼程序应遵循______人民法院的相关规定。第十章：合同生效、变更、解除与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利与义务。10.1.1生效条件合同生效的条件为：______。10.1.2生效时间合同生效的时间为：______。10.2合同变更与解除在合同履行过程中，如一方需要变更或解除合同，应按照合同约定的程序进行。10.2.1变更程序合同变更应遵循以下程序：提出变更请求；双方协商一致；签订书面变更协议。10.2.2解除程序合同解除应遵循以下程序：提出解除请求；双方协商一致；签订书面解除协议。10.3合同终止合同在履行完毕或双方协商一致解除后即行终止。10.3.1终止条件合同终止的条件包括但不限于：合同履行完毕；双方协商一致解除合同。10.3.2终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定和相关法律规定，妥善处理合同终止后的事宜。第十一章：附则11.1协议生效条件本合同的生效条件为双方签字盖章。11.1.1生效条件合同生效的条件为：______。11.1.2生效时间合同生效的时间为：______。11.2协议的解释权本合同的解释权归双方共同所有。任何对合同条款的解释应由双方协商一致确定。11.2.1解释权归属合同的解释权归______所有。11.2.2解释程序合同解释应遵循以