境外工程分包合同范本(2024版)

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

境外工程分包合同范本(2024版)本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容2.分包商的义务2.1分包商的责任2.2分包商的施工方案2.3分包商的施工进度3.发包人的义务3.1发包人的责任3.2发包人的支持3.3发包人的监督4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式5.工期5.1施工期限5.2工期延误5.3提前完成6.质量控制6.1质量标准6.2质量检查6.3质量问题处理7.材料和设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料和设备验收8.安全8.1安全生产8.2安全事故处理8.3安全培训9.变更和终止9.1合同变更9.2合同终止9.3变更和终止的费用处理10.违约责任10.1分包商的违约10.2发包人的违约10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点12.一般条款12.1合同的有效期12.2合同的转让12.3合同的保密13.附录13.1工程图纸13.2技术规范13.3分包商提供的文件14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3语言版本第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：根据双方协商确定的具体工程名称。1.2工程地点：明确指出工程的地理位置，包括国家、城市、区域及具体的施工地址。1.3工程内容：详细列出分包工程的内容，包括但不限于工程范围、工程量、工程的主要结构等。第二条分包商的义务2.1分包商的责任分包商应按照合同约定完成分包工程的施工，并保证分包工程的质量和安全。分包商还应负责分包工程的工人工资、福利、保险、设备租赁、材料采购等一切施工相关的费用。2.2分包商的施工方案分包商应在合同约定的时间内向发包人提交施工方案，包括施工组织设计、施工进度计划、施工方法、质量保证措施等，并按照发包人的要求进行修改和完善。2.3分包商的施工进度分包商应按照合同约定的工期完成分包工程。如分包商原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应的违约责任。第三条发包人的义务3.1发包人的责任发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸、技术规范等相关资料，并保证资料的准确性和完整性。发包人还应负责工程的总协调和管理工作。3.2发包人的支持发包人应给予分包商必要的支持，包括提供施工所需的水、电、通讯等基础设施，以及在施工过程中给予必要的行政和Technic支持。3.3发包人的监督发包人应按照合同约定对分包工程的施工进行监督，包括但不限于施工质量、施工进度、安全生产等。如发现分包商有违反合同的行为，发包人有权要求分包商立即改正。第四条合同价格4.1合同总价合同总价是指分包商完成分包工程所应得的全部报酬，包括工程款、变更价款、索赔价款等。合同总价在合同签订后不再调整，除非合同另有约定。4.2价格调整如因不可抗力或其他合同约定的事由导致合同价款需要调整，双方应按照合同约定的价格调整机制进行调整。4.3支付方式发包人应按照合同约定的支付方式和支付时间，向分包商支付合同价款。如分包商未按照合同约定的时间完成分包工程，发包人有权暂停支付合同价款。第五条工期5.1施工期限分包商应按照合同约定的工期完成分包工程。合同工期自分包商进入施工现场之日起至分包工程验收合格之日止。5.2工期延误如分包商原因导致工期延误，分包商应按照合同约定承担相应的违约责任。5.3提前完成如分包商提前完成分包工程，发包人应按照合同约定给予相应的奖励。第六条质量控制6.1质量标准分包商应按照合同约定的质量标准完成分包工程。分包工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。6.2质量检查发包人有权对分包工程的施工质量进行监督检查。如发现分包工程质量不符合合同约定，发包人有权要求分包商立即整改。6.3质量问题处理如分包工程出现质量问题，分包商应负责及时修复，并承担由此产生的费用。如质量问题导致发包人遭受损失，分包商还应承担相应的赔偿责任。第八条材料和设备8.1材料供应分包商应按照合同约定的规格、数量和质量要求，负责采购并供应分包工程所需的全部材料。8.2设备供应分包商应按照合同约定的规格、数量和技术要求，负责采购并供应分包工程所需的所有设备。8.3材料和设备验收发包人应按照合同约定的验收标准和程序，对分包商提供的材料和设备进行验收。如材料和设备不符合合同约定，发包人有权要求分包商立即更换或修复。第九条安全9.1安全生产分包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规、标准和合同约定，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。9.2安全事故处理如发生安全事故，分包商应立即报告发包人和相关部门，并按照事故处理程序和要求及时处理。9.3安全培训分包商应按照发包人的要求，对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。第十条变更和终止10.1合同变更合同履行过程中，如因客观原因需要变更合同，双方应协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同终止合同履行完毕，分包商按照合同约定完成了分包工程，发包人验收合格并支付了合同价款，合同即告终止。10.3变更和终止的费用处理合同变更或终止产生的费用，双方应按照合同约定的方式进行结算。第十一条违约责任11.1分包商的违约分包商未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿发包人的损失。11.2发包人的违约发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿分包商的损失。11.3违约赔偿违约赔偿金额应根据违约程度、损失大小和合同约定等因素确定。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。12.2争议解决机构如选择仲裁，仲裁机构为合同约定的仲裁委员会；如选择诉讼，管辖法院为合同约定的法院。12.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为合同约定的地点。第十三条一般条款13.1合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。13.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.3合同的保密双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按国家有关法律法规和合同约定处理。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3语言版本本合同一式两份，双方各执一份，两种语言版本具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸：包括工程的总图、平面图、立面图、剖面图等，详细展示工程的设计和要求。2.技术规范：包括工程所采用的技术标准、施工工艺、材料要求等，用于指导分包商的施工过程。3.分包商提供的文件：包括分包商的施工组织设计、施工进度计划、施工方法、质量保证措施等，用于向发包人展示分包商的施工方案和能力。4.材料和设备清单：详细列出分包工程所需的所有材料和设备的名称、数量、规格、技术要求等。5.安全生产方案：包括安全生产管理制度、安全防护措施、安全培训计划等，用于确保施工过程中的安全。6.合同变更协议：如合同履行过程中发生变更，双方应签订书面变更协议，明确变更的内容和影响。7.仲裁或诉讼文件：如发生争议，双方应按照合同约定的方式提交仲裁或诉讼文件。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按照合同约定完成分包工程，属于违约行为。分包商应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金、赔偿发包人损失等。示例：分包商因自身原因导致工期延误，需向发包人支付违约金，违约金计算方式按照合同约定的标准执行。2.发包人未按照合同约定支付合同价款，属于违约行为。发包人应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金、赔偿分包商损失等。示例：发包人未按时支付合同价款，需向分包商支付违约金，违约金计算方式按照合同约定的标准执行。3.分包商提供的材料和设备不符合合同约定，属于违约行为。分包商应按照合同约定承担违约责任，如更换不符合要求的材料和设备、赔偿发包人损失等。示例：分包商提供的材料质量不合格，需重新采购并承担由此产生的费用。4.发包人未按照合同约定提供施工条件或图纸、技术规范等资料，属于违约行为。发包人应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金、赔偿分包商损失等。示例：发包人未按时提供施工图纸，导致分包商无法按计划施工，发包人需支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。本合同中不可抗力的具体定义和处理方式按照合同约定的不可抗力条款执行。2.合同价款：指分包商完成分包工程所应得的报酬，包括工程款、变更价款、索赔价款等。合同价款的计算和支付方式在合同中明确规定。3.违约金：指一方违约时向另一方支付