工程总包服务合同规范(2024年度)

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

工程总包服务合同规范(2024年度)本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4工程规模1.5工程预算2.服务范围2.1服务内容2.2服务期限2.3服务标准2.4服务要求3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3付款方式3.4付款条件3.5发票开具4.合同履行4.1工程进度4.2质量控制4.3安全文明施工4.4变更管理4.5验收与移交5.违约责任5.1违约行为5.2违约责任5.3违约赔偿6.争议解决6.1争议方式6.2争议解决机构6.3诉讼管辖7.合同的生效、变更和终止7.1合同生效条件7.2合同变更7.3合同终止8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3泄露后果9.知识产权保护9.1知识产权归属9.2侵权责任10.法律适用和争议解决10.1适用法律10.2争议解决11.其他条款11.1合同的组成部分11.2补充协议11.3通知与送达11.4合同解除12.合同的签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人13.附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3技术规范13.4工程量清单13.5其他文件14.索引14.1词汇索引14.2条款索引第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：工程1.2工程地点：市区路号1.3工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等工程1.4工程规模：根据工程设计文件和施工图纸确定1.5工程预算：人民币万元第二条服务范围2.1服务内容：本工程的总包服务，包括但不限于施工、材料供应、设备采购、施工监理等2.2服务期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止2.3服务标准：符合国家相关法律法规、行业标准及本合同约定2.4服务要求：按照工程设计文件、施工图纸和本合同的约定进行服务第三条合同价格3.1合同总价：人民币万元，大写：人民币陆佰捌拾捌万元整3.2价格调整：合同履行过程中，因政策调整、市场变化等原因导致价格变动，按照双方协商确定的方式进行调整3.3付款方式：按工程进度分阶段付款3.4付款条件：工程进度达到约定比例，并提供相应的进度报告和付款申请3.5发票开具：按照税法规定和双方约定开具正规发票第四条合同履行4.1工程进度：按照合同约定的工期进行施工，提前或延期均需双方协商一致4.2质量控制：按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量合格4.3安全文明施工：严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全4.4变更管理：工程变更需双方协商一致，并按照变更后的内容执行4.5验收与移交：工程验收合格后，按约定进行移交第五条违约责任5.1违约行为：包括但不限于未按约定履行合同义务、工程质量不合格等5.2违约责任：违约方需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等5.3违约赔偿：具体赔偿金额和方式按照双方约定和法律规定执行第六条争议解决6.1争议方式：双方通过友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼6.2争议解决机构：合同签订地人民法院6.3诉讼管辖：合同签订地人民法院具有管辖权第八条保密条款8.1保密内容：包括但不限于合同内容、技术秘密、商业秘密等8.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起五年8.3泄露后果：泄露保密信息的一方需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失第九条知识产权保护9.1知识产权归属：工程设计文件、施工图纸等知识产权归甲方所有9.2侵权责任：一方侵权另一方知识产权的，需承担相应的侵权责任第十条法律适用和争议解决10.1适用法律：本合同适用中华人民共和国法律10.2争议解决：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼第十一条其他条款11.1合同的组成部分：本合同及其附件构成双方完整的合同协议11.2补充协议：双方可以签订补充协议，对本合同的内容进行补充或修改11.3通知与送达：双方可以通过书面形式通知对方，通知视为送达11.4合同解除：在合同履行过程中，一方严重违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同第十二条合同的签署12.1签署日期：____年____月____日12.2签署地点：____市____区____路____号12.3签署人：甲方（签字）：____________乙方（签字）：____________第十三条附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3技术规范13.4工程量清单13.5其他文件：包括但不限于合同补充协议、验收报告、移交证明等第十四条索引14.1词汇索引：对本合同中使用的专业词汇进行解释14.2条款索引：对本合同的各条款进行索引，方便查阅第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求：包含工程的设计图纸、设计说明书、设计计算书等，须符合国家相关标准和规范。附件说明：工程设计文件是施工的依据，乙方需按照设计文件进行施工。附件二：施工图纸详细要求：包含施工图纸、施工说明、施工细节等，须明确、详细。附件说明：施工图纸是施工的直接依据，乙方需按照施工图纸进行施工。附件三：技术规范详细要求：包含材料要求、施工工艺、质量标准等，须符合国家相关标准和规范。附件说明：技术规范是施工过程中的操作指南，乙方需按照技术规范进行施工。附件四：工程量清单详细要求：列出工程的所有项目和工程量，须详细、准确。附件说明：工程量清单是工程计价和付款的依据，乙方需按照工程量清单进行施工。附件五：其他文件详细要求：包括合同补充协议、验收报告、移交证明等，须真实、有效。附件说明：其他文件是合同履行过程中的重要文件，乙方需按照文件要求进行施工。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：包括但不限于未按约定履行合同义务、工程质量不合格、工期延误等。违约责任：违约方需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。违约认定标准：根据合同条款和法律规定，对违约行为进行认定。示例说明：若乙方未按照施工图纸进行施工，导致工程质量不合格，则乙方需承担违约责任。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲方和乙方之间关于工程总包服务的协议。2.工程：指本合同中约定的施工项目，包括土建、安装、装修、园林绿化