建设工程追加条款：2024年施工协议范本

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

建设工程追加条款：2024年施工协议范本本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质1.5工程预算2.合同主体2.1甲方名称2.2甲方地址2.3甲方联系人2.4乙方名称2.5乙方地址2.6乙方联系人3.工程追加条款3.1追加工程内容3.2追加工程预算3.3追加工程时间表3.4追加工程的质量标准3.5追加工程的验收标准4.合同价格4.1合同总价4.2支付方式4.3支付时间表4.4价格调整机制5.工程质量与验收5.1工程质量标准5.2验收程序5.3验收标准5.4验收不合格的处理6.工期延误6.1工期延误的原因6.2工期延误的处理6.3工期延误的责任分配7.违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约7.3违约赔偿金额8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决时间限制9.合同的生效、变更和解除9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密泄露的责任11.法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式12.其他条款12.1环境保护12.2安全施工12.3知识产权保护12.4不可抗力13.附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3工程量清单13.4合同补充协议14.签字盖章14.1甲方签字14.2乙方签字14.3日期第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：根据2024年施工协议范本的建设工程追加条款，对原有工程进行追加施工。1.2工程地点：位于市区路号，具体施工地点以甲方指定的地点为准。1.3工程规模：追加施工的工程规模为平方米，具体施工范围以甲方指定的范围为准。1.4工程性质：本工程属于住宅建筑追加施工。1.5工程预算：根据追加施工的内容和规模，双方确认的工程总预算为人民币万元，具体预算明细见附件。第二条合同主体2.1甲方名称：房地产开发有限公司2.2甲方地址：市区路号2.3甲方联系人：X2.4乙方名称：建筑安装工程有限公司2.5乙方地址：市区路号2.6乙方联系人：X第三条工程追加条款3.1追加工程内容：根据甲方要求，乙方负责完成追加施工的内容，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。3.2追加工程预算：双方确认的追加工程总预算为人民币万元，具体预算明细见附件。3.3追加工程时间表：乙方根据甲方的要求，制定详细的追加工程施工时间表，并按照时间表进行施工。3.4追加工程的质量标准：追加工程的施工质量应符合国家相关标准和规范，并满足甲方的要求。3.5追加工程的验收标准：追加工程的验收应按照双方确认的验收标准进行，验收不合格的工程乙方应负责整改直至达到验收标准。第四条合同价格4.1合同总价：双方确认的合同总价为人民币万元，具体金额见附件。4.2支付方式：甲方支付乙方工程款项的方式为分期支付，具体支付方式见附件。4.3支付时间表：甲方按照约定的时间表向乙方支付工程款项，具体时间表见附件。4.4价格调整机制：合同执行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第五条工程质量与验收5.1工程质量标准：追加工程的施工质量应符合国家相关标准和规范，并满足甲方的要求。5.2验收程序：追加工程完成后，乙方应按照约定的程序向甲方申请验收。5.3验收标准：追加工程的验收应按照双方确认的验收标准进行，验收不合格的工程乙方应负责整改直至达到验收标准。5.4验收不合格的处理：如追加工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担相应的整改费用。第六条工期延误6.1工期延误的原因：如因不可抗力、甲方原因等导致工期延误，双方应协商解决。6.2工期延误的处理：如工期延误，乙方应按照约定的方式向甲方支付违约金。6.3工期延误的责任分配：因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担全部责任；因甲方原因导致工期延误的，甲方应承担全部责任。第七条违约责任7.1甲方违约：如甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求甲方承担因此造成的一切损失。7.2乙方违约：如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方承担因此造成的一切损失。7.3违约赔偿金额：违约金的具体金额双方约定为人民币万元。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：如双方同意，争议可以提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。8.3争议解决时间限制：双方应在争议发生之日起30日内解决，否则任何一方均有权采取法律手段解决。第九条合同的生效、变更和解除9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更程序：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。9.3合同解除条件：除法定或约定的解除条件外，任何一方不得单方面解除合同。第十条保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止或履行完毕之日止。10.3保密泄露的责任：如一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担赔偿责任。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式：如双方同意，争议可以提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。第十二条其他条款12.1环境保护：双方应遵守国家环境保护法律、法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低。12.2安全施工：乙方应严格按照国家安全生产法律、法规和甲方要求，确保施工安全。12.3知识产权保护：双方应对合同履行过程中涉及的知识产权予以保护，未经对方同意，不得使用对方的商标、专利等技术成果。12.4不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。第十三条附件13.1工程设计文件：包括工程设计图纸、施工图纸等。13.2施工图纸：包括施工详图、施工说明等。13.3工程量清单：包括工程量清单、工程预算表等。13.4合同补充协议：如双方在合同履行过程中签订的补充协议。第十四条签字盖章14.1甲方签字：14.2乙方签字：14.3日期：第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求：包含工程设计图纸、施工图纸等，应清晰、完整，足以指导施工过程。附件说明：工程设计文件是施工的基础，乙方应根据附件一的设计文件进行施工。附件二：施工图纸详细要求：包含施工详图、施工说明等，应明确施工过程中的每一环节。附件说明：施工图纸是乙方进行施工的直接依据，乙方应严格按照施工图纸进行施工。附件三：工程量清单详细要求：包含工程量清单、工程预算表等，应准确反映工程所需材料、人工等费用。附件说明：工程量清单是双方确认工程预算和支付的依据，乙方应根据工程量清单进行施工。附件四：合同补充协议详细要求：如双方在合同履行过程中签订的补充协议，应明确双方的权利和义务。附件说明：合同补充协议是对主合同的补充，具有同等法律效力，双方应严格遵守。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：甲方违反合同约定，包括但不限于未按时支付工程款项、未提供施工条件等。责任认定：甲方应承担违约金，并赔偿乙方因违约造成的损失。示例说明：如果甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金和损失赔偿。违约行为：乙方违反合同约定，包括但不限于延期交付、工程质量不符合约定等。责任认定：乙方应承担违约金，并赔偿甲方因违约造成的损失。示例说明：如果乙方延期交付工程，甲方有权要求乙方支付违约金和损失赔偿。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中的应用：如因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。2.违约金：一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金额。在本合同中的应用：如甲方或乙方违反合同约定，应支付违约金。3.争议解决：解决合同争议的方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。在本合同中的应用：如双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的