房屋建设工程施工合同范本2024年

房屋建设工程施工合同范本2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的与依据1.2合同适用范围1.3合同定义与术语第二章：合同当事人2.1甲方（建设单位）信息2.2乙方（施工单位）信息2.3双方的资质与资格第三章：工程概况3.1工程名称与地点3.2工程规模与特点3.3工程立项批准文件第四章：工程质量与技术标准4.1工程质量要求4.2技术标准与规范4.3质量保证措施第五章：工程承包范围与内容5.1工程承包范围5.2施工内容与要求5.3工程变更与调整第六章：合同价款与支付方式6.1合同总价与计价方式6.2预付款与进度款支付6.3工程结算与决算第七章：施工进度与时间管理7.1施工进度计划7.2施工延期与赶工7.3进度调整与控制第八章：材料与设备供应8.1材料供应责任8.2设备供应与管理8.3材料与设备的质量标准第九章：施工安全与环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护措施9.3安全事故与环境保护事故处理第十章：工程验收与保修10.1工程验收标准与程序10.2工程保修期限与责任10.3验收后的问题处理第十一章：违约责任与合同争议解决11.1违约责任的认定11.2违约责任的承担方式11.3合同争议的解决方式第十二章：合同的生效、变更与终止12.1合同的生效条件12.2合同的变更与补充12.3合同的终止条件第十三章：其他约定事项13.1保密协议13.2知识产权保护13.3不可抗力条款第十四章：合同签署14.1签字栏14.2签订时间14.3签订地点第十五章：附件15.1工程图纸与技术文件15.2施工方案与计划15.3其他相关文件与资料合同编号______第一章：总则1.1合同目的与依据本合同旨在明确甲乙双方在房屋建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的房屋建设工程施工项目。1.3合同定义与术语本合同中所涉及的专业术语和定义，详见附件《术语解释与定义》。第二章：合同当事人2.1甲方（建设单位）信息甲方名称：______法定代表人：______地址：______联系方式：______2.2乙方（施工单位）信息乙方名称：______法定代表人：______地址：______联系方式：______2.3双方的资质与资格甲乙双方应具备相应的资质和资格，以保证合同的合法有效性。第三章：工程概况3.1工程名称与地点工程名称：______工程地点：______3.2工程规模与特点工程规模：______（如建筑面积、层数等）工程特点：______（如结构类型、设计特点等）3.3工程立项批准文件工程立项批准文件编号：______批准机关：______第四章：工程质量与技术标准4.1工程质量要求工程质量应达到国家及地方相关标准，具体要求详见附件《工程质量要求》。4.2技术标准与规范施工应遵循的技术标准与规范详见附件《技术标准与规范》。4.3质量保证措施乙方应采取必要措施，确保工程质量符合要求。第五章：工程承包范围与内容5.1工程承包范围乙方承包的工程范围包括但不限于土建、安装、装修等。5.2施工内容与要求具体施工内容与要求详见附件《施工内容与要求》。5.3工程变更与调整工程变更与调整的条件、程序和责任承担详见附件《工程变更与调整》。第六章：合同价款与支付方式6.1合同总价与计价方式合同总价为人民币（大写）：元整。计价方式为：（如固定总价、按实结算等）。6.2预付款与进度款支付预付款支付比例：______%，进度款支付方式详见附件《进度款支付计划》。6.3工程结算与决算工程结算与决算的方法和程序详见附件《工程结算与决算》。第七章：施工进度与时间管理7.1施工进度计划施工进度计划详见附件《施工进度计划表》。7.2施工延期与赶工施工延期的条件、责任及赶工的补偿详见附件《施工延期与赶工》。7.3进度调整与控制施工进度的调整与控制机制详见附件《施工进度调整与控制》。第八章：材料与设备供应8.1材料供应责任甲方负责提供的材料：，乙方负责提供的材料：。8.2设备供应与管理甲方提供的设备：，乙方提供的设备：。设备管理详见附件《设备供应与管理》。8.3材料与设备的质量标准所有材料与设备应符合国家及地方相关标准，具体标准详见附件《材料与设备质量标准》。（以下无正文）第九章：施工安全与环境保护9.1安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，制定并执行安全生产管理制度，确保施工安全。9.1.1安全生产管理制度乙方应制定详细的安全生产管理制度，并报甲方备案。9.1.2安全生产责任书乙方应与甲方签订安全生产责任书，明确双方的安全责任。9.2环境保护措施乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响。9.2.1噪音控制乙方应采取措施控制施工噪音，避免扰民。9.2.2废弃物处理乙方应妥善处理施工过程中产生的废弃物，确保符合环保要求。9.3安全事故与环境保护事故处理发生安全事故或环境事故时，乙方应及时报告甲方，并采取有效措施控制和处理事故。9.3.1事故报告乙方应在事故发生后____小时内报告甲方，并提供事故报告书。9.3.2事故处理乙方应负责事故的初步处理，并配合甲方进行事故调查和处理。第十章：工程验收与保修10.1工程验收标准与程序工程验收应符合国家及地方相关标准，具体验收标准和程序详见附件《工程验收标准与程序》。10.1.1验收标准工程验收应达到合同约定的质量标准和功能要求。10.1.2验收程序工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后____日内组织验收。10.2工程保修期限与责任工程竣工验收合格后，乙方应提供保修服务，保修期限和责任详见附件《工程保修期限与责任》。10.2.1保修期限工程保修期限为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。10.2.2保修责任乙方应负责保修期内因施工质量问题引起的维修工作。10.3验收后的问题处理工程验收后发现的问题，乙方应负责整改，并承担相应责任。10.3.1问题整改乙方应在接到甲方整改通知后____日内完成整改。10.3.2整改责任整改费用由乙方承担，因整改造成的工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第十一章：违约责任与合同争议解决11.1违约责任的认定违约责任的认定应根据合同约定和相关法律法规进行。11.1.1违约行为包括但不限于未按期完成施工、工程质量不符合约定等。11.1.2违约责任违约方应承担相应的经济赔偿和法律责任。11.2违约责任的承担方式违约责任的承担方式包括违约金支付、工程返工等。11.2.1违约金支付违约方应支付违约金，具体金额为合同总价的____%。11.2.2工程返工因工程质量问题需要返工的，返工费用由违约方承担。11.3合同争议的解决方式合同争议应首先通过协商解决，协商不成的，可提交仲裁或诉讼。11.3.1协商解决双方应首先通过友好协商解决合同争议。11.3.2仲裁或诉讼协商不成的，可提交至合同签订地的仲裁委员会仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。第十二章：合同的生效、变更与终止12.1合同的生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。12.1.1生效条件合同的生效需满足双方签字盖章，并满足其他约定的生效条件。12.2合同的变更与补充合同一经生效，任何变更均需双方协商一致，并以书面形式确认。12.2.1变更程序合同变更应由一方提出，双方协商一致后，签订书面变更协议。12.2.2补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3合同的终止条件合同因履行完毕、协商一致解除、不可抗力或其他法定情形而终止。12.3.1履行完毕终止工程竣工验收合格，合同义务履行完毕后，合同自然终止。12.3.2协商一致解除双方协商一致，可以提前解除合同。第十三章：其他约定事项13.1保密协议双方应对合同内容及履行过程中知悉的商业秘密予以保密。13.1.1保密义务未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露合同内容及商业秘密。13.1.2违约责任违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。13.2知识产权保护乙方在施工过程中应尊重并保护甲方的知识产权。13.2.1知识产权归属甲方提供的技术资料和设计方案的知识产权归甲方所有。13.2.2侵权责任乙方不得侵犯甲方的知识产权，否则应承担相应的法律责任。13.3不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行或需要延期履行的，受影响一方应及时通知对方。13.3.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。13.3.2通知义务受影响一方应在不可抗力发生后____小时内通知对方，并提供相应证明。第十四章：合同签署14.1签字栏甲方代表签字：______乙方代表签字：______14.2签订时间签订日期：____年