观音桥组团H分区H07-1地块边坡支护及平基土石方工程招标文件

项目名称：江北区观音桥组团H分区H07-1地块边坡支护及平基土石方工程招标文件附表一：开标记录表按相关规定执行。

附表二：问题澄清通知问题澄清通知编号： （投标人名称）：江北区观音桥组团H分区H07-1地块边坡支护及平基土石方工程（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：1.2.请将上述问题的澄清于年月日时前提交。评标委员会：（签名）年月日

附表三：问题的澄清问题的澄清编号：江北区观音桥组团H分区H07-1地块边坡支护及平基土石方工程（项目名称）评标委员会：问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：1.2.上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。投标人：（盖单位法人章）法定代表人或其委托代理人： （签名或盖章）年月日附表四：中标通知书具体以实际发出的中标通知书版本为准。

第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表评标办法中的评审内容必须和投标人须知中的对应内容一致，若投标人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。条款号评审因素评审标准1评标办法本次评标采用综合评估法评标委员会按照本章第22款定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人或根据招标人授权直接确定中标人综合评分相等时以投标报价低的优先；投标报价相等的，由评标委员会按照投票表决原则排序。2.1.1资格评审标准资质条件符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。营业执照符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。安全生产条件符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定投标截止日投标资格情况符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目经理资格要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。投标函部分的签名盖章按招标文件规定的格式进行签字或盖章投标文件格式符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求。投标文件份数符合第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。报价唯一只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。投标文件的签署第八章投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。委托代理人投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险。2.1.3响应性评审标准投标总报价1.投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。2.投标总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价。暂定金额暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照招标文件给定的金额填报投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章投标人须知前附表第3.4款规定权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。）技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。）已标价工程量清单投标人承诺满足以下内容：1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。2.招标文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。投标报价算术错误修正符合第三章3.评标程序第3.1.3项规定。实质性要求符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定。本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。按评标委员会要求澄清、说明或补正。2.2.1分值构成（总分100分）1.技术部分30分；2.投标总报价70分。2.2.2技术部分评分标准技术方案评审对工程施工重点、技术关键点的理解和认识0-6分编制要点：是否全面、到位、措施可行，评标专家根据投标人提供的资料独立评分。施工方案与技术措施0-3分编制要点：流水作业动线（施工段划分、施工流程等），场内外交通组织及总平面布置，主要模架工艺选择说明，垂直运输方案及其他施工方法、技术、工艺及技术措施，安全可靠、科学合理，符合实际，利于施工，具备一定的操作性，可作为现场施工作业的依据。质量、安全、环境保护管理体系与措施0-3分编制要点：有健全的质量、安全、环境管理方案，制定完善的措施，切合实际，总体思路清晰。本工程周边单位现状分析、沟通、协调0-6分编制要点：是否全面、到位、措施可行，评标专家根据投标人提供的资料独立评分。本工程临时施工道路布置0-6分编制要点：符合实际、全面、到位、可行，评标专家根据投标人提供的资料独立评分。本工程的主要施工工艺、工序介绍0-3分编制要点：分析是否全面、到位、符合实际，措施可行，评标专家根据投标人提供的资料独立评分。资源配备计划与先进性0-3分编制要点：设备配备说明、设备仪器投入信息、设备投入保证信息是否符合项目要求且具有先进性。2.2.3评标基准价计算方法投标总报价所有通过初步评审合格的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的投标总报价的评标基准价。评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。2.2.4偏差率计算公式投标总报价的偏差率计算公式偏差率=100％×（投标人报价一评标基准价P1）／评标基准价P1偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3评标程序1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审。未通过初步评审或评标委员会认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。2.按本章评标办法前附表第2.2.2项及第3.2.1（1）目的规定对技术部分进行评审。4.因评标委员会作否决投标处理导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。5.对初步评审合格的投标人按照本章第2.2.3项计算方法计算评标基准价，并按本附表第3.2.1（2）目规定的评分方法对投标总报价进行评分。6.对技术部分、投标总报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。3.2.1（1）技术部分得分对工程施工重点、技术关键点的理解和认识不符合第二章投标人须知前附表第3.7.5项要求的，技术方案得0分。评标委员会按第2.2.2项各评审因素设定的分值评分。评标委员会成员为5人及以上时，所有评委打分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委打分取算术平均值为该投标人技术方案得分。技术方案得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。施工方案与技术措施质量、安全、环境保护管理体系与措施本工程周边单位现状分析、沟通、协调本工程临时施工道路布置本工程的主要施工工艺、工序介绍资源配备计划与先进性3.2.1（2）投标报价得分投标总报价所有通过初步评审合格的投标人的投标总报价，得本附表第2.2.1项规定分值的满分70分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分，扣完为止。按插入法计算得分。投标总报价最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。3.2.3投标人得分投标人得分=A+B

1.评标方法本次评标采用综合评估法评标委员会按照本章第22款定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人或根据招标人授权直接确定中标人，若出现投标人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。2.1.2形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成（1）技术部分：见评标办法前附表；（2）投标总价：见评标办法前附表。2.2.2评分标准技术部分评分标准：见评标办法前附表；（对于施工难度大、专业技术复杂的项目，应由招标人会同设计单位提出技术方案编写要点，作为评分标准）。2.2.3评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.4投标报价的偏差率计算和允许偏差范围（1）投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；（2）投标报价的允许偏差范围：见评标办法前附表。3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。（适用于未进行资格预审的）3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：（1）第二“投标人须知”第143项规定的任何一种情形的；（2）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；（3）拒绝按标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，修正原则如下：额为准；（2）投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行评分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对技术方案计算出得分A(所有评委评分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委评分取算术平均值为该投标人技术方案得分。）（2）按本章第3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对投标总报价计算出得分B。3.2.2各类评分分值的最终计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3投标人得分=A+B。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3..1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2评标员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A：综合评估法否决投标情况一览表投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。招标文件章节号条款名称否决投标条件第二章3.2投标报价投标报价不得高于招标人公布的最高限价。第二章3.4投标保证金投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。第三章3.1初步评审评标委员会依据本章第21规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：（1）第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（4）招标文件约定的其他情形。投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理第三章3.2详细评审评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

第四章合同条款及格式

江北区观音桥组团H分区H07-1地块边坡支护及平基土石方工程施工合同工程名称：江北区观音桥组团H分区H07-1地块边坡支护及平基土石方工程发包方：重庆联欣发房地产开发有限公司承包方：签订日期：合同编号：合同条款目录第一条项目概况第二条发包范围及内容第三条技术质量要求第四条施工工期及履约保证金第五条合同价款、设计变更签证、竣工验收第六条工程款支付第七条甲方责任第八条乙方责任第九条违约责任第十条工程保修第十一条其它合同附件目录附件一：中标清单附件二：重庆联欣发房地产开发有限公司安全文明施工管理办法附件三：结算管理办法附件四：诚信守法承诺书附件五：农民工合法权益管理办法附件六：联发集团有限公司安全生产目标管理附件七：联发集团第三方土建过程评估标准（详另册）附件八：双方确认的进场地形测量文件附件九：规范标准附件十：图纸目录土石方及挡墙工程合同条款发包方：重庆联欣发房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）承包方：（以下简称“乙方”）为明确甲、乙双方的权利、义务关系，根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规，并结合本工程实际情况，经甲、乙双方友好协商一致，特签订本合同。项目概况：1、项目名称：江北区观音桥组团H分区H07-1地块边坡支护及平基土石方工程2、项目地点：江北区观音桥组团H分区H07-1地块3、发包方式：包工包料承包范围及内容：江北区观音桥组团H分区H07-1地块边坡支护及平基包括但不限于以下内容：施工图所示范围内的平基土石方开挖、清表、回填及外运，施工图所示范围内的平基挡墙基础，挂网喷射砼支护、桩板挡墙、锚索桩、悬臂式挡墙、重力式挡墙、格构式护坡、板肋式和红线外临时道路、放坡、碎石土换填、排水沟、截水沟等内容，具体以工程量清单明确的内容为准。乙方根据甲方提供的地勘资料、设计施工图、设计及技术变更、地形图、招投标文件、会议交底纪要等进行如下工作：一、土石方工程1、以甲方提供的平场设计施工图为准进行该项目的土石方平基施工；2、土石方工程的清表、爆破、开挖、场内外运输、回填、推平、碾压等施工。3、本工程场内平衡土石方是指该本项目内以及甲方指定规划红线外的土石方相互平衡后余土外运，场内土石方回填料须符合回填质量技术要求。回填需分层碾压，压实系数不低于90%（回填不计量不计价，已考虑到土石方开挖及外运综合单价中）。4、清表部分及余土外运部分乙方应自行组织清运出场，土方外运运距、渣场由投标单位自行解决。场外借土回填部分乙方应自行组织施工，土石方运距、取土场由投标单位自行解决。5、施工场地内协调事宜由乙方负责拆除，其它私拉乱接的电线、电杆、棚户屋等由乙方负责拆除，拆除费用由乙方承担。6、当地百姓、社会企业及组织等在场区内所种植的苗木、农作物、鱼塘、有关设施等的清除及赔偿等由乙方负责。地表面种植物、生活垃圾等非回填物料（含化学废料）全部外运，费用由乙方承担。7、土石方场内外运输费、密闭运输费、弃渣费乙方负责解决并承担相关费用。包括：不得因渣场问题影响进度、渣场使用费、渣场安全文明施工费用及有关行政手续费（含被处罚费用）等。8、修筑平基土石方施工需要的临时道路，修筑、维护费用由乙方自行承担。9、修建临时施工围墙，其标准符合联发集团安全文明施工标准要求。10、与市政道路接口的相关手续办理及硬化处理；大门区域的硬化处理（硬化必须满足40t以上汽车碾压，硬化面积不少于300m2，伸入施工区的道路不小于30m）；冲洗设施、排污设施的设置。11、施工机械、车辆、爆破作业等所有施工行为所产生的安全文明施工费用由乙方承担；场内外施工道路、车辆运输线路降尘、清洗及保洁费（周边居民的安抚）用由乙方承担。12、施工用水用电均由施工单位自行解决。13、市政道路开口工作由施工单位实施，费用由施工单位承担。14、非本工程单位在红线范围内擅自填土、倒垃圾等行为由乙方负责管理，如若存在该情况产生的外运费用，则由乙方承担。15、对施工场内电力设施、设备、现场电缆沟由乙方负责保护，并承担相应费用；16、开挖深度:根据发包人指令要求可能分期开挖，最终以平基图为准；17、边坡开挖、修整:根据边坡设计挡墙要求；18、开挖方式:机械平基，个别死角由投标人根据现场踏勘情况自行综合考虑，包含但不限于人工开挖、炮机、切割、微差爆破、静态爆破等施工方式；19、基底摊座及边坡修整要求:达到精平要求；20、施工过程中排地下水、排地表水；21、施工过程的边坡支付措施；22、放坡交叉重叠工程量不计算；23、含现场冲水设施修建、施工道路硬化、临近市政道路边的围护设施修建、进入施工区域道路的修建（含基层、面层）等；24、为保证安全文明施工的相应措施；25、因开挖土石方采用机械凿打、爆破、开挖外运土石方，对周边居民产生的影响、对周边建筑物产生的炮损费用以及协调工作，由乙方自行解决、费用包含在报价中；26、设计平基标高以下30cm范围内禁止爆破，只能用机械工具破碎，其费用已包含在投标报价中，实际发生时，不再另计价；27、因重庆市或区政府机关单位因创卫等类似原因要求暂时停工，而产生的停工窝工费用，乙方应自行承担；28、对施工场内现有古树的保护，保护费用由乙方承担；29、为保证工期、施工质量、控制成本的原则，与施工区域周边其他施工单位交叉作业难度增加的协调费用；30、与施工区域其它施工单位的配合，协调等难度增加、施工降效以及为配合施工所发生的窝工、停工费用；31、同时包括在取得施工许可证前乙方所发生的协调费用及施工许可证办理，同周边政府单位包括环卫、环保、市政、城管、管委会、市政道路施工方、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会和周边企（事）业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作，其费用包含在合同各单价中。包干单价包括但不限于上述内容。二、挡墙工程2.1、承包人在熟读报价要求、施工图纸、踏勘现场后报价，对施工周边为保证安全和通行等所搭设的各类型通道、防护棚等所产生的费用；2.2、因施工部位所处位置不利，在施工过程中所采用的各类大型机械设备及相关措施费用。2.3、施工现场因大型机械设备进出场时，需要修筑、维护临时道路及后期完工拆除临时道路的费用。2.4、本工程涉及到的相关专家评审或认证费用包干。2.5、施工时会存在边开挖边施工挡墙的情况，承包人应充分考虑与平基土石方施工单位配合、交叉施工引起的施工降效、沟通协调、施工配合的问题及造成的人工、机械设备的窝工，施工过程中难度的增加费用。2.6、为达到发包人规定节点，采取的赶工措施费用。2.7、本项目承包人已经根据现场实际情况，结合自身施工组织能力，施工作业顺序安排，施工组织设计自行考虑报价。合同签订后不能应现场施工实际条件采用的施工方式，施工方案与投标时考虑的施工方案不一致，而要求增加费用。2.8、本项目不能采用放爆施工方式。2.9、本项目砼浇筑方式，根据施工组织方案结合实际现场情况，由承包人综合考虑浇筑方式并考虑其费用，合同价格不予调整。2.10、承包人自行考虑临时办公室及住宿，以及若发生二次及多次搬迁费用。2.11、现场如采用水下砼，需经地勘、设计、工程、成本开会形成会议纪要并明确水下砼的浇筑范围及注明使用水下砼的原因。现场如采用水下砼，需报送水下砼的专项方案，经甲方相关部门审核后方可实施。现场如采用水下砼，应在收方单上明确桩号并注明“此桩使用水下砼”。如满足上诉内容工程部将根据要求下发水下砼施工指令并计取相关费用，承包人在收到指令后方可实施。2.12、旋挖桩的塌孔回填砼工程量及复钻工程量实际发生量与清单、合同约定包干计量所产生的增量部分费用按如下原则计取：如发生塌孔，由发包人对桩塌孔做确认并记录，则该旋挖桩塌孔回填砼结算工程量=该塌孔旋挖桩对应的桩芯砼量*0.1，不因实际发生量作任何调整。如未发生塌孔，则不计取费用。2.13、大地块临近垃圾站位置的防护，由投标人自行踏勘现场后综合考虑至该地块措施费报价中。以上费用在合同签订前承包人已充分考虑在报价中，合同签订后不得因任何原因调整和增加费用。（三）合同工期1、工期:50日历天。具体时间以发包人工期要求为准。2、本项目施工工期必须满足发包人对本工程总体进度要求。第三条技术质量要求一、土石方工程1、质量等级为【合格】。2、平场依据：（1）平基土石方施工图、地形地貌图。（2）以及现行的相关质量标准和施工验收技术规程及规范。（3）原地貌现状平均标高为地形图，设计标高为设计平场图。3、边坡严格按设计要求进行放坡。且对边坡上存在的危岩等风险因素必须清楚干净，确保边坡稳定4、靠近边坡及场地设计标高2m范围内的爆破应严格按设计图说及爆破施工方案进行，以保证边坡及拟建建筑物的基础岩石的完整性。如有破坏则由乙方赔偿造成损失的相关费用。5、设计平基标高以下30cm范围内禁止爆破，只能用人工开挖或机械工具破碎。平场完成后要求±0.000以下基岩不得被破坏，以保证基础岩石的完整性。如有破坏则由乙方赔偿造成损失的相关费用。6、场内回填，回填土必须分层碾压，并按分层碾压密实度检测每二层抽取5个点，填土密实度≥90%。碾压机具需要采用不小于18T震动压路机。填土选取填料尽可能就地取材，选取碎石、砂夹石、粘性土、土夹石及经过破碎的岩石。淤泥、有机质、草皮及灌木树枝、生活垃圾不应作为填料。如因回填质量问题造成后续基础施工中出现超挖、塌孔、回灌工程量增加的现象，其造成的损失由乙方予以承担。7、乙方平基完成后，移交场地时，除应当满足上述要求外，还应当满足平整后的场地标高和平整度达到平基土石方设计标高误差不超过：＋0m，－0.10m。8、如出现因设计方案变化造成局部零星土石方开挖或需再次进场开挖的情况，乙方应无条件配合甲方的要求，此部分挖方按中标综合单价计取，不再另外增加费用。9、分层铺平与碾压密实密实度要求：不低于0.9。回填土分层回填，分层厚度，第一部填平承台以最低的填平，先铺土找平进行碾压。分层碾压完进行取样送检。上部铺土高度为500mm找平碾压，验收完后进行上层铺土。柱子部位必须回方有土，才准碾土。夯实基槽及地平时，夯实路线由四边开始，然后再夯向中间。填土厚度为mm，打夯之间对填土进行初步平整，打夯机依次夯打，均匀分布，不留间隙。打夯应一夯压半夯，夯夯相连，行行相连，纵横交叉。填土每层的铺土厚度和压实遍数见下表：压实机具每层铺土厚度（mm）每层压实遍数（遍）平辗200~3006~8羊足辗200~3508~16振动平辗600~15006~8蛀式柴油机打夯机200~2503~4机械压实方法

1)为保证填土压实的均匀性及密实度，避免碾轮下陷，提高碾压效率，在碾压机械碾压之前，宜先用轻型推土机推平，低速预压4遍~5遍，使平面平实;采用振动平碾压实碎石土，应先静压，而后振压。

2)碾压机械压实填方时，应控制行驶速度，一般平碾和振动碾不超过2km/h，并要控制压实遍数。压实机械与基础管道应保持一定的距离，防止将基础、管道压坏或使之位移。

3)用平碾压路机进行填方压实，应采用“薄填、慢驶、多次”的方法，填土(素土、灰土、碎石土)厚度均不应超过25cm～30cm，每层压实遍数6遍～8遍，碾压方向应从两边逐渐压向中间，碾轮每次重叠宽度约15cm～25cm，避免漏压。运行中碾轮边距填方边缘应大于500mm，以防发生溜坡倒角。边角、边坡边缘压实不到之处，应铺以人力夯实或小型夯实机具配合夯实。压实密实度除另有规定外，一般应压至轮子下沉量不超过1cm～2cm为度。

4)平碾碾压一层完后，应用人工或推土机将表面拉毛，土层表面太干时，应洒水湿润后继续回填，以保证上、下层结合良好。碾压机械压实填方时，应控制行驶速度，一秀不应超过下列规定：平碾：2km/h 、羊碾：3km/h、震动碾：2km/h长宽比较大时，填土应分段进行。每层接缝处应制作成斜坡形，碾迹重叠0.5~1.0m，上下层错缝距离不应小于1m。填方高于基底表面时，应保证边缘部位的压实质量。填土后，如设计不要求边坡修整，宜将填方边缘宽填0.5m；如设计要求边坡整平拍实，可宽填为0.2m。在机械施工碾压不到的填土，应配合人工推土，用蛙式或柴油打夯机分层打夯密实。回填土每层压实后，应按规范规定进行环刀取样，测出土的最大干密度，达到要求后再铺上一层土。填方全部完成后，表面应进行拉线找平，凡高于规定高程的地方，及时依线铲平；凡低于规定高程的地方应补土夯实。地块监管工作由中标单位全权负责，如地块外单位、企业在场地内弃土弃渣甲方不再单独给予中标单位计价。淤泥换填要求场地填方区淤泥晾晒后外运出场，严禁留存场内，另行选择符合要求的填料进行回填。由于淤泥换填工程量无法在竣工图体现，故进场后须尽快踏勘现场，结合已有地勘资料，提交需要换填的淤泥范围及工程量，报监理和甲方审核，提前完成相关审批流程。回填粒径最大不超过0.8m.超出部分需破碎后回填。否则处罚2000元/次。（20）地周边不属于本平基范围的建筑物，施工单位应采取必要的措施进行保护，不得因土石方施工而对周边建筑造成伤害和危险；如造成伤害的，施工单位应负责赔偿；造成危险的，施工单位应负责排除，并承担赔偿和排除危险的相应费用。（21）应根据工程情况编制施工组织设计，施工组织设计至少应包含施工机械投入情况表，所采用的施工方法，拟堆土位置、运土距离、施工进度计划安排，施工组织措施及质量、进度、安全文明施工措施、申请爆破施工等；（22）采取的土方开挖措施应充分考虑对周边环境影响（轻轨、厂区车间、住宅等影响）、现状边坡挡墙影响、对今后建筑地基基础影响等方面的要求；（23）在有地下管道、管线地段施工时，应事先取得该部门的书面同意，并在施工中采取措施以防损坏管道管线；（24））当由于场地限制无法放坡开挖及紧邻建筑物时，应采取基坑支护的措施；基坑的支护应进行设计后方可施工；（25）基坑顶及底分别设置截水沟及排水沟，断面可按300mm×300mm,砖砌，每隔30m设置1000×1000×1000的砖砌沉砂池。利用排水沟、沉砂池将地表水及水泵抽起的基坑内积水沉淀后排走；（26）土石方开挖应配合基坑支护工程；（27）对于基坑支护结构还没来得及进行的，可临时采用相应的防护措施，防止泥土随雨水进入基坑，同时造成边坡不稳定；（28）土方施工中，应经常测量和复核其平面位置、水平标高和边坡坡度等是否符合设计要求；(29)采用机械施工时，必要的边坡修整和边角修整，应用人工或小型机具配合进行；(30)在基坑边缘堆放弃土时应保证挖方边坡的稳定。堆土至挖方边缘距离应根据挖方深度坡度和土的性质确定；(31)在挖方边坡上如发现土内有倾向于挖方的软弱夹层或裂隙面时，应通知设计单位采取加固措施；（32）雨期施工或挖好后不能及时进行封底时，可在基底预留150-300mm不挖，待下一工序开始前再挖除；（33）开挖基坑（槽）不得超基底标高，如个别地方超挖时应用与基底相同的土料填补，并夯实至要求的密实度；（34）夜间施工时应合理安排施工项目，防止超挖；并应有足够的光源保证安全施工。第四条施工工期及履约保证金一、要求工期：50日历天。以上具体开工由招标方在施工前3天通知。具体开、竣工的具体时间以招标人出具的开工通知书为准。乙方接到中标通知书或进场通知7个日历天内必须完成所有施工准备工作，包括道路开口及所有硬化，大门、围墙、冲洗及排污设施的设置（硬化必须满足40t以上汽车碾压，硬化面积不少于300m2，伸入施工区的道路不小于30m），渣场的落实等。在甲方要求的时间内提出读图纪要，准时参加甲方组织的技术交底和图纸会审，并在技术交底和图纸会审结束后三天内完成技术交底和图纸会审纪要报送甲方审核。按甲、乙双方确定的工期安排完成各地块、道路等施工，并按要求绘制移交图纸，协助甲方将场地等移交给后续施工单位。乙方应按甲方要求分阶段将各地块移交后续施工单位。甲方制定的节点计划，乙方应无条件满足要求，当出现天气及人为因素导致工期滞后，乙方应通过增加机具或者增加工作时间等方法挽回工期。乙方不能按甲方要求完成上述工作或工期达不到上述要求的均视为违约，甲方有权根据违约的严重程度对乙方处以2000（贰仟元）至20000（贰万元）人民币的违约金，其它违约按第九条执行。履约保证金1.履约担保的形式：履约保证金（转帐、担保书或银行保函）2.履约担保金额：履约担保金额为工程合同总价的5%，币种为人民币。3、履约担保采用保证金形式缴交的，中标人应在中标通知书发出十五日内将履约保证金递交至招标人指定帐户，并且在三日内凭付款凭证到招标人处换履约保证金收据,否则取消中标资格，招标人依序另行通知中标候选人。招标人指定账户：开户单位：重庆联欣发房地产开发有限公司开户行：建行重庆杨家坪支行账号：5005006284、采用银行保函方式缴交的，投标人提供的银行保函应由银行业金融机构出具，银行业金融机构指那些冠以“银行”名称且为支行及其以上级别的金融机构。中标人应在中标通知书发出十五日内将银行履约保函递交至招标人,否则取消中标资格，招标人依序另行通知中标候选人5、采用担保书形式提交的，担保机构可为厦门金原融资担保有限公司、重庆进出口融资担保有限公司、重庆三峡融资担保集团股份有限公司、重庆兴农融资担保集团有限公司等类似的正规担保公司。第一中标候选人应在中标通知书发出十五日内将担保书递交至招标人,否则取消中标资格，招标人依序另行通知中标候选人。6.履约保证有效期：履约保证有效期从中标人提交履约保证金之日起，在中标人竣工验收合格后，且通过所在地建委资料备案后为止。7.履约保证金的扣除：合同执行过程中，中标人若有发生（不限于）违约金、损害赔偿等及农民工工资纠纷事宜等，中标人按照本合同约定应向招标人支付违约金、损害赔偿等及若发生农民工工资纠纷事宜的赔偿，招标人有权直接在履约保证金中扣除相应金额，或向银行保函提供者索赔。8.履约保证金的退还：本工程竣工验收且通过项目所在地建委资料备案后，中标人可向招标人提出纸质申请。招标人收到申请并扣减中标人赔偿金和其他应从中标人履约保证金里扣回的款项后之日起10个工作日内，招标人退还或解保。（招标人无需向中标人提交的履约保证金开具增值税专用发票，履约保证金不计息）第五条合同价款、设计变更签证、竣工验收及工程结算办法1、合同价款：合同总价为人民币（大写）（¥元），合同不含税价款为人民币（大写）（¥元），增值税税额为人民币（大写）（¥元）（增值税税率为9%）。本合同约定的不含税价格，不因增值税税率变化而变化，合同履行期间如遇税率调整，则价税合计金额相应调整，适用税率以开具发票时国家执行的税率为准。乙方在取得本合同约定的款项前，应向甲方开具与每月已完成产值金额一致的增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款期限而不承担任何责任。1.1平基土石方采用含税包干单价方式：详见合同造价清单。1.2合同价款说明：（1）平基土石方工程（场地清表部分）综合单价（不分土石成分和比例等综合考虑），含青苗补偿、灌木、竹林及树木清运（必须外运出场，严禁回填）、清淤、废料、表土（腐殖土）、草皮的铲除与开挖、建筑物及构筑物拆迁剩余部分拆除外运、施工现场已有的临时道路的拆除外运，建筑残渣外运等。本部分工程量依据施工红线占地面积以平方米计量清表工程量。（2）平基土石方工程（场地内平衡部分）综合单价（不分土石成分和比例等综合考虑），乙方应服从甲方统一调配，对项目规划红线内的土石方相互平衡。本部分工程量依据现状地形图、原始方格网（按5M*5M计算）、设计平基图计算平基土石方工程量，土石方工程量按挖方计算，填方不计工程量。（3）平基土石方工程（余土外运部分）综合单价（不分土石成分和比例等综合考虑），乙方应自行组织清运出场，土石方外运运距、渣场由投标单位自己填报，外运距综合，此费用还含土石方外运、渣场、上路、市政等所有费用。余土外运工程量=总挖方工程量－场内回填工程量（土方的松散系数因素考虑在综合报价中）,本部分工程量依据施工图、现状地形图、原始方格网、设计平基图计算平基土石方工程量，土石方工程量按挖方计算，回填方不计工程量。综合单价的组成内容包括但不限于：场地清理，含青苗补偿、灌木、竹林及树木清运（必须外运出场，严禁回填）、清淤、废料（含化学废料）、表土（腐殖土）、草皮的铲除与开挖、建筑物及构筑物拆迁剩余部分拆除外运、施工现场已有的临时道路的拆除外运，建筑残渣外运，建筑物、构筑物、坟山、地下及地上管线的拆除，鱼塘及坟墓地赔偿费、平基放线、进出场施工道路修筑、土石方工程施工过程中的爆破费、挖运费、石方机械破碎、凿打、开挖、土石方场内倒运、道路硬化、维护临时道路费用、推平费、回填碾压、装车、运输费、降尘费、公路清洁费、密闭运输费用、弃渣费、水电费、临时设施费（施工用水、电，临时支撑加固，电量供应不足时自备发电机）、赶工费、预防飞石所采用的覆盖措施、沉砂井、冲洗设施、集水井的修建费、劳动力及机械技术装备的组织、材料采购、排水排污费、降尘降水处理费、保险费、防护架等措施、工程资料的编制、夜间施工增加费、现场施工技术措施、安全文明施工费、同时包括在取得施工许可证前乙方所发生的协调费用及施工许可证办理，同周边政府单位包括环卫、环保、市政、城管、管委会、市政道路施工方、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会和周边企（事）业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作、与其他施工单位工程交叉作业难度增加的协调费、临时建筑的迁移及拆除的协调工作、场内及临近场内的电线电缆沟等电力设施设备的保护、场内现有树木保护，设计平基标高以下30cm范围内或因场地条件限制禁止爆破而采用的机械破碎、人工开挖、石方破碎改小、场内转运、移动机械、边角清理、人工摊座、捡底、施工排水、降水，因靠近市政道路、桥梁、轨道交通、地上地下建筑物及构筑物、高压线、雷达监测等而特别采取的相应技术安全措施费用，土石比变化增加费、原有拆迁建筑物基础及设备基础砼、周边居民及社会群体的协调及补偿、炮损及破损等赔偿、围挡等。机械设备进出场费、油料费，管理费、规费、利润、税金，市场风险费用、政策性文件规定的所有费用，施工降效以及为配合施工所发生的窝工、停工费用。甲方除此以外不支付其它费用等所有费用，中标后，固定综合单价不作调整。中标后，不论实际工程量作如何变化其固定综合单价不作调整，也不应土石比变化而调整。1.3价格已包含的风险：固定综合单价为完成该工程全部工程和工作内容所需的劳务、材料、机械、试验、管理、保险、规费、工程排污费、措施费、密闭运输费、税费、利润等费用（含所有综合服务费、安全保险费等），以及施工合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（不可抗力带来的风险除外）。部分房屋、管线及其他设施等可能拆迁不及时，若因此造成全面停工的工期延误，工期予以顺延，但由此造成的成本及费用的增加已全部含在价格中。施工现场无水源、电源及施工道路等，由乙方自行负责解决，其费用全部纳入价格中。场外施工公路、车辆运输线路降尘、清洗及保洁费用由乙方承担。本工程土石方的土石成分及运距等情况由乙方已经充分在价格中考虑。施工场地内地下、地上和空中有军缆等相关通信线路、电力线路、天然气管线、给水管道、排水及灌溉沟渠、机耕道等设施，其保护费用全部纳入价格中。若由于土石方平衡需要，甲方有权调整标高及增加或减少工程量；施工图中部分边线超出征地红线的，甲方有权调整平场控制边线及施工范围。本工程可能与其他项目施工同期进行，存在交叉作业，乙方在施工时需服从工程的统一指挥调配。因受双方施工交叉作业的影响，可能造成的施工降效、填方重新调运及运距发生变化等风险，其费用全部纳入价格中。本项目施工可能涉及到穿越市政道路等，施工时须按规定设置相应的交通标牌标志，确保相关车辆通行畅通和交通安全。乙方已充分考虑本工程的工期因素，加大机械、人工等资源的投入力度，确保工程按期完工。施工过程中的材料、成品、半成品的场内、场外运输及多次转运，纳入价格中包干使用，不作调整。乙方工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制、周边环境以及任何其它足以影响承包价格的情况；任何因忽视或误解承包范围、图说内容和工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不再考虑。本工程范围内所有风险（其中亦包括施工期间柴油等油料的供应保障及价格上涨、雷管及炸药的价格上涨、人工价格上涨等因素）均已包含在价格中，无论因何种原因影响施工，导致延期开工、停工、窝工、降效和增加特殊施工措施等，施工及结算时甲方不另行补偿相关费用。因重庆市或区政府机关单位因创卫等类似原因要求暂时停工，而产生的停工窝工费用，乙方应自行承担；本清单价格为充分考虑现场因素而提出的可行施工方案的综合费用，不因施工方案以及工程量的变化而调整；土石成分和比例由报价人综合考虑，中标后不再因场地土石成分的变化以及与报价时不同而调整中标价格；(16)与施工区域其它施工单位的配合，协调等难度增加、施工降效以及为配合施工所发生的窝工、停工费用。2设计变更及调整、施工过程中出现新增项目（含合同范围以外的项目），施工指令、工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人在该变更、新增项目启动前14天内向监理单位、发包人提出，经发包人、监理单位审核同意后，结算时可调整合同价款。调整方法如下：2.1工程项目及工程量调整（1）工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项的综合单价由发包人按相关规定审定）；（2）不在合同工程量清单之内的项目，按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市装配式建筑工程计价定额》（CQZPDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）为编制依据，工程类别按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）执行，及相关配套文件计算，人工调整按工程量清单中的投标价执行（相同人工有多个投标价的，按价格最低的计算），安全文明施工费按渝建发[2018]29号和渝建发[2014]25号文计算；调差材料及未计价材料：工程量清单中有相同材料的，按投标价计算（相同材料有多个投标价的，按价格最低的计算），工程量清单中没有相同材料的,按“本条款（二）材料变更时价格确定”确定原则计算，若以上都没有的则按发包人核定价计算；按上述原则计算的各总价，按中标优惠率进行下浮（按“（二）材料变更时价格”条缺项材料核价原则的材料价格不下浮），按本工程中标优惠率=1-(中标价-暂列金额-暂估价)/(预算价-暂列金额-暂估价)*100%。若定额缺项的，由承包人提出适当的单价和价格说明文件，经发包人会同(造价管理部门/咨询机构/监理)通过市场询价比价，按最有利于工程的原则审核确定。（二）材料变更时价格确定：①承包人投标书中材料价格明细表已有的材料及预算核对过程中已确定了的材料价，按照承包人投标书中材料价格明细表所列的材料单价（但投标书中的材料价格高于施工期《重庆工程造价信息》（造价总站）公布的信息价的，按信息价计算）及预算核对过程中已确定了的材料单价计算。②投标人的材料价格明细表中没有的材料，按施工期间《重庆工程造价信息》不含税价格的平均价为基数。③《重庆工程造价信息》中没有的材料，按发包人核定价计算。核价过程中，若双方意见未能达成一致，招标人有权指定厂家作为该材料的供应商，并以定标价的作为该项工程的结算价格。

2.2设计变更和工程签证办法（1）、发生合同外额外签证，必须提前24小时通知甲方。2、工程量计算规则（结算按照以下工程量计算规则计量）：按平场图计算工程量。3、设计变更签证处理（2）因甲方原因的设计变更对工程量造成增减的，合同有相应综合单价的按合同综合单价执行，合同无相应综合单价的，按甲方核定综合单价执行。3、竣工验收（1）乙方在工程完工并经自检合格后报甲方组织验收，甲方应在7日内组织验收。甲方在7日内无特殊原因而不组织验收，视为乙方所完成的工程验收合格。（2）如工程验收不合格，由承包自行负责整改，直至验收合格为止。4、竣工结算（1）本合同承包范围和内容全部完成、验收合格并办理完成场地（工程）移交手续后，在收到乙方完善的结算资料和报告后60日内办理完成结算。（2）结算价＝总价包干部分+单价包干部分+设计变更及签证的调整价+暂定价及子目的调整价±合同约定的调整价+其它按实结算部分。（3）乙方应准备的结算资料包括：详结算管理办法（4）本项目结算需经过一审、二审。（5）本工程在完工并验收合格，符合办理结算条件后，按结算管理办法规定时间提交结算资料。报送的结算资料必须完整，审价过程中发包人不再另外接受结算资料，包括图纸、签证、设计变更单等。审价过程中发现的遗漏项目原则上不得增加调整，特殊无法预计的需甲乙双方协商同意后方可增补。为方便双方核对，减少核对时间，报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算。本项目结算需进行一审、二审，咨询费的计算方式具体详见附件结算管理办法。若承包人报送的结算造价最终核减额在审定总价的3%以内（包括3%），则造价咨询酬金由发包人全额支付；若结算造价最终核减额超出3%，则造价咨询酬金由承包人全额支付，审减率=（送审金额－审定金额）/送审金额*100%。咨询酬金按甲方结算时发出的结算通知书中计取方式计取。5、本合同所表述的“价款”、“金额”（包括但不限于“总价”、“费用”等要求甲方给付的所有款项）均为含税价格。6、发票：本合同、附件及其修订、补充中发票均指增值税专用发票。第六条工程款支付1、本工程无预付款；安全文明施工费：合同签订后，凭承包人申请支付安全文明施工费的50%，用于现场安全文明施工建设，剩余部分随工程进度款同期支付；2、在完成工程节点工期的情况下，发包人于次月25日前按照监理单位、发包人工程师及成本部审定完成工作量支付进度款，按不超过审核进度款的70%支付，否则不予支付。承包人应向发包人开具与每月已完成产值金额一致的增值税专用发票（税率为9%）。3、承包人申请时间为当月10日之前，发包人于当月25日之前审核完成（审核形象进度截止至当月10日）。4、施工指令、设计变更、洽商费用、签证费用等不随进度款支付，等办理完结算后一并支付。每月进度款支付前，承包人当月的工程资料收集必须齐全，当月的设计变更、签证增减的工程量必须按按一月一清原则完成技术、工程量的确认手续，否则发包人有权不予认可因设计变更及签证引起增加的金额，由此产生的损失由承包人承担，且当月工程款不予支付。5、承包人上报的进度款申报额，不应高出发包人最终审定金额的5%，否则，甲方保留不予支付当月工程进度款的权利。6、工程竣工并经相关部门验收合格，且提供经甲方认可的竣工资料后30个工作日内支付至合同金额的85%，结算完成后30个工作日内支付至审定金额的97%。其余3%作为本项目质量保修金（质保金不计息）。从验收合格之日起贰年。乙方应在甲方出具结算审核报告书后10个工作日内，开具与经审核的结算金额相等的增值税专用发票。7、甲方每次向乙方付款前，乙方应向甲方开具与付款金额一致的增值税专用发票（税率为9%）。若乙方开具的是汇总的专用发票，则乙方还必须提供由防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或者发票专用章。注：本工程招标人所付工程款需采用部分抵房的方式，抵房金额大于等于合同总价的15%，中标人届时需配合招标人完成相关工抵房手续。第七条甲方责任1、监理单位委派的工程师姓名：职务：.发包人委托的职权：本工程《建设工程委托监理合同》约定的权限，以及现行《建设工程监理规范》中规定的总监理工程师具有的权力。（1）对本工程项目的施工质量、进度、投资、安全文明施工、合同及信息管理等实施全过程监理和控制。对隐蔽工程及施工质量进行验收和配合发包人进行工程量签认，对施工环境进行协调。（2）须经发包人事先批准行使的权力：1）设计变更；2）工期延误索赔或签证，设计变更和技术签证，现场经济签证；3）工程款支付和施工图预算结算审核；4）开工、停工、复工通知；5）分包商的确定；6）主要材料的确定；7）施工组织设计、施工总进度计划的审定；8）其它重要突发事件处理决定；9）发包人认为须取得批准方可实施的其它重要事项。10）监理合同规定的事项。2、发包人派驻的工程师姓名：职务：.代表发包人对本工程施工过程中的质量、进度、投资、安全文明施工进行监督和检查；协调解决由发包人处理的有关问题；会同发包人成本部人员一道参加现场收方、签认；对承包单位每月上报完成的合格工程量进行确认；负责对承包单位呈报的设计变更申请及时组织有关部门人员审核，并及时给监理予以回复。发包人提供施工场地和有关资料的时间：开工前7日内。3、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工场地已具备施工条件。（2）将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：本工程施工用水、用电发包人已接通，承包人应按发包人指定的接驳口接驳。施工用水、用电由承包人统一管理，并负责直接向自来水公司、供电部门按时缴纳水电费。通讯：由承包人自行解决。（3）发包人提供电源容量不满足承包人施工需要部分，承包人应采取自备发电机等措施予以解决，该项费用已全部包含在合同价内。（4）发包人在场地内提供水源接口，从总水表之后碰口、水表、管道安装等费用由承包人负责。（5）施工场地与公共道路的通道开通时间的要求：场外道路已开通，由承包人自行负责协调进场和维护，如果承包人需要另外开辟道路，须报经发包人批准后，由承包人自行负责全部工作及费用；场内道路由承包人自行解决，该项目已全部包含在合同价内。（6）工程地质和地下管线资料的提供时间：施工合同签订后3日内向承包人提交施工场地内地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木情况。承包人在进行地下工程施工时应自行再次向专业管线单位（煤气、自来水、供电、电信等）确认。承包人应在施工中做好相应的保护措施且承担相应费用。（7）水准点与座标控制点交验要求：合同签订后3天内将水准点与坐标以书面形式交给承包人，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核报监理工程师审核。承包人对水准点与坐标点承担保护责任。（8）图纸会审和设计交底时间：承包方收到施工图后25天内由发包人组织进行。（9）如承包人不按合同相关技术规范的要求进行施工，发包人即可勒令承包人暂停施工，待整改完毕后报发包人验收并同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。第八条乙方责任承包人派驻的工程师或项目经理姓名：职务：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）编制施工方案、进度计划并报甲方、监理审批同意后严格实施。（2）严格按甲方的竖向布置图及平基图说、质量技术要求、现行施工及验收规范、土石方爆破的施工管理要求和有关规定组织施工。（3）办理有关爆破施工手续，并承担相应的费用。严格控制爆破深度，严禁超设计深度开挖，对施工全过程的施工安全承担责任。在施工过程中严格按爆破施工规范要求进行爆破施工，确保过往车辆、行人及周边建筑物的安全。由此造成的损失由乙方自行承担。（4）服从甲方现场工程师的管理和调度。（5）做好现场安全管理，协调好与施工相关的周边关系，如因乙方施工造成的安全事故及对周边单位或个人造成经济损失由乙方承担赔偿责任。（6）负责施工现场内及运输路线的文明施工，按政府和甲方要求冲洗运输路面和施工区洒水降尘。如因措施不力造成政府部门的罚款由乙方承担。施工工地应当达到市级安全文明施工要求。（7）平基施工完成后由乙方向甲方提出书面验收申请，甲方在收到乙方验收申请后组织乙方、监理单位、土建总包方依据平场图、本合同约定质量要求和土方施工质量验收标准进行竣工验收，验收合格后将场地移交给土建总包方，若平基施工情况不符合本合同约定质量要求和土方施工质量验收标准以及场地平整设计施工图和景观施工要求，乙方应进行整改。（8）合同签订后5日内，承包人应按合同和发包人的要求提交发包人所需要的全部资料和文件，包括但不限于承包人的施工组织设计、施工总进度计划、资金使用和工程产值计划（包括年度计划及季度计划）、劳动力需求计划、发包人直接分包单位进退场和配合计划、发包人资料的需求计划、发包人供应材料设备的供货和配合计划、专项进度计划、质量保证大纲和手册、施工机械进退场计划等壹式肆份。（9）承包人在合同生效后十五天内，根据发包人和监理的意见，向发包人和监理提交其现场的管理规定，供发包人和监理审核确认。该规定应考虑对现场所有分包商的管理，同时必须符合发包人和监理制定的现场管理规定。承包人应根据现场情况及发包人和监理的要求，定期对承包人的现场管理规定进行修改，并报发包人和监理审核备案。（10）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在工程实施过程中，承包人应对自己承包范围内除公共事业公司以外的所有现场操作的稳定性和安全性负全部责任，并且应对现场的所有人员的安全充分重视。应保持施工现场和施工过程井然有序，避免发生人身事故。为了保护工程及公众等人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在工程师、监理工程师和有关主管单位提出要求时，承包人应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰，发生费用由承包人承担。承包人应熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理要求，施工照明按国家、省、市有关政策文件执行，需满足夜间施工照明的需要，发生费用由承包人自负。（11）乙方施工不得对周围环境及设施造成破坏（主要指爆破、开挖等对周围不要造成安全隐患），否则损失由乙方承担。（12）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按重庆市的有关文件规定计算，其中环保噪音费、建筑垃圾处理清运费和渣场弃渣费由承包人在投标报价时综合考虑进综合单价中，包干使用，结算时不得调整费用；因承包人原因导致的罚款由承包人承担。（13）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工验收及实物移交前，承包人负责保护，承包人保护期间发生损坏，承包人出资修复；竣工交验后由发包人组织承包人、监理工程师进行合同实施范围实物移交，发包人在实物移交书签认之日起由发包人负责保护，费用由发包人承担；发包人提前使用后发生的损坏，由承包人负责修复，费用由发包人承担。（14）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承包人负责保护并承担费用；若因承包人保护不力而发生事故，则一切责任及造成的经济损失由承包人承担，工期不予顺延。（15）施工场地清洁卫生及建筑垃圾外运的要求：（16）按渝建发（2008）169号文《重庆市建筑工地文明施工标准》、JGJ59-2011《建筑施工安全检查评分标准》、重庆市有关安全生产、文明施工和城市管理等相关规定执行，必须保证道路的清洁；在工程施工期间，承包人应保持现场不出现不必要的障碍，排除雨水和污水，并应将任何承包人的设备和多余材料储存并做妥善安排，从现场清理并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时设施。因承包人违反相关规定而发生的费用由承包人承担。（17）负责办理施工许可证（或者办理前期介入手续）费用自行考虑需要设置大门、冲洗、防尘等安全文明措施费用自行考虑（20）需负责相关外部关系协调包括学校、周边居民、城管、环保市政，费用自行考虑（21）乙方不应在施工场地内开采条石、片石、碎石等材料。（22）乙方所采购的材料、半成品、成品应当经监理检查，并按规定在监理的见证下送样试验，合格后方可使用。（23）竣工验收通过后15日内，承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干净，如未在规定时限内清退，所产生的保管和照看费用由承包人承担，且发生人员伤亡和材料设备损坏、遗失的发包人概不负责，一切后果由承包人承担。（24）承包人应按重庆市有关规定作好环境保护，费用均包含在相关工作的合同价格中。（25）承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。（三）双方约定承包人其它责任1、因发包人向承包人提供的地下管线资料仅为城建档案馆所能提供的资料，承包人应核实资料的真实性，因承包人未核实清楚而造成的一切问题均由承包人负责。2、承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。3、完善相关竣工验收资料，并及时向重庆市建设行政主管部门办理项目施工报备和开工手续以确保按期开工。以及协调当地市政、政府其它相关部门，为顺利完成本项目，费用由承包人承担。4、承包人应负责本工程的档案管理，竣工资料的检查、汇总，竣工资料整理。5、承包人必须负责协调处理本项目所在地的建设等相关政府管理部门的关系及相应的施工现场检查、监督、验收等，确保工程顺利完成，并自行承担由此产生的费用和责任，由此产生的工期延误，不予顺延。6、承包人负责对发包人移交的水电接口、水表、电表及相关设施设备等进行保护，并按规定按时缴交水电费用。如发生设施被盗或因不合理使用造成的设施、人员损失，承包人应对此负责。7、承包人应按安全施工管理有关规定，配备安全管理机构，配备合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。8、在施工过程中必须配合发包人销售需要，积极采取措施配合样板房、室外环境以及其它单位的施工。9、承包人应以迅速而有序的的方式将所采购的材料运至工地现场，并应承担提供常规试验及特殊试验、试样、及检测的费用；当承包人必须开展与本合同有关的各种试验、试样、检测工作不符合国家、行业及地方有关现行规范、标准及规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、试样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担。第九条违约责任甲方已对乙方项目班子进行充分的考察和认可，乙方进场后不应随意变更项目班子主要人员，包括项目经理及技术负责人，如有更换或有兼职长期不能到场者，视为违约，甲方有权单方解除合同。甲方发出进场通知起3天内，施工单位不能组织人员及机械进场施工，经甲方再次通知两天内再不能进场，属乙方违约，甲方有权终止本合同，另行确定合作单位。乙方未按合同工期完成工程时，每延期一天（不可抗力因素除外），乙方按合同总价万分之五的比例支付违约金。延期超过15天时，甲方有权解约。乙方完成的工程经两次整改后验收不合格，甲方有权单方解除本合同，乙方应立即进行现场收方和场地移交因乙方违约致使甲方解约的，甲方有权将余下的工作内容另行安排第三方施工单位施工。委托第三方施工发生的费用由乙方承担。乙方在工程开工后，其工程进度不能按施工组织设计的进度计划完成，阶段工期拖延达15天，且乙方所完成的工程量不足计划量的80%时，甲方有权终止本合同。因乙方爆破作业造成超设计标高地质结构破坏或超开挖对建筑物基础造成超深影响，其增加建筑基础费用由乙方全部承担，并包括爆破对房屋损坏的修复、赔偿等。如甲方未能按合同约定及时支付工程款，乙方负责自行解决资金问题，甲方在延期后支付乙方工程款的同时还应赔付相应工程款项在延误期间的同期银行贷款利息给乙方，但工期不再顺延。凡因乙方违约导致甲方单方解约的，除了承担上述条款约定的责任和费用外，乙方应额外支付合同总价款20%的违约金。乙方连续两周未施工，甲方有权终止合同并组织第二家单位进场施工，乙方应无条件退场，并赔偿因此给甲方造成的损失。乙方在施工过程中，必须符合附件七《联发集团第三方土建过程评估标准》的要求，并且无条件配合甲方集团及公司各项检查，若出现附件中红色不达标条款，则予以5000元/条的处罚，在进度款中予以扣除。合同期内，若甲方质量检查要求、标准进行了修订或调整，以甲方集团、公司最新制度文件执行。因承包人的行为造成发包人经济损失的，该经济损失包括但不限于发包人实现权利而支付的诉讼费用/仲裁费用、鉴定费、评估费、拍卖费、公告费、调查取证费、证人出庭费、善施费、律师代理费、差旅费及交通费等费用，均由承包人承担赔偿责任。13、关于质量违约责任本工程质量应达到国家工程质量验收合格标准，若工程质量达不到合同约定的合格验收标准经整改后仍达不到的，结算时扣除合同总价的2%作为违约金，所延误的工期不得顺延。经返工或补救后通过市合格验收但造成永久性缺陷的，该缺陷部分工程量不计入结算工程量并处以合同价的1%作为违约金。如果发包人认为影响到使用功能的，应予以追加罚款，发包人视缺陷的程度确定罚款的数额（罚款的数额为合同价的2%~5%），并有权直接从应支付给承包人的款项中抵扣，承包人不得有异议。14、关于质量违约责任本工程质量应达到国家工程质量验收合格标准，若工程质量达不到合同约定的合格验收标准经整改后仍达不到的，结算时扣除合同总价的2%作为违约金，所延误的工期不得顺延。经返工或补救后通过市合格验收但造成永久性缺陷的，该缺陷部分工程量不计入结算工程量并处以合同价的1%作为违约金。如果发包人认为影响到使用功能的，应予以追加罚款，发包人视缺陷的程度确定罚款的数额（罚款的数额为合同价的2%~5%），并有权直接从应支付给承包人的款项中抵扣，承包人不得有异议。15、双方约定的承包人其他违约责任：工程施工的项目经理和项目管理班子其他人员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员，项目管理班子成员不得擅自变更。如因特殊情况（刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责）需更换施工项目管理班子成员的，需提前3天向监理、发包人请示。所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，且应经发包人同意，否则视为承包人违约。承包人应支付发包人违约金：变更项目经理、技术负责人为人民币叁仟元/人次，变更质检员、施工员为壹千元/人次，变更项目班子其他人员为人民币壹仟元/人次。第十条工程保修本工程的保修期限：自本工程通过甲方或甲方委托的第三方、监理、设计等有关单位竣工验收合格，完善整改并正式移交甲方或甲方委托的第三方，保修期自移交意见书签署之日起贰年计算。保修期内乙方负责在接到甲方或甲方委托的物业公司通知后二十四小时内进行免费维修服务。若乙方未按时到场进行维修或未在甲方要求的时间内（最长不超过72小时）修理完好，甲方将组织队伍维修，如在维修过程中，乙方拒绝到场，维修工程量的计算以甲方、监理、甲方委托的维修单位三方确认即可，维修费用由乙方承担，另甲方还将收取乙方维修费用的15%的管理费/违约金，维修费用和管理费/违约金从乙方工程款或质量保修金中扣除。第十一条施工组织设计和工期（一）进度计划1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：（1）合同签订后5天内承包人须向发包人及监理工程师提供施工组织设计、施工总进度计划及资金使用计划（包括年度计划及季度计划）等一式四份；②、每月15日向发包人及监理工程师报当月完成工程量月报表，每月15日报送下个月施工进度计划表各壹式肆份；③、每周一上午9：00时前向发包人和监理报送周报，包括上周计划和完成情况、对未完工作的情况说明和拟采取的措施（包括拟采取措施、最终完成时间）、本周计划和其他事项等。（二）工期1、本合同约定施工工期必须满足发包人对南本工程的总体进度要求。一般情况不得顺延工期，除甲方原因导致延期开工或中途停工除外。承包人应在约定工期内保质保量完成，并顺利合格通过验收。2、双方约定工期顺延的情况：（1）为了确保工期，承包人应根据发包人的总体进度要求在施工过程中采取积极的预防措施解决可能造成耽误工期的各种困难。一般设计修改均在交叉施工的日期内完成，不另计工期，若遇重大变更（指发生在关键工序上并实际影响原排定的施工进度计划的设计变更），双方协商一致后方可顺延工期。（2）承包人需自备应急电源和蓄水池，如施工中发生停水和48小时以内连续停电，工期概不顺延，同时发包人也不承担费用；连续超过48小时以外的时间经发包人代表签字认可，工期方可顺延，费用由承包人承担。（3）若遇不抗力，双方书面签字确认，发包人同意后，工期可顺延。除以上情况外，工期概不顺延，包括法定节假日等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，承包人应预先做好安排，工期不因有关部门采取施工限制而顺延，费用由承包人自理。所有顺延都应在事后14天内双方书面签字确认，否则不能计算顺延工期。3、若承包人在施工过程中因其自身原因致使合同约定的工期延误，经工程师确认实际工程进度滞后总计划进度30天以上的，发包人有权终止合同，停止所有款项的支付并可另行邀请其他施工队伍进场施工，承包人不得阻挠。因此给发包人造成的一切损失，由承包人承担。第十二条、质量与验收（一）质量技术标准投标单位在投标报价时，应在踏勘现场的实际情况下，根据设计要求编制可行的施工组织设计方案，严格按照施工组织设计实施。施工过程的质量、安全满足相关规范要求：《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）、《挡土墙（重力式衡重式悬臂式）》（17J008图集）等。（二）验收对于本合同定义的关键工序以及隐蔽工程施工完毕后，必须经监理、发包人验收合格认可后（承包人应在验收前向发包人提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，否则每次承包人支付违约金壹仟元，并且暂停支付该部分进度款，直至发包人确认该部分工程合格为止；第十三条、安全施工（一）安全施工与检查承包人必须按重庆市有关规定，制定切实可行的安全、文明施工措施。若承包人未按有关规定实施文明施工措施，被有关监督部门查到本工程的文明施工一次未达标，发包人有权对承包人按每次伍仟元人民币进行处罚；若文明施工三次未达标，发包人有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工措施费，并且发包人有权另行选择施工单位实施，其费用从工程款中扣除。（二）安全防护1、承包人需遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工污水、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续，且承包人应严格遵守市政府规定的施工作息时间作业原则；如果业主或周边居民合法投诉有效，造成的罚款等全部责任由承包人负责。2、承包人在施工过程中应完善安全施工措施，并事先预防由于承包人施工可能对周边居民和企事业单位产生的各种影响，尤其避免对周边房屋和构筑物产生不良影响。因承包人不积极或未采取措施而导致的各种矛盾和纠纷由承包人承担有关费用及责任。3、事故处理在工程施工过程中，由于承包人责任出现安全事故，承包人除负责事故善后处理的费用外，发包人有权要求承包人支付每次不少于贰万元人民币的违约金；若发生重大安全事故造成人员伤亡，承包人除负责事故善后处理的费用外，发包人有权要求承包人支付每次不少于伍万元人民币的违约金，由发包人从承包人工程进度款、结算款或保修款中直接