建设工程垫资合同书范本(2024版)

编号：__________建设工程垫资合同书范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程垫资合同书范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同签订依据1.2合同主体资格1.3合同文件组成1.4合同生效条件第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资估算第三章：垫资范围与金额3.1垫资范围3.2垫资金额3.3垫资用途第四章：垫资期限4.1垫资期限4.2垫资还款计划第五章：垫资利率5.1垫资利率5.2利率调整机制第六章：还款方式与还款责任6.1还款方式6.2还款责任6.3违约还款处理第七章：合同的履行7.1合同履行原则7.2合同变更7.3合同解除7.4违约责任第八章：合同的争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁机构8.3法律适用第九章：合同的解除和终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除和终止后的权利义务处理第十章：合同的附则10.1合同的生效10.2合同的续签10.3合同的转让10.4合同的解除和终止第十一章：双方的权利和义务11.1甲方的权利和义务11.2乙方的权利和义务第十二章：违约责任12.1甲方违约责任12.2乙方违约责任第十三章：争议解决13.1争议解决方式13.2仲裁机构13.3法律适用第十四章：其他约定14.1保密条款14.2广告宣传14.3知识产权14.4不可抗力14.5双方约定的其他事项合同编号_________第一章：总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。1.2合同主体资格甲方：_________乙方：_________1.3合同文件组成1.4合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，同时向相关主管部门备案。第二章：工程概况2.1工程名称工程名称为：_________2.2工程地点工程地点位于：_________2.3工程规模工程规模为：_________2.4工程投资估算工程投资估算为：_________第三章：垫资范围与金额3.1垫资范围垫资范围包括：_________3.2垫资金额垫资金额为：_________3.3垫资用途垫资用途为：_________第四章：垫资期限4.1垫资期限垫资期限为：_________4.2垫资还款计划垫资还款计划为：_________第五章：垫资利率5.1垫资利率垫资利率为：_________5.2利率调整机制利率调整机制为：_________第六章：还款方式与还款责任6.1还款方式还款方式为：_________6.2还款责任还款责任为：_________6.3违约还款处理违约还款处理为：_________第八章：合同的争议解决8.1争议解决方式争议解决方式为：_________8.2仲裁机构仲裁机构为：_________8.3法律适用法律适用为：_________第九章：合同的解除和终止9.1合同解除条件合同解除条件为：_________9.2合同终止条件合同终止条件为：_________9.3解除和终止后的权利义务处理解除和终止后的权利义务处理为：_________第十章：合同的附则10.1合同的生效合同的生效为：_________10.2合同的续签合同的续签为：_________10.3合同的转让合同的转让为：_________10.4合同的解除和终止合同的解除和终止为：_________第十一章：双方的权利和义务11.1甲方的权利和义务甲方的权利和义务为：_________11.2乙方的权利和义务乙方的权利和义务为：_________第十二章：违约责任12.1甲方违约责任甲方违约责任为：_________12.2乙方违约责任乙方违约责任为：_________第十三章：争议解决13.1争议解决方式争议解决方式为：_________13.2仲裁机构仲裁机构为：_________13.3法律适用法律适用为：_________第十四章：其他约定14.1保密条款保密条款为：_________14.2广告宣传广告宣传为：_________14.3知识产权知识产权为：_________14.4不可抗力不可抗力为：_________14.5双方约定的其他事项双方约定的其他事项为：_________甲方（盖章）：_________代表人（签字）：_________日期：_________乙方（盖章）：_________代表人（签字）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料的质量、数量和交付时间符合合同要求。若乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。1.2甲方监督工程进度甲方有权对工程的进度进行监督。乙方应按照合同约定的工期完成工程，若乙方未按照约定工期完成，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金。1.3甲方变更工程内容甲方有权根据工程实际情况变更工程内容。若甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行调整，并保证工程质量。因变更导致合同价款增减的，双方应按照约定的方式进行调整。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方负责工程质量乙方应对工程的质量和安全负责。工程必须按照合同约定的标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。若工程出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。2.2乙方按时完成工程乙方应按照合同约定的工期完成工程。若乙方未按照约定工期完成，应向甲方支付逾期竣工违约金。乙方应确保工程进度，避免因工期延误导致的损失。2.3乙方保护甲方利益乙方在施工过程中应保护甲方的利益，避免造成甲方损失。乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不得擅自变更工程内容。若乙方擅自变更，应承担由此产生的全部责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方的争议，并保密合同内容。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方按照约定的比例承担。若甲乙双方对费用承担比例有争议，第三方中介应进行调解。调解不成的，甲乙双方可按照合同约定的方式解决争议。3.3第三方中介的赔偿责任若第三方中介未按照合同约定履行义务，导致甲乙双方损失的，第三方中介应承担相应的赔偿责任。第三方中介赔偿后，不免除甲乙双方根据合同约定应承担的责任。3.4第三方中介的更换甲乙双方均有权提出更换第三方中介。更换第三方中介需双方协商一致，并签订补充协议。新中介replacingtheoldone,thenewintermediaryshallassumetheresponsibilitiesandobligationsoftheoldintermediaryfromthedateofreplacement.附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算书3.甲乙双方的公司章程或营业执照副本4.甲乙双方的代表人身份证明5.工程招投标文件6.工程合同的备案证明7.垫资证明8.还款计划表9.利率调整证明10.工程进度报告11.工程质量检测报告12.材料供应协议13.第三方中介的资质证明14.保险单据15.其他与合同履行相关的文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付款项，认定违约。2.乙方未按约定标准完成工程，认定违约。3.乙方未按约定时间交付工程，认定违约。4.甲方未按约定用途使用垫资，认定违约。5.甲方未按约定期限还款，认定违约。6.乙方未按约定采购材料，认定违约。7.第三方中介未公正协调双方关系，认定违约。8.任何一方未履行合同约定的其他义务，认定违约。三、法律名词及解释：1.合同法：《中华人民共和国合同法》2.建筑法：《中华人民共和国建筑法》3.招投标法：《中华人民共和国招投标法》4.仲裁法：《中华人民共和国仲裁法》5.民法典：《中华人民共和国民法典》6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。7.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的金钱赔偿。8.逾期竣工违约金：指乙方未按约定工期完成工程所需支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并向甲方支付逾期竣工违约金。2.材料质量问题：乙方应更换材料供应商，并承担由此产生的费用。3.付款争议：双方应按照合同约定的付款条款执行，必要时可通过第三方中介协调。4.工程质量争议：可由第三方中介进行调解，或按照合同约定的争议解决方式处理。5.合同变更：双方签订补充协议，明确变更内容。