2024版建设工程施工合同-安装定额

2024版建设工程施工合同——安装定额合同目录第一章：合同总则1.1合同目的和原则1.2合同适用范围1.3合同法律依据第二章：合同主体2.1甲方资格和责任2.2乙方资格和责任2.3双方权利和义务第三章：工程概况3.1工程名称和地点3.2工程规模和特点3.3工程内容和要求第四章：安装定额和计价4.1安装定额标准4.2计价方法和依据4.3定额调整和变更第五章：合同价款和支付5.1合同价款确定5.2预付款和进度款支付5.3竣工结算和最终支付第六章：工程质量与验收6.1质量标准和要求6.2质量保证措施6.3验收标准和程序第七章：工程进度7.1施工进度计划7.2进度监控和调整7.3进度延误责任第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环境保护措施第九章：合同变更、续签和解除9.1合同变更条件和程序9.2合同续签条件9.3合同解除条件和后果第十章：违约责任10.1违约责任条款10.2违约赔偿10.3违约责任免除第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3法律适用和管辖第十二章：其他约定12.1保密条款12.2知识产权12.3不可抗力第十三章：签字页13.1甲方代表签字13.2乙方代表签字13.3签订时间和地点合同编号______第一章：合同总则1.1合同目的和原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工中的安装定额及相关事宜，确保工程顺利完成。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的建设工程施工项目中的安装工作。1.3合同法律依据本合同的订立、解释、履行及争议解决均应遵守中华人民共和国相关法律法规。第二章：合同主体2.1甲方资格和责任甲方应为具有相应资质的法人或其他组织，负责提供工程所需的条件和资料。2.2乙方资格和责任乙方应为具备相应资质的施工企业，负责工程的安装施工、管理和质量保证。2.3双方权利和义务甲乙双方应根据合同约定，行使各自权利并履行相应义务。第三章：工程概况3.1工程名称和地点工程名称为______，施工地点位于______。3.2工程规模和特点工程规模为______，具有以下特点：______。3.3工程内容和要求乙方承包的工程内容包括______，具体要求详见附件一《工程内容和要求》。第四章：安装定额和计价4.1安装定额标准安装定额应符合国家及行业相关标准，具体标准详见附件二《安装定额标准》。4.2计价方法和依据合同价款的计算应基于安装定额和实际工程量，计价方法详见附件三《计价方法和依据》。4.3定额调整和变更如遇定额调整或工程变更，双方应协商一致，并按约定程序进行调整。4.3.1定额调整程序定额调整应遵循______程序。4.3.2工程变更计价工程变更的计价应按照______方法进行。第五章：合同价款和支付5.1合同价款确定合同价款为根据安装定额和工程量计算的固定总价，总价为______。5.2预付款和进度款支付甲方应按照合同约定的时间和方式支付预付款和进度款，具体支付计划详见附件四《支付计划》。5.3竣工结算和最终支付工程竣工验收合格后，双方应进行竣工结算，甲方应支付剩余的合同价款。第六章：工程质量与验收6.1质量标准和要求工程质量应符合国家及行业相关标准，具体要求详见附件五《质量标准和要求》。6.2质量保证措施乙方应采取必要措施，确保工程质量，措施包括______。6.3验收标准和程序工程完工后，应按照约定的程序进行验收，验收标准详见附件六《验收标准和程序》。6.3.1初步验收初步验收由______组织，验收内容包括______。6.3.2竣工验收竣工验收由______组织，验收标准为______。第七章：工程进度7.1施工进度计划乙方应根据甲方审批的施工进度计划组织实施。7.2进度监控和调整甲方有权对工程进度进行监控，乙方应根据甲方要求进行调整。7.3进度延误责任如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的责任。7.3.1延误报告乙方应在发现可能导致延误的情况时，及时向甲方报告。7.3.2延误补救措施乙方应采取补救措施，尽量减少延误带来的影响。第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，对施工现场的安全生产全面负责。8.2安全生产措施乙方应制定并执行安全生产措施，确保施工人员安全，包括但不限于安全教育培训、现场安全防护等。8.3环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，包括噪音控制、废弃物处理等。8.3.1安全生产管理制度乙方应建立安全生产管理制度，包括应急预案和事故报告机制。8.3.2文明施工要求乙方应保证施工现场整洁有序，遵守文明施工的相关要求。第九章：合同变更、续签和解除9.1合同变更条件和程序合同变更应基于双方协商一致，并按照约定程序进行。9.2合同续签条件合同续签应根据工程需要和双方意愿，在合同到期前______天内提出。9.3合同解除条件和后果合同解除应符合法律规定，并按照约定程序办理。解除后，双方应根据实际情况协商确定各自的权利和义务。9.3.1变更后的权利义务变更后，双方应根据变更内容调整各自的权利义务。9.3.2解除后的权利义务解除后，双方应根据法律规定和合同约定清理权利义务。第十章：违约责任10.1违约责任条款一方不履行或不完全履行合同义务，应向另一方支付违约金或赔偿损失。10.2违约赔偿违约方应赔偿守约方因违约行为所遭受的所有损失，包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失等。10.3违约责任免除因不可抗力或其他免责条款规定的情形导致违约的，违约方可免除责任。10.3.1不可抗力情况说明不可抗力情况包括自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且不可克服的客观情况。10.3.2违约责任的通知与证明违约方应在合理期限内通知守约方，并提供相应的证明。第十一章：争议解决11.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决。11.2争议解决程序协商不成时，任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.3法律适用争议解决适用中华人民共和国法律。第十二章：其他约定12.1保密条款双方应对合同内容及履行过程中知悉的商业秘密予以保密。12.2知识产权工程中产生的知识产权归甲方所有，乙方应予以尊重和保护。12.3不可抗力因不可抗力导致不能履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明。12.3.1不可抗力的通知方式不可抗力的通知应以书面形式，并通过可靠方式送达。12.3.2不可抗力的处理双方应协商确定不可抗力情况下的合同履行问题。第十三章：签字页13.1甲方代表签字甲方授权代表签字：______日期：______13.2乙方代表签字乙方授权代表签字：______日期：______13.3签订时间和地点本合同签订日期为：年____月____日，签订地点为：__。附件：附件一《工程内容和要求》附件二《安装定额标准》附件三《计