化工管道安装改造非开挖施工合同

化工管道安装改造非开挖施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称名称）地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方：（全称名称）地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于：1.甲方为化工管道安装改造项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权；2.乙方为具备化工管道安装改造非开挖施工资质的专业施工单位，愿意承担该项目的施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：化工管道安装改造非开挖施工项目2.工程地点：____________________3.工程内容：____________________4.工程规模：____________________5.工程预算：____________________二、合同价格1.双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.乙方报价已包含施工图纸、施工方案、施工材料、施工设备、施工人员、税费等一切施工成本。3.合同价款支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。三、施工期限1.双方确认，本工程的施工期限为____个月。2.乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、施工质量1.乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。2.工程验收标准如下：（1）符合国家及行业施工规范；（2）符合设计图纸及施工方案要求；（3）工程质量保证期为一年，质保期内如出现质量问题，乙方负责免费维修或更换。五、合同的履行1.甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工材料等，确保乙方顺利施工。2.乙方应按照合同约定进行施工，确保工程进度和质量。3.双方应相互配合，共同解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。六、违约责任1.任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。2.乙方如未按照约定工期完成施工，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×0.1%。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止；3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________法定代表人（或授权代表）：______________法定代表人（或授权代表）：______________签订日期：______________一、附件列表：1.化工管道安装改造非开挖施工设计图纸2.施工方案及相关技术文件3.施工材料和设备清单4.施工人员名单和资质证明5.工程质量保证书6.工程验收报告7.付款凭证和收据8.补充协议（如有）二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定提供施工场地、施工条件、施工材料等未按约定支付合同价款未履行合同约定的其他义务2.乙方违约：未按约定工期完成施工施工质量不符合合同约定及国家行业标准未按约定支付违约金或其他费用未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.甲方：指化工管道安装改造项目的业主。3.乙方：指具备化工管道安装改造非开挖施工资质的专业施工单位。4.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任，违约金是承担违约责任的一种形式。5.质保金：工程验收合格后，保留的一部分合同价款，作为保证工程质量的保证金。6.质保期：工程验收合格后，乙方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前制定详细的施工计划，确保按期完成工程。遇到不可抗力因素导致延误时，及时沟通并协商调整工期。2.施工质量问题：严格按照国家行业标准和施工方案进行施工。加强质量监督和检查，发现问题及时整改。3.付款纠纷：明确付款方式和时间，按照合同约定执行。如有纠纷，及时沟通协商，必要时可以寻求法律途径解决。4.合同争议：