工程合同管理考试题库

工程合同管理考试题库

篇一：工程合同管理试题（带答案）

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分.共

20分）在每小题列出的四个备选项中

只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

括号内。错选、多选或未选均无分。

1.建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙.签订

了一份工程设计合同，该合同关系的

内容是指【】

A.拟建办公楼B.甲单位和乙单位

C.甲单位与乙单位签订合同的行为D.甲单位的权利

和乙单位的义务

2.要式合同必须采用【】

A.口头形式B.法律规定的形式C.口头或书面形式

D.书面形式

3.根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正

确的是【】

A.合同是当事人意思表示一致的协议B.合同的签订

也可以经由当事人一方完成C.合

同的当事人具有平等的民事主体资格D.合同是各种主

体之间民事权利义务关系的协议

4.合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转

让给第三人，称为［］

A.合同变更B.合同生效C.合同转让

D.合同无效

5.合同的保全发生在【】

A.合同未生效时B.合同生效期间C.合同被判定为

无效后

D.合同被撤销后

6.根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应

当知道撤销事由之日起到其消失的行

使期限是［】A.1年内B.2年内C.3年内

D.4年内7.下列表述中，不属于无效合同的是【】

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益

B.损害社会公共利益C.以合法形

式掩盖非法目的D.乘人之危订立的合同

8.建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】

A.完整的施工管理资料B.完整的施工技术人员资质

证件C.施工

单位签署的工程质量保修书D.主要建筑材料的进场试

验报告

9.按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的

比例是()

A.安装工程一般不超过合同价的10%B.建筑工程一般

不超过合同价的10%C.建筑工程

一般不超过当年建筑工程工作量的30%D.安装工程一

般不超过当年安装工程工作量的30%

10.工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的

要求，若重新检验发现工程质量不合

格时，则应【】

A.由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延B.由

发包人承担其全部费用，工期不予

以顺延C.由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延

D.由承包人和发包人共同承担其

全部费用，工期应予以顺延

11.在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关

系是【】

A.代理与被代理关系B.雇佣与被雇佣关系C.委托

与被委托关系

D.监理与被监理关系

12.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28

天内，承包人应向工程师递交【】A.索

赔意向通知B.现场同期记录

C.索赔报告D.索赔证据

13.下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理

中，说法正确的是[]

A.工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B.工期

不顺延，承包商承担与工程有关的

损失C.工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担

D.工期顺延，各自的损失各自承担，

工程的损失由业主承担

14.被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时,

应书面向工程师提出复工要求，工

程师应当【】

A.立即给予答复B.在24小时内给予答复

C.在48小时内给予答复D.提出处理意见

15.根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于

延期开工，下列表述正确的是［】A.承

包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前

5天向工程师提出申请B.工程师在

接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人

C.承包人的延期开工申请得到同意

后，可延期开工，但工期不能顺延D.承包人未在规定

时间内提出延期开工要求，工期不

予顺延

B.国际工程施工

C.国际和国内询价采购D.有限国际招标

17.在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工

任务发包给指定分包商的是【】A.总

包单位B.承包商

C.雇主D.设计单位

18.签订保证合同的当事人应该是1】A.债权人与债

务人B.保16.FIDIC合同条件在传统上主要适用于【】A.国

内工程施工

证人与被保证人

C.债权人与保证人D.保证人与债务人

19.在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行

一裁终审制的是【】A.和解

B.调解C.仲裁D.诉讼

20.建筑工程合同信息管理具有的特点不包括【】A.准

确性

B.综合性

C.时效性D.复杂性

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10

分）在每小题列出的五个备选项中

至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后

的括号内。错选、多选、少选或未选

均无分。

21.依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是【】

A.运输合同为无偿合同B.工程施工合同为双务合同

C.寄存合同为实践合同D.勘察设计合同为要式合同

E.赠与合同为有偿合同

22.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符

合约定的，应承担的违约责任包括。

A.合同继续履行B.采取补救措施C.支付双倍违约金

D.返还财产恢复原状E.赔偿损失

23.某工程施工中由于业主提出设计变更，导致工程量

增加和工期延误，则承包商可索赔

的费用包括【】

A.人工费B.材料费C.机械费

D.管理费E.利润

24.建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为【】

A.专业承包合同B.可

调整价格合同C.分包合同

D.成本加酬金合同E.固定价格合同

25.《建设工程施工合同》由哪三部分组成？【】

A.协议书B.通用条款C.专用条款

D.工程质量保证书E.承包人承揽工程项目一览表

三、名词解释题（本大题共4小题，每小题4分，共16

分）

26.双务合同

27.缺陷通知期

28.建设工程监理

29.不安抗辩权

四、简答题（本大题共4小题，每小题6分.共24分）

30.简述无权代理的主要表现形式

31.通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可

分为哪几类？

32.简述《建设工程施工合同）中工程进度款支付的程

序。

33.FIDIC施工合同文件由哪几部分组成？各组成部分

的解释顺序是什么？

五、计算分析题（本大题共2小题，第34小题10分,

第35小题20分，共30分】

34.在某工程的基础施工过程中，土方开挖时遇到了一

些工程地质勘探没有探明的孤石，工程师指令承包商进行处

理。承包商因排除孤石，土方工程量由原来的2700m3增至

3600m3,原定工期30天。合同中工程量增减的约定幅度为

10%。请问针对这一事件，承包商是否可以提出索赔？承包

商可索赔的工期为多少天？

35.甲单位拟投资2亿元建设6栋职工住宅楼。通过

招投标，甲与建设公司乙签订工程总承包合同，并约定乙可

以将部分住宅楼进行分包。乙随后将2栋住宅楼合法分别分

包给了丙公司与丁公司，并签订了分包协议书。在施工过程

中，乙保质按期完成了自己承包的施工任务。丙将工程转包

给了一个具有施工资质的施工单位，并收取10%的管理费。

丁将工程的基础部分分包给了临时组建的农民施工队。工程

竣工验收时发现丁施工的住宅楼存在质量问题，必须进行整

改，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担

责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙

为第一被告、丁为第二被告向法院起诉。问题：（1）丙与丁

的行为是否合法？各属于什么行为？这起事件应该由谁来

承担责任？（2）《建筑法》中关于分包行为的规定主要有哪

些？

建设工程合同（含FIDIC）条款试题答案及评分参考

（课程代码04231）

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共

20分）1.D2.B3.B

4.C5.B6.A7.D8.B9.C10.A11.D

12.A13.D14.B15.D16.B17.C

18.C19.C

20.A

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10

分）21.BCD22.ABE

23.ABCDE24.BDE25.ABC

三、名词解释题（本大题共4小题，每小题4分，共】

6分）

26.双务合同一一是指合同双方当事人相互享有权利和

相互承担义务的合同。

27.缺陷通知期一一指从竣工日期算起，通知工程或分

项存在缺陷的期限，在此期间应完成工程接收证书中指明的

扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。

28.建设工程监理一一是指具有相应资质的监理单受工

程项目业主的委托，依据国家有关法律、法规，经建设主管

部门批准的工程项目建设文件.建设工程合同和建设工程委

托监理合同，对工程的建设实施的专业化监督和管理。

29.不安抗辩权一一是指在双务合同中，有先为给付义

务的一方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能时,

享有中止履行的权利。

四、简答题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）

30.答：无权代理主要有以下几种情况：（1）根本无权

的代理。（1分）（2）授权行为无效的代理。（2分）（3）超越

代理权范围进行的代理。（1分）（4）代理权消亡以后的代理。

（2分）

31.答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划

变更、条件变更及新增变更。（每项1分，要点答完整6分）

32.答：工程款的支付程序为：（1）在确认计量结果后

14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定

时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

（2分）

（2）调整的合同价款，工程变更调整的合同价款及其他

条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调

整支付。（1分）（3）发包人超过约定的支付时间不支付工程

款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发

包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商

签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明

确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的

贷款利息。（2分）（4）发包人不按合同约定支付工程款（进

度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，

承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。（1分）

33.答：FIDIC施工合同文件的主要组成及解释顺序为：

①合同协议书；②中标函；③投标函；④合同专用条件；⑤

合同通用条件；⑥规范；⑦图纸；⑧资料表。（每项分，共4

分）应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、

新文件是最具有优先解释权的。（2分）

五、计算分析题（本大题共3小题，第34小题10分,

第35小题20分，共30分）

34.答：承包商可以提出索赔。因为施工地质条件的变

化是一个有经验的承包商所无法合理预见的，施工地质条件

的变化应由业主承担责任。（2分）可索赔工期的工程量为:

3600-2700X（1+10%）=630（m3）（4分）按比例法计算可索赔

工期为：（110%）X=X+^7（天）（4分）

35.（1）丙与丁的行为不合法（2分）。丙的行为属于非

法转包（2分）；丁将工程再分包给没有资质的农民施工队属

于违法分包行为（2分）丁施工的工程质量问题，给甲带来

了损失，乙和丁对工程质量问题同甲承担连带责任。（3分）

（2）《建筑法》关于分包行为的规定主要有：禁止承包单位

将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承

包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

（2分）建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程

发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同

中约定的分包外，必须经建设单位认可（2分）。施工总承包

的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成（2

分）。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单

位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。

总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责

任。（3分）禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条

件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。（2分

篇二：工程合同管理试题

一、单选题（共30题,每题2分，共60分。每题的备选

项中，只有1个最符合题意）

1.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，

应当采取（B）的措施。

A.将财产返还给对方

B.赔偿损失D.追缴财产

C.继续履行

2.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事

人应当请求（A）确认无效。

A.人民法院

B.监理单位D.建设单位

C.建设行政主管部门

3.合同法律关系内容包括（B）0

A.行为

B.权利D.智力成果

C.当事人

4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权

时产生的法律后果应当由（B）承担。

A.乙项目经理

B.甲施工企业D.具体施工人员

C.建设单位

5.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半

时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该

项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计

人应（0。

A.没收全部定金补偿损失

B.要求发包人支付双倍的定金

C.要求发包人补偿实际发生的损失

D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

6.在施工合同中，（D）是承包人的义务。

A.提供施工场地

B.办理土地征用

C.在保修期内负责照管工程现场

D.工程施工期内对施工现场的照管负责

7.施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的

第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延

工期个月；工程师批准承包商的索赔顺延工期个月；由于业

主严重拖欠支付工程进度款承包商停工个月。根据FIDIC施

工合同条件相应通用条款的规定，（D）个月应作为判定承

包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。

A.10

B.D.

C.11

8.合同生效应当具备的条件不包括（D）。

A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

B.意思表示真实

C.不违反法律或者社会公共利益

D.必须采用一定的合同形式

9.在施工合同中，项目经理是(B)授权的，派驻施工

场地的承包人的总负责人。

A.发包人单位法定代表人

B.承包人单位法定代表人D.发包人代表

C.总监理工程师

10.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向

(D)撤销。

A.建设行政主管部门

B.质量监督机构D.仲裁委员会

C.监理单位

11.合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确,

首先应当采用(A)确定价款。

A.补充协议B.合同有关条款

C.交易习惯D.按照通常标准

12.设计合同正常履行情况下,应在(D)时终止合同。

A.提交设计文件B.设计文件通过审批

C.设计人向施工单位完成设计交底D.工程施工完成

竣工验收

13.在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图

纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序

批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问

题，则责任应当由（B）承担。

A.发包人

B.承包人D.发包人与承包人共同

C.工程师

14.甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在

对方履行之前有权拒绝其履行要求,一方在对方履行债务不

符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是

（C）o

A.先履行抗辩权

B.先诉抗辩权D.不安抗辩权

C.同时履行抗辩权

15.债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财

产作为债务履行担保的担保方式是（C）。

A.定金

B.留置D.质押

C.抵押

16.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延

长,监理单位（A）o

A.不承担责任B.监理单位承担全部责任

C.监理单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带

责任

17.下列可以构成一个有效的承诺是（B）o

A.承诺是由非受要约人做出

B.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效

C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的

D.向不特定的多数人同时做出承诺

18.设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时,应

由（B）组织试车。

A.发包人

B.承包人D.设备供应人

C.监理人

19.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，

承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因

变更批准顺延工期1个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合

同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证

工程质量,指示该部分的施工停工个月。则判定承包商提前

或延误竣工标准的合同工期应为（A）个月。

A.19

B.D.

C.21

20.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是

（C）0

A.当事人有损失

B.当事人有过错

D.过错与损失之间的因果关系

C.合同尚未成立

21.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是

(B)o

A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参

加验收,承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在

场情况下进行的验收

B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有

怀疑,不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质

量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D.重新检验表明质量不合格,承包人承担由此发生的

费用和工期损失

22.下列哪些财产可以抵押(A)o

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地

使用权

C.抵押人所有的房屋

D.有争议的财产

23.某些紧急工程,特别是灾后修复工程，只能采用⑻

合同。

A.可调价的总价

B.不可调价的总价D.成本加酬金

C.单价

24.承包人负责采购的材料和设备，应（C）o

A.发包人负责检验试验,费用发包人承担

B.发包人负责检验试验,费用承包人承担

C.承包人负责检验试验,费用承包人承担

D.承包人负责检验试验,费用发包人承担

25.合同当事人双方权利义务共同指向的对象是

（A）。

A.标的B.数量

C.质量D.价款

26.FIDIC施工合同条件规定，用从（D）之日止的持

续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。

A.开工日起至颁发接收证书

篇三：《工程合同管理》复习题含答案

《工程合同管理》复习题含答案

一、单项选择题（只有一个正确答案）

[1]定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合

同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事

人约定，但是不得超过主合同标的额的（）o

A:30%

B:25%

C:20%

D:10%

答案：C

[2]债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的

债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对

某丙的债务，则（）o

A:某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务

B:某丙必须以某甲名义行使某甲的债权

C:某丙可以行使代位权，代**某甲向某乙主张债权

D:某丙可以行使不安抗辩权

答案：C

[3]根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个

工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔,

则应在（）中列明。

A:最终详细索赔报告

B:竣工报表

C:最终报表

D:详细索赔报告

答案：B

[4]某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，

约定建材供应商向承包商乙、丙分别交付水泥，但是，建材

供应商却只向承包商乙履行，而没有向承包商丙履行，致使

承包商丙**为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建

材供应商应当向（）承担违约责任。A:承包商乙、丙

B:承包商乙

C:承包商甲

D:承包商丙

答案：C

[5]FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具

运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。

A:应经业主批准后才能运出工地

B:经监理工程师批准后才能运出工地

C:可自行运出工地

D:不能运出工地

答案：B

[6]某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法

院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元

的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方,

应承担80%的过错责任，则损失承担为（）0

A:甲方赔偿乙方1万元损失

B:甲方赔偿乙方万元损失

C:甲方赔偿乙方3万元损失

D:甲方赔偿乙方4万元损失

答案：C

[7]在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递

交了投标文件和投标保证金，说明该（）o

A:承诺是法律行为

B:承诺不能撤回

C:要约是法律行为

D:要约可以撤回

答案：C

[8]电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本

电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王

的父亲在（）内予以追认。

A:10日

B:15日

C:一个月

D:三个月

答案：C

[9]对于《协议书》工期的填写不正确的是（）0

A:合同工期：三个月

B:开工日期：**订合同后第45日

C:竣工日期：**订合同后第365日

D:开工日期：XX年4月24日

答案：A

[10]按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属

于（）。

A:承包人

B:雇主

C:国家

D:挖掘人

答案：B

[111根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，

下面说法正确的是（）oA:是否对设计项目进行招标由招

标人根据工程实际需要自行决定

B:监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标

C:如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合

同项目不进行招标

D:所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在

100万元人民币以上的就必须招标答案：B

[12]施工合同文本中，不属于不可抗力被迫终止合

同的事件的有（）。

A:动乱

B:建设项目依据国家计划被取消

C:战争

D:协议条款内约定等级以上的地震

答案：B

[13]根据《合同法》的有关规定，下列关于承诺的

说法中，错误的是（）o

A:承诺可以撤销

B:承诺须由受要约人向要约人作出

C:承诺人必须在承诺期限内作出承诺

D:承诺的内容应当与要约的内容完全一致

答案：A

[14]下列说法正确的有（）o

A:已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程

建设监理义务

B:国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注

册

C:《监理工程师岗位证书》终身有效

D:《监理工程师一书》终身有效

答案：B

[15]招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或

者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少

（）日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。

A:15

B:20

C:30

D:10

答案：A

[16]下列选项中构成承诺的是（）o

A:甲向乙发出要约，要求10天内给予答复，过期则视

为承诺，但是乙却没有如期作出答复B:甲向乙发出要约，

丙得知后向甲表示完全同意要约的内容

C:甲按照某公司的广告致电该公司要求购买其产品，

该公司将甲指定的产品送货馒头，同时收取货款

D:甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容

答案：C

[17]承包商某甲向材料供应商某乙表示预购买钢材

一批，要求某乙在一周内予以答复。乙在半个月后，向某甲

表示愿意接受交易。对于乙的该意思表示，（）o

A:某甲不得接受

B:某甲可以承认其效力，但必须及时通知某乙

C:某甲必须接受

D:如果某甲未对此作出回应，则表示某甲接受交易

答案：B

[18]甲公司欠银行的贷款。由于业务发展的原**,

现该公司分成了乙公司和丙公司，对于公司分立后这笔银行

债务的清偿责任问题出现了以下责任，其中正确的是（）o

A:应当由甲公司承担清偿责任

B:应当由乙公司承担清偿责任

C:应当由丙公司承担清偿责任

D:应当由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任

答案：D

[19]某集团公司的总公司由于工作失误，将应由甲

子公司完成的任务误发给乙子公司，乙公司据此与施工单位

丙**订了合同。该合同在执行过程中，总公司发现有错误,

决定纠正错误，命令乙子公司停止执行合同，乙与丙**此遭

受了损失。关于此例，下列表述中正确的是（）o

A:原合同无效，乙与丙应各自承担损失

B:乙应赔偿丙的损失，再请求总公司负责处理

C:甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责

D:总公司应直接赔偿丙的损失

答案：B

[20]下列选项中，（）不属于不可抗力的范畴。

A:政府法律修改

B:火山爆发

C:罢工

D:盗窃

答案：D

二、多项选择题

[21]张三欠李四人民币1000元，双方约定张三在一

个月后将欠款交给王五。若到期后，张三未能履约，关于相

应的债权债务关系，下列说法错误的是（）。

A:张三向李四承担违约责任

B:张三向王五承担违约责任

C:张三和李四共同向王五承担违约责任

D:李四向王五承担违约责任

答案：BCD

[22]综合索赔的主要做法有（）o

A:带有综合性质的索赔可以单独列出条目

B:索赔报告应编号

C:每一项索赔应附单独的说明资料

D:应有一份给现场工程师的致函

答案：ABCD

【23】发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在

使用前检验或者试验的，由（）。A:检验通过之后，如果又

发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆

除重建的追加合同价款，并相应顺延工期

B:发包人负责检查试验

C:费用由发包人负责

D:承包人负责检查试验

答案：ACD

[24]下列情况下，（）违反了《担保法》关于保证

人资格的规定。

A:某中学为校长的私人借款作保证人

B:某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人

C:某中学校长为该校的借款作保证人

D:某医院为院长的私人借款作保证人

答案：ABD

[25]下列合同中，（）属于可变更或可撤销的合同。

A：小章与小刘的买卖合同，小章以为是赠与合同

B:承包商某甲购买走私钢材的合同

C:15岁的小明购买笔记本电脑的合同

D:订立合同时显失公平的合同

答案：AD

[26]下面属于自行招标应具备的条件有（）o

A:具有项目法人资格

B:熟悉和掌握招标投标法及有关规定

C:有从事同类工程建设项目招标的经验

D:有专门的招标机构或5名以上专职招标业务员

答案：ABC

【27】下面关于仲裁的说法正确的有（）o

A:仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担

B:仲裁分国内仲裁和涉外仲裁

C:仲裁是一种法律制度

D:仲裁与诉讼只可选其一

答案：ABCD

[28]下列选项中，（）属于我国《担保法》规定的

担保形式。

A:订金

B:保证

C:抵押

D:质押

答案：BCD

[29]对于下列对于责任的认定正确的有（）

A:工程师有权免除承包人的责任

B:经过工程师的检查合格的工程，承包人无责

C:雇主有权免除承包人的责任

D:工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任

答案：CD

[30]正大建筑公司与东方建材公司**订建筑材料买

卖合同，双方当事人可以约定选择（）作为合同纠纷的管

辖法院。

A:建筑材料买卖合同**订地人民法院

B:东方建材公司住所地人民法院

C:正大建筑公司住所地人民法院

D:建筑材料买卖合同履行地人民法院

答案：ABCD

[31]某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，

却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款，于是该

建筑公司便对该设计院行使代位权，拿到了15万元工程款。

就此情形，下列选项中正确的是（）o

A:建筑公司可以自己的名义行使代位权

B:建筑公司必须向法院请求行使代位权

C:建筑公司不能以自己的名义行使代位权

D:建筑公司只能以自己的名义行使代位权

答案：BD

[32]合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款

有（）o

A:履行期限

B:违约责任

C:价款或者报酬

D:标的

答案：ABCD

[33]仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，

仲裁具有（）的特点。

篇四：建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理考核题

1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试

（上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将

答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站

交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后

不按规定时间提交按旷考处理。

（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标

清题号）

一、单选题（共30题，每题2分，共60分。每题的备

选项中，只有1个最符合题意）

1.一个买卖合同执行的是政府定价，XX年2月1日订立

合同时价格为每千克100元，合同规定XX年4月1日交货，

违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至XX

年4月1日交货，而政府定价于XX年5月1日调整为每千

克120元，买方直至XX年6月1日才付款，买方应当按照

每千克（D）元向卖方付款。

A.

C.120D.130

2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（D）。

A.合法行为B.违法行为

C.自然事件D.社会事件

3.合同法律关系（A）,是参加合同法律关系，享有相应

权利、承担相应义务的当事人。

A.主体B.客体

C.内容D.事实

4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时

产生的法律后果应当由⑻承担。

A.乙项目经理B.甲施工企业

C.建设单位D.具体施工人员

5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现

象是(B)o

A.法律关系主体B.法律事实

C.法律关系客体D.法律关系内容

6.在施工合同中，(D)是承包人的义务。

A.提供施工场地

B.办理土地征用

C.在保修期内负责照管工程现场

D.工程施工期内对施工现场的照管负责

7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的

索赔报告。

A.14B.28

C.7

8.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设

计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修

改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责

任应(C)o

A.追加合同价款但工期不予顺延

B.由承包人承担费用和工期的损失

C.追加合同价款并相应顺延合同工期

D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用

9.发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知

承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接

收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时

发现部分门窗损坏，则应由(A)。

A.发包人承担损失责任

B.保管员负责赔偿损失

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人和承包人各承担损失的50%

10.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是(B)o

A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加

验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场

情况下进行的验收

B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀

疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质

量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费

用和工期损失

11.在工程建设的过程中，(C)是最为常用的一种担保方

式。

A.抵押B.留置

C.保证D.定金

12.工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请

工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。

实行监理的工程，工程竣工报告还必须经(A)签署意见。

A.总监理工程师B.监理工程师

C.发包人代表D.质量监督机构负责人

13.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。

如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正

常施工的追加合同价款和工期处理为(A)o

A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担

B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担

C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延

D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿

14.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,

此项工作应属于(B)o

A.正常工作B.附加工作

C.额外工作D.意外工作

15.下列关于合同生效的时间说法不正确的是(C)。

A.一般说来，依法成立的合同，自成立时生效

B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效

C.附解除条件的合同，自条件成就时生效

D.附生效条件的合同，自条件成就时生效

16.FIDIC施工合同条件规定，用从（B）之日止的持

续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。

A.开工日起至颁发接收证书

B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣

工

C.颁发接收证书日起至颁发履约证书

D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

17.在施工合同中，项目经理是（B）授权的，派驻施工场

地的承包人的总负责人。

A.发包人单位法定代表人B.承包人单位法定代表人

C.总监理工程师D.发包人代表

18.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议

提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承

包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商（0。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主

做决定

C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师

做决定

19.设计合同履行过程中，（A）属于设计人的责任。

A.确定设计参数的取值

B.组织对设计成果的鉴定

C.办理设计成果的报批手续

D.为现场的设计人员提供必要的工作条件

20.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向(D)

撤销。

A.建设行政主管部门B.质量监督机构

C.监理单位D.仲裁委员会

21.在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方

应当承担违约责任。

A.不可抗力B.承包方的设备损坏

C.设计变更D.工程量变化

22.在合同权利义务终止的原因中，(A)是最主要和最常

见的原因。

A.债务清偿B.合同解除

C.免除债务D.债务抵消

23.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由(D)组

织。

A.发包人B.承包人

C.监理人D.设计人

24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作

车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服

务期间的车辆使用费用应由(A)o

A.监理单位承担B.承包商承担

C.委托人补偿，属于附加监理费用D.委托人补偿，属

于额外监理费用

25.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，

应当采取（C）的措施。

A.将财产返还给对方B.赔偿损失

C.继续履行D.追缴财产

26.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是

（D）0

A.在合同协议书内应明确注明开工日期

B.在合同协议书内应明确注明竣工日期

C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数

D.招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件

要求的天数

27.不属于委托监理合同监理人义务的内容是（B）o

A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作

B.负责建设工程外部协调工作

C.按合同约定派驻人员

D.不得泄露申明的秘密

28.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议

提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承

包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商（0。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业

主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做

决定

29.设计人完成了规定设计任务的25%时，发包人由于

建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设

计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（0。

A.设计人没收发包人支付的定金

B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25%的设计费

C.发包人应支付合同价50%的设计费

D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50%的设计费

30.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互

为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序

的文件是（C）o

A.合同专用条款B.投标书

C.协议书D.合同通用条款

二、多项选择题（共15题，每题2分，共30分。每

题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错

项。）

1.下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲

裁机构变更或者撤销（ABCD）o

A.因重大误解而订立的合同

B.显失公平的合同

C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下

订立的合同

D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合

同

E.以合法形式掩盖非法目的的合同

2.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工

作的情况包括（AE）o

A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位

完成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承

担

D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增

加的工作内容

E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影

响消失后恢复监理服务前的准备工作

3.为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料

和文件包括（BCDE）o

A.设计方案B.规划许可文件

C.工程勘察资料D.限额设计要求

E.高于设计规范要求的标准

4.在施工合同中，（ABE）属于发包人应当完成的工作。

A.使施工现场具备施工条件

B.提供施工场地的工程地质资料

C.提供工程进度计划

D.向工程师提供在施工现场办公的设施

E.开通施工场地与城乡公共道路的通道

5.下列关于竣工验收说法正确的是(ABE)。

A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未

经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用

B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题,

由发包人承担责任

C.竣工验收是指整体工程的竣工验收

D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报

告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机

构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案

E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。

发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验

收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告

已被认可

6.索赔按目的划分包括(CE)。

A.综合索赔B.单项索赔

C.工期索赔D.合同内索赔

篇五：建设工程合同管理试题A卷及答案一柴

合肥学院XX至XX学年第二学期工程合同法律制度

课程考试（A）卷

级专业学号姓名

一、单项选择题（共30题，每题1分，共30分。）1.

不属于《合同法》调整范围的合同是（）o

A.技术合同B.买卖合同C.委托合同D.监护合同

2.《合同法》规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履

行过程中是指（）享有的中止履行义务的权利。

A.业主B.承包商C.监理工程师D.业主和承包商

3.某建设单位与设备供应公司签订购买20台空调的设

备采购合同，合同约定:设备公司向建设单位供货5台空调，

其余15台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合

同法》规定的合同履行中的（）。正确答案A

债权人：债的关系中有权利要求另一方（债务人）为或

不为一定行为的当事人。债务人：债的关系中有义务按约

定的条件向另一方（债权人）承担为或不为一定行为的当事

人。

根据以上定义，某建设单位为债权人，设备公司为债务

人，根据《合同法》第八十条规定：“债权人转让权利的，

应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。”

这一条明确了我国在债权让与对债务人生效的问题上采用

的是通知原则，债权人转让权利的，只需通知债务人，即对

债务人发生效力。在本例中，合同明确约定，应属于A。债

权转让一旦在债权人与受让人之间达成合意即有效成立，债

权即移转于受让人。债务人不是债权转让合同的当事人，债

务人对合同债权的转让同意与否，并不影响债权转让合同的

成立和生效，是否通知债务人只决定债权转让对债务人有无

法律约束力，而不能决定债权转让有无效力。因此即使没有

通知，在债权转让达成合意后，受让人即取代原债权人的地

位而成为债权人。受让人因受让债权而具有原告资格。”通

知”的履行主体是债权人，受让人并没有义务履行通知义务,

但是，债权人是否履行通知义务却直接关系到受让债权能否

对债务人发生效力。

A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让

4.合同一方缺乏经验因重大误解订立了对自己利益有

重大损害的合同，则他可以（）o

《合同法》第五十四条下列合同，当事人一方有权请求

人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：

（一）因重大误解订立的；

（二）在订立合同时显失公平的。

一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背

真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院

或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法

院或者仲裁机构不得撤销。

A.单方面宣布合同无效B.拒绝履行合同义务

C.向行政主管部门申请撤消合同D.向法院请求裁定撤

消合同

5.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立

了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。

第四十一条当事人以本法第四十二条规定的财产抵押

的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。

第四十二条办理抵押物登记的部门如下：（一）以无地

上定着物的土地使用权抵押的，为核发土地使用权证书的土

地管理部门；（二）以城市房地产或者乡（镇）、村企业的厂

房等建筑物抵押的，为县级以上地方人民政府规定的部门；

（三）以林木抵押的，为县级以上林木主管部门；

（四）以航空器、船舶、车辆抵押的，为运输工具的登

记部门；

（五）以企业的设备和其他动产抵押的，为财产所在地

的工商行政管理部门。

A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效

B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效

C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效

D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效

6.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经

催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（）,

然后要求对方赔偿损失。

A.撤销合同，无须通知对方B.撤销合同，但应当通知

对方

C.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应当通知

对方

7.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单

位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（）。

A.物B.财C.行为D.智力成果

8.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同

义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保

证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证

人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证

人按约定履行债务

9.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包

给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有

关（）的规定。正确答案C

债权人：债的关系中有权利要求另一方（债务人）为或

不为一定行为的当事人。债务人：债的关系中有义务按约

定的条件向另一方（债权人）承担为或不为一定行为的当事

人。

A.债权转让B.债务承担

C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行

债务

10.依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中

不正确的是（）o正确答案B《合同法》第一百一十四条当

事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一

定数

额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计

算方法。

约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民

法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的

损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减

少。

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后,

还应当履行债务。

A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金

C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

11.建设工程合同应采用（）形式订立。

A.口头B.书面C.口头或书面D.口头、书面或其他

12.中医院与某施工单位签订了一份建筑工程承包合同,

约定由施工单位为医院建造住院大楼，合同总价款300万元,

医院支付了预付款150万元。在合同履行期，因土地使用权

问题，医院被上级主管部门通知停建。医院及时向施工单位

通知停建。施工单位此时已支付了200万元的建筑费，不愿

停工，便继续修建。因未停工，给医院造成10万元损失。

根据有关法律规定，下列表述哪项正确？（）

A.施工单位有权继续修建B.施工单位有权要求医院

给付150万元

C.施工单位有权要求医院给付50万元D.施工单位有

权要求医院给付40万元

13.陈某以信件发出要约，信件未载明承诺开始日期,

仅规定承诺期限为10天。5月8日，陈某将信件投入信箱;

邮局将信件加盖5月9日邮戳发出，5月11日，信件送达受

要约人李某的办公室；李某因外出，直至5月15日才知悉

信件内容。根据《合同法》的规定，该承诺期限的起算日为

（）o

月8日月9日月11日月15日

14.甲准备将房屋租给乙使用，在双方签订的租赁合同

中约定：如果甲的儿子大学毕业留在当地工作，则乙在10

天内腾出房屋。这一协议属于（）o

A.附解除条件的合同B.附停止条件的合同

C.附延缓期限的合同D.附解除期限的合同

15.根据《合同法》的规定，下列各项中，不属于无效

合同的是（）o

A.违反国家限制经营规定而订立的合同B.恶意串通,

损害第三人利益的合同

C.显失公平的合同属于可撤消合同D.损害社会公共

利益的合同

16.甲、乙公司于XX年3月10日签订买卖合同，3月

15日甲公司发现自己对合同标的存有重大误解，遂于3月

20日向法院请求撤销该合同，4月10日法院依法撤销该合

同。下列表述中，符合《合同法》规定的是（）。

《合同法》第五十六条无效的合同或者被撤销的合同自

始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的,

其他部分仍然有效。

可变更、可撤销合同被依法撤销后，自始没有法律约束

力（《合同法》第56条），即自合同成立之日起就是无效的，

而不是从被撤销之时起无效。一旦合同被撤销，合同关系不

复存在，原合同对当事人不再具有任何约束力，当事人也不

得基于原合同而主张任何权利或享受任何利益，例如当事人

不得请求继续履行或要求另一方承担违约责任。合同被撤销

以后，虽不能产生当事人所预期的法律效果，但并不是不产

生任何法律后果。因该合同取得的财产，应当予以返还；不

能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方

应当赔偿对方因此受到的损失，双方都有过错的，应当各自

承担相应的责任。（《合同法》

第58条）

A.合同自3月10日起归于无效B.合同自3月15日起

归于无效

C.合同自3月20日起归于无效D.合同自4月10日起

归于无效

17.甲欠乙2万元到期借款，经乙催讨后一直未还。下

列情形中，乙可以向人民法院提出请求行使代位权的是（）。

所谓债权人的代位权是指因债务人怠于行使其到期债

权.对债权人造成损害的.债权人可以向人民法院请求以自

己的名义代位行使债务人的债权..其主要要件有；1债权人

对债务人的债权必须合法.确定.且必须已届清偿期.2债务

人怠于行使其到期债权3债务人怠于行使权利的行为已经

对债权人造成损害.4债务人的债权不是专属于债务人自身

的债权

A.甲有2万元到期存款，甲一直不去取

B.甲有每月1500元的退休费，甲一直不去领取

C.丙欠甲2万元到期借款，甲一直不去催讨

D.甲将价值2万元的一台钢琴无偿赠与亲戚丁

18.依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的

是（）。

A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说

明书

19.某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工

程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该

合同（）o正确答案C

A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成

20.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发

包人应承担的义务是（）。

A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工

使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划

21.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的

索赔，是按照（）进行的分类。

A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索

赔事件的性质

22.如果施工索赔事件的影响持续存