2024年绿化工程施工合同范文（四篇）

第2页共2页2024年绿化工程施工合同范文建设单位：_____（以下简称甲方）施工单位：_____（以下简称乙方）经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行_____园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式：1、工程内容包括、等工程。2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。二、工程造价：_____乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化_____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币____元。三、付款方式1、方签订合同后，甲方支付工程造价的____%给乙方作为工程预付款。2、工程完工甲方初验合格后付款项____%，余款待保养期满（三个月）甲方验收合格后十天内一次付清。四、工期1、本工程总工期天（日历从开工之日算起）。2、开工日期____年____月____日。3、竣工日期____年____月____日。五、双方责任：_____（一）甲方责任：_____1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。相关的合同范本·弱电·消防工程·防水工程·爆破·电力建设工程·水利水电工程施工协议书·绿化·水利水电工程施工协议书·装修施工协议书（二）乙方责任：_____1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。甲方：_____乙方：_____地址：_____地址：_____法定代表：_____法定代表：_____签定地：_____签定地：_____签定时间：_____签定时间：_____2024年绿化工程施工合同范文（二）合同编号：____-LHGC-001绿化工程施工合同甲方：XXX市城市绿化建设发展局法定代表人：XXX地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号乙方：XXX建筑工程有限公司法定代表人：XXX地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号鉴于甲方欲委托乙方进行绿化工程的施工，双方经友好协商，达成如下合作协议：第一条合同目的甲乙双方基于互惠互利的原则，根据国家有关法律法规对城市绿化建设的要求，为促进城市环境质量的提升，达到绿化效果的规定和要求，签订本合同。第二条工程内容甲方委托乙方进行以下绿化工程施工任务：1.根据甲方提供的绿化方案，负责绿化区域的土地准备、植物选购、植物种植、灌溉系统的安装等工作；2.负责绿化区域的草坪铺设、灯光安装、景观雕塑的布置等工作；3.负责绿化区域的后期养护、景观设备的维修等工作。具体工程范围、施工时间、质量要求等详见绿化工程施工项目清单（附件一）。第三条施工期限乙方承诺在收到甲方的通知后，按照本合同规定的工程内容和期限，按时完成绿化工程的施工任务。双方经协商可以对施工期限进行调整，但需书面确认并得到双方共识。第四条合同价款1.本绿化工程合同总价款为人民币XXX万元（大写：人民币XXX万元整）。2.乙方一次性收取绿化工程施工的全额价款，不得分期支付。3.价款支付方式：甲方向乙方支付绿化工程施工合同总价款的30%（即人民币XXX万元）作为合同签订后的预付款，在双方签订合同后5个工作日内支付；剩余的70%（即人民币XXX万元）作为工程完工后的尾款，在乙方按合同规定时间内完成施工任务并经甲方验收合格后的5个工作日内支付。第五条质量保证和验收1.乙方承诺在施工过程中，按照国家相关法律法规和行业标准的要求，采用合理的施工方法和品质优良的材料，确保绿化工程的施工质量；2.甲方有权对绿化工程进行质量检查和验收，并有权要求乙方对施工中存在的质量问题进行整改；3.乙方应在工程完工后的5个工作日内，向甲方提交绿化工程的验收报告和完工资料。第六条违约责任1.若乙方未按合同约定的时间和质量要求完成绿化工程施工任务，则乙方应承担合同金额10%的违约金；2.若乙方在施工过程中存在严重违约行为，包括但不限于虚报工程进度、使用低质劣材料、违反安全生产规定等，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任；3.若甲方未按合同约定的时间和支付方式支付合同价款，甲方需按日计算，向乙方支付应付金额的万分之五的滞纳金。第七条保密条款双方承诺在合作期间以及合作结束后对互相了解的商业和技术秘密进行保密，并不得向第三方透露或披露。第八条争议解决本合同的履行过程中发生的争议，应由双方通过友好协商解决；若协商不成，可申请仲裁或向法院提起诉讼。第九条合同变更和解除1.任何一方在履行合同过程中，如需变更合同内容或解除合同，应提前30个自然日书面通知对方，并经双方协商达成一致意见后进行变更或解除；2.双方经协商一致同意的合同变更或解除，须以书面形式确认并签署。第十条合同生效和备案本合同自双方代表签字之日起生效，并报XXX市城市绿化建设发展局备案。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：2024年绿化工程施工合同范文（三）甲方：（委托方）法定代表人/负责人：（姓名）联系地址：（地址）联系电话：（电话）乙方：（承包方）法定代表人/负责人：（姓名）联系地址：（地址）联系电话：（电话）鉴于：1.甲方为（单位/个人）拥有（绿化工程用地/场所）的所有权/使用权；2.乙方具备从事绿化工程施工的技术和能力，并愿意承担甲方委托的绿化工程施工任务。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议，并同意遵守：第一条合同目的本合同的目的是为了明确双方在绿化工程施工过程中的权利和义务，保证绿化工程施工的质量和安全。第二条工程内容甲方委托乙方进行如下绿化工程施工任务（具体描述绿化工程的种类、规模和要求等）。第三条工期绿化工程的工期为（具体工期，包括开始日期和完成日期），工期的计算方式为自开工之日起至竣工验收之日止。第四条施工费用及付款方式1.绿化工程的总造价为人民币（具体金额）元（大写）；2.甲方按照以下方式支付工程款项给乙方：（1）工程款项总金额的50%（大写）作为预付款，在签订合同时支付给乙方；（2）工程款项总金额的30%（大写）作为中期款，在工程完成50%时支付给乙方；（3）工程款项总金额的20%（大写）作为尾款，在工程完成后经甲方确认验收合格后支付给乙方。第五条质量保证1.乙方保证绿化工程符合国家相关标准和技术规范，保证工程施工质量达到设计要求；2.乙方对绿化工程施工质量承担五年的保修责任，保修期从竣工验收之日起计算。第六条违约责任如果乙方无故延迟工期、违反本合同的其他约定或者绿化工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、重新施工等。第七条保密约定双方承诺对合作过程中获得的商业秘密、技术资料和其他保密信息进行保密，不得泄露或向第三方提供，除非经过对方书面同意或法律法规的规定。第八条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商进行解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同生效及变更1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方代表人签字或盖章之日起生效；2.任何对本合同的修改和补充应经甲乙双方书面同意并签字或盖章。第十条附则1.本合同一经签署，即对甲乙双方具有法律约束力；2.本合同未尽事宜，由双方协商解决。甲方：乙方：签字/盖章：签字/盖章：日期：日期：2024年绿化工程施工合同范文（四）发包方：_____（以下称甲方）承包方：_____（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计____平方米。4、承包内容：_____5、建筑安装工程造价：共计人民币____元。6、工程价款和费用的结算依据和付款办法：_____7、工程开工日期：____年____月____日。8、工程竣工日期：____年____月____日。9、工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10、甲方主要义务：_____11、乙方主要义务：_____12、违约责任（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____‰计算违约金。（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价____‰计算违约金。（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（4）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13、本合同附件：共____份。14、合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至