网架工程承包合同范本_第1页
网架工程承包合同范本_第2页
网架工程承包合同范本_第3页
网架工程承包合同范本_第4页
网架工程承包合同范本_第5页
已阅读5页，还剩3页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

网架工程承包合同发包方（建设单位）：承包方（施工单位）：工程名称：工程地址：合同编号：网架工程承包合同发包单位（简称发包方）：承包单位（简称承包方）：发包方经批准进行的网架屋面工程，由承包方承担，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规签定本合同，共同遵守。第一条工程名称：第二条工程地点：第三条承包的范围和内容：网架整体加工、安装，以及轻质屋面板制作与安装（不含此范围内的其它项，如：埋件、土建配合费、现场用水、电费用、屋面防水等）。工程造价：承包工程暂定总造价人民币：（大写）元（本合同为固定单价模式）。第四条承包方式：本工程按固定综合单价计价模式进行承包施工，最终是实际工程量进行结算。施工日期：本工程按工期定额和有关规定，施工工期天，暂定于2017年月日开工至2017年月日竣工（开工时间以预付款到账时间为准）。施工期间如发包方不能按合同约定拨付工程款及不可抗力的自然灾害，工期顺延。第十一条工程质量和验收标准1、本工程质量评定按双方认定的图纸及材料要求分批验收。2、承包方严格按照施工图与说明书组织施工，确保工程质量，在施工中如发生质量问题，要分清责任，由此造成的损失，由质量事故责任方承担。3、竣工验收标准按合同中承包方与发包方商定的工程质量标准为依据，工程竣工后，由承包方通知发包方，发包方接到通知后，2天内组织验收，经验收合格，双方签具验收证明书，工程移交发包方管理，发包方恶意拖延、逾期不验收或擅自使用，发包方视为合格，即办理工程移交及付款手续。第十二条违约责任：1、发包方：（1）工程中途停建、缓建和由于变更等造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压等所造成的损失。（2）工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方自行承担责任。（3）不按合同规定拨付工程款，按银行“工程价款结算办法”的有关规定处理；发包方不按合同约定拨付工程款，承包方有权停工，发包方承担一切停工损失及责任。发包方不在工程竣工验收合格后三天内付清工程款，按《中华人民共和国合同法》等有关法律处罚。2、承包方：（1）保修期内发生的质量问题，由承包方进行维修。（2）保修期内发生质量问题，承包方在接到发包方通知后2日内到达现场维修。（3）施工过程中，如发生施工人员安全等事故，所造成的经济损失及后果，由承包方承担事故责任。第十三条：其它1、承包方提供的报价单作为本合同的附件，同时签字盖章；2、由发包方负责协调监理及业主，承包方负责安全、文明施工，保质量、保工期。第十四条双方在本合同履行中发生争议，应当及时协商解决；协商不成时，双方可向当地仲裁机构申请促裁或向人民法院提起诉讼。发包方签字（盖章）：承包方签字（盖章）法

人人文库> 全部分类> 专业文献 > 工程机械

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论