2024年全国设备监理师之设备监理合同考试黑金提分题附答案383x - 工程监理职责与规范

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国设备监理师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、根据《合同法》规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失，为此多支出了合理费用，该费用应当由()承担。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例

2、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解D.人民法院对该案件应当公开宣告判决

3、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。A.14B.28C.35D.42

4、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。A.修补质量缺陷B.结算预付款C.设计交底D.裁决合同争端

5、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通过竣工试验的日期C.工程师签发接收证书的日期D.接收证书中注明的竣工的日期

6、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是()。A.投标截止时间前B.收到投标人书面撤回通知时C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内D.开标之日起15日内

7、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是()。A.进度款B.结算款C.合同价格D.保留金

8、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是()。A.班组长B.监理工程师C.本单位负责人D.总监理工程师

9、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是()。A.一般保证B.保证人要求的方式C.债权人要求的方式D.连带责任保证

10、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日

11、下列单位可以作保证人的是()。A.教育部直属高校B.医科大学附属医院C.社会团体D.企业法人的子公司

12、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是()。A.设备起运日起，至设备离开现场B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工C.开工之日起，至颁发接收证书D.开工之日起，至竣工时间届满

13、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是()。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商

14、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。A.总承包单位B.总承包单位施工负责人C.分包人D.施工人员

15、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。A.本单位安全生产管理人员B.政府安全生产监管部门C.本单位D.本单位上级主管部门

16、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。A.开工日期起到颁发工程接收证书止B.开工日期起到颁发最终付款证书止C.基准日期起到颁发工程接收证书止D.基准日期起到颁发最终付款证书止

17、根据《合同法》规定，招标公告属于()。A.要约邀请B.要约C.再要约D.承诺

18、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括()。A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式B.投标人须知、招标资料表和投标保函C.投标人须知、业主要求和设计文件D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划

19、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后()内进行竣工试验。A.14天B.21天C.28天D.35天

20、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为()。A.设计文件规定的合理使用年限B.双方约定的合理使用年限C.2年D.5年

21、在设备采购合同中，设备所有权自()时起转移。A.支付定金B.支付价款C.交付设备所有权凭证D.交付设备

22、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。A.返还定金B.抵作合同价款C.双倍返还定金D.继续履行合同

23、在买卖合同中，买受人的义务有()。A.对标的物提供质量保证B.受领标的物C.对标的物提供权利担保D.提供有关单证和资料

24、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当()。A.通知债权人B.经债权人同意C.与第三人约定且经主管部门批准D.通知债权人并在合同管理机关备案

25、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归()。A.业主B.工程师C.承包商D.指定分包商

26、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。A.全部使用国有资金投资的项目B.部分使用国有资金投资的项目C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目D.使用外国政府贷款的项目

27、下列关于留置担保的说法中，正确的是()。A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置B.可以留置的财产包括不动产C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同

28、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。A.15日B.2个月C.3个月D.6个月

29、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院()。A.解除甲乙之间的合同B.撤销甲乙之间的合同C.撤销甲转让设备的行为D.变更甲转让设备的价格

30、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是()。A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责C.承揽人应就该部分工作对定作人负责D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作

31、下列关于委托合同的说法不正确的是()A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有

32、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。A.工程师B.工程师助手C.雇主D.雇主代表

33、世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标。世达公司的下列行为中，不符合招标投标法规定的是()。A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底B.世达公司自行选择了招标代理机构C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单

34、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是()。A.法定代理终止B.委托代理终止C.指定代理终止D.无权代理终止

35、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28B.工程师开出付款证书后28C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56D.工程师开出付款证书后56

36、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是()。A.安装拆卸工B.钢筋工C.专职安全生产管理人员D.项目负责人

37、投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金

38、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，()。A.不能出自于业主的要求B.不能出自于承包商的建议C.只能出自于监理工程师的建议D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议

39、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失D.因分包商过错，致使业主受到损失

40、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。A.有关行政监督部门B.仲裁机构C.人民法院D.行业协会

41、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款

42、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日

43、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是()。A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人D.承包人行使优先权的期限为12个月

44、我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，()。A.违约方可以选择适用违约金或者定金B.守约方可以选择适用违约金或者定金C.双方可以协商选择适用违约金或者定金D.违约金和定金可以同时并用

45、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。A.工程师B.争端评判委员会(DAB)C.仲裁机构D.人民法院

46、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的C.主合同争议未经审判的D.债务人无偿转让财产的

47、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。A.2B.3C.4D.5

48、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决

49、承包商提交履约保证的期限是()。A.收到中标函后的28天内B.签订合同后的28天内C.收到开工通知后的28天内D.设备工程合同生效前

50、承包商应当在()之前，任命承包商代表。A.基准日期B.开始现场工作C.提交履约担保D.开工日期二、多选题

51、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归()。A.业主B.工程师C.承包商D.指定分包商

52、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。A.工程师向助手签发授权委托书时B.业主和承包商收到授权委托书副本时C.工程师向助手签发授权委托书后第14天D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天

53、2006年10月20日甲与某农村小学签订一份赠与合同，内容是将其父亲的一辆汽车赠予小学。12月4日甲的父亲死亡，无其他法定继承人。根据题义，下列表述正确的是()。A.赠与合同无效B.赠与合同可撤销C.赠与合同效力待定D.赠与合同有效

54、下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是()。A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责D.参加工程竣工验收

55、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为()。A.设备的购买价格B.设备的残值C.设备的全部重置成本D.设备的制造成本

56、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28B.工程师开出付款证书后28C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56D.工程师开出付款证书后56

57、在市场经济条件下，()是民法的主要调整对象。A.财产关系B.人身关系C.支配关系D.生产关系

58、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权

59、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()。A.评标委员会未组建B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持D.投标人对开标时间有异议

60、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权C.代位权的行使范围以债务人的债权为限D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担

61、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在()。A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

62、下列()财产可以抵押。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.以公开协商方式取得的土地承包经营权D.有争议的财产

63、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。A.投保人与被保险人B.投保人与受益人C.投保人与保险人D.保险人与被保险人

64、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自()之日起承担标的物毁损、灭失的风险。A.合同成立B.合同签订C.合同生效D.违反约定

65、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。A.驳回上诉，维持原判决B.撤销原判决，发回重审C.裁定一审人民法院再审D.依法改判

66、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是()。A.银行保函B.汇票C.土地所有权D.债券

67、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和约定解除B.违法解除和合法解除C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除D.行政解除和司法解除

68、投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。A.投标有效期内B.评标开始之前C.开标时间之前D.中标通知书发出之前

69、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。A.竣工时间及相关费用B.相关费用并加合理利润C.竣工时间、相关费用并加合理利润D.缺陷通知期及相关费用

70、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。A.工程师B.工程师的助理C.承包商D.分包商

71、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。A.监理投标书B.中标通知书C.专用条件D.协议书及附件

72、下列关于保证的说法不正确的是()。A.学校不得为保证人B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任

73、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是()。A.增加人员投入B.变更工程设计C.加大资金收入D.调整合同计划

74、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的()。A.最后4个月B.最后6个月C.最后3个月D.最后2个月

75、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。A.工程通过竣工试验后B.业主接收工程前C.承包商收到履约证书后D.缺陷通知期届满前

76、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。A.产品的生产者和运输者B.产品的销售者和运输者C.产品的生产者和销售者D.产品的仓储者和销售者

77、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，()。A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整

78、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。A.14B.28C.35D.42

79、在下列各项中，符合代理特征的是()。A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思D.代理结果归属代理人

80、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。A.具体合同事件B.设备工程进度情况C.工程资金使用情况D.合同管理人员管理情况

81、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。A.合同价格B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额

82、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用()责任原则。A.无过错B.过错C.推定过错D.混合

83、甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是()。A.向丙公司承担违约责任B.向甲公司承担违约责任C.向丙公司承担赔偿责任D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任

84、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是()。A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料

85、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是()。A.受赠B.收益C.继承D.受让

86、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B.撤销施工单位资质证书的决定C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

87、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指()。A.招标人是具备法人资格的经济实体B.招标人是具有相应资质的企业法人C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库

88、设备工程合同管理的根本任务是()。A.设备工程合同的签订、履行、保修B.设备工程合同约定的设计、制造、安装C.设备工程合同质量、进度、投资控制D.与业主签订委托监理合同

89、投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金

90、根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是()。A.拒绝执行违章指挥B.拒绝冒险作业C.检举危害生命安全的行为D.严格遵守安全操作规程

91、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。A.14B.28C.56D.84

92、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。A.全部使用国有资金投资的项目B.部分使用国有资金投资的项目C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目D.使用外国政府贷款的项目

93、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。A.提交投标书日期B.基准日期C.实施工程D.进入现场

94、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。A.同时开工、同时竣工B.同时设计、同时开工、同时竣工C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用D.同时设计、同时施工、同时验收

95、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。A.投标保证金不得超过投标总价的2%B.招标人不得挪用投标保证金C.投标保证金不得以支票形式提交D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天

96、下列有关合同解除的叙述，错误的是()。A.合同解除包括约定解除和法定解除B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力C.当事人协商一致，可以解除合同D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭

97、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是()。A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形

98、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通过竣工试验的日期C.工程师签发接收证书的日期D.接收证书中注明的竣工的日期

99、《产品质量法》规定产品质量责任包括()。A.企业赔偿责任、商家赔偿责任B.民事责任、行政责任、刑事责任C.一切责任D.产品责任、缺陷责任

100、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

2、答案：D本题解析：暂无解析

3、答案：D本题解析：暂无解析

4、答案：A本题解析：暂无解析

5、答案：D本题解析：暂无解析

6、答案：C本题解析：暂无解析

7、答案：C本题解析：暂无解析

8、答案：C本题解析：暂无解析

9、答案：D本题解析：暂无解析

10、答案：D本题解析：暂无解析

11、答案：D本题解析：《担保法》对保证人资格进行了限制：①国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。②学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。③企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人的书面授权的，可以在授权范围内提供保证。

12、答案：A本题解析：暂无解析

13、答案：D本题解析：暂无解析

14、答案：C本题解析：暂无解析

15、答案：C本题解析：暂无解析

16、答案：A本题解析：保险的有效期应从开工日期起到颁发工程接受证书止，但是必须涵盖直至颁发履约证书为止的由承包商引起的损害。

17、答案：A本题解析：招标公告属于要约邀请，投标文件属于要约。

18、答案：A本题解析：暂无解析

19、答案：B本题解析：因承包商原因延误的检验的规定：如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后21天内进行竣工试验。这是承包商的义务。

20、答案：C本题解析：暂无解析

21、答案：D本题解析：一般认为：设备的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

22、答案：C本题解析：定金罚则。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应该双倍返还定金。

23、答案：B本题解析：暂无解析

24、答案：B本题解析：债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。债权人同意时转让生效。注意：只是“通知”不行，必须“同意”。

25、答案：A本题解析：暂无解析

26、答案：C本题解析：暂无解析

27、答案：A本题解析：定做人未向承揽人支付报酬或材料价款，承揽人对完成的工作成果享有留置权。设备工程合同不属于法定采用留置担保的合同，它属于建设工程合同。

28、答案：B本题解析：暂无解析

29、答案：C本题解析：暂无解析

30、答案：C本题解析：《合同法》有关“承揽合同”的规定为：承揽人将其承揽的工作交由第三人完成，应当就该第三人完成的工作向定作人负责。

31、答案：D本题解析：对于委托合同，处理事务中所花费的费用应完全由委托人承担，委托事务处理所得收益完全归由委托人所有。

32、答案：C本题解析：这属于雇主的变更权。在颁发工程接收证书前的任何时间，雇主可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。

33、答案：D本题解析：暂无解析

34、答案：B本题解析：有下列情形之一的，委托代理终止：①代理期间届满或者代理事务完成；②被代理人取消委托或者代理人辞去委托；③代理人死亡；④代理人丧失民事行为能力；⑤作为被代理人或者代理人的法人终止。

35、答案：C本题解析：暂无解析

36、答案：B本题解析：暂无解析

37、答案：D本题解析：在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金：(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；(2)中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议。

38、答案：D本题解析：业主可以提出变更要求，要求承包商按变更实施，承包商也可以提合理化建议，业主可以酌情考虑。设备工程合同的变更既可能出自业主的要求，也可能来自承包商提出建议。

39、答案：D本题解析：工程师属于业主人员，他的错误行为不应引起业主索赔；分包商接受承包商管理，如有过错，可以引起业主向承包商的索赔。

40、答案：A本题解析：暂无解析

41、答案：A本题解析：债权人的代位权。它是指债权人为了保障其债权不受损害，而以自己的名义代替债务人行使其债权的权利。

42、答案：B本题解析：暂无解析

43、答案：C本题解析：暂无解析

44、答案：B本题解析：《合同法》第116条规定：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。

45、答案：B本题解析：暂无解析

46、答案：C本题解析：在一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权，即保证人在主合同争议未经审判或者仲裁，并就债务人财产强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担责任。但有下列情形之一的，保证人不得行使先诉抗辩权：债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的；人民法院受理债务人破产案件，中止执行程序的；保证人以书面形式放弃先诉抗辩权的。

47、答案：B本题解析：暂无解析

48、答案：D本题解析：被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席判决。

49、答案：A本题解析：暂无解析

50、答案：D本题解析：暂无解析

51、答案：A本题解析：暂无解析

52、答案：B本题解析：暂无解析

53、答案：D本题解析：这属于无处分权人订立的合同，是无处分权行为。因无处分权行为而订立的合同，经过权利人追认或者无处分权人在订立合同后取得处分权的，该合同有效。甲父亲死后，无其他继承人，所以甲继承即取得处分权，合同有效。

54、答案：C本题解析：C项：提供设计依据资料并对资料的正确性负责，应当是委托人的义务。

55、答案：C本题解析：暂无解析

56、答案：C本题解析：暂无解析

57、答案：A本题解析：在市场经济条件下，财产关系是民法的主要调整对象。

58、答案：A本题解析：被代理人行使追认权或拒绝权，而相对人行使催告权或撤销权。

59、答案：B本题解析：暂无解析

60、答案：C本题解析：暂无解析

61、答案：D本题解析：暂无解析

62、答案：C本题解析：《物权法》规定：可以抵押的财产：①建筑物和其他土地附着物；②建设用地使用权；③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；④生产资料、原材料、半成品、产品；⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器；⑥交通运输工具；⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。

63、答案：C本题解析：暂无解析

64、答案：D本题解析：设备风险承担：因买受人的原因致使设备不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。

65、答案：A本题解析：暂无解析

66、答案：A本题解析：履约担保一般是银行出具的保函或担保公司的保证书。

67、答案：A本题解析：根据《合同法》规定，解除合同有以下方式：约定解除、法定解除。

68、答案：C本题解析：暂无解析

69、答案：B本题解析：