2024年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试潜能激发题（详细参考解析）x - 大学课件资源整合

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、质量事故发生后，（）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。A.施工单位B.监理单位应要求施工单位C.监理员D.事故调查小组

2、分部工程质量验收应符合的规定是（）。A.所含分项工程的质量均应验收合格且相应的质量控制资料文件必须完整B.所含检验批的质量验收记录应完整C.主控项目的质量经抽样检验均应合格D.有关、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整

3、（2018年真题）某混凝土工程招标工程量为900m3，综合单价为350元/m3。在施工过程中由于设计变更导致实际完成工程量为1150m3。合同约定：当实际完成工程量增加超过15%时，超出部分的综合单价要调低，调价系数为0.9。该混凝土工程实际结算工程款为（）万元。A.36.2250B.39.3750C.39.8475D.40.2500

4、单代号搭接网络计划中,关键线路是指（）的路线。A.自始至终由关键节点组成B.自始至终由关键工作组成C.相邻两项工作之间时间间隔为零D.相邻两项工作之间时距为零

5、（2020年真题）工程质量统计分析中，寻找影响质量主次因素的有效方法是（）。A.调查表法B.控制图法C.排列图法D.相关图法

6、关于工程量清单招标方式下，投标人报价的说法，正确的是（）。A.专业工程暂估价中的专业工程应由投标人自主确定价格并计入报价B.暂估价中的材料应按暂估单价计入综合单价C.措施项目中的总价项目应包括规费和税金D.投标人报价时可以给予一定幅度的总价优惠

7、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位

8、在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了()A.及时得到工程预付款B.听取监理工程师的建设性意见C.解除其对施工进度所承担的责任和义务D.使监理工程师及时下达开工令

9、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费中，项目经理的工资应列入（）。A.其他直接费B.现场经费C.企业管理费D.人工费

10、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大

11、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（）。A.强度B.测试坏品数C.质量D.位移

12、采用横道图表示建设工程进度计划的优点是（）。A.能够明确反映工作之间的逻辑关系B.易于编制和理解进度计划C.便于优化调整进度计划D.能够直接反映影响工期的关键工作

13、常用的进度比较方法中，（）能直观地反映工程项目的实际进展情况，并可以获得比S曲线更多的信息。A.列表比较法B.直方图法C.香蕉曲线比较法D.前锋线比较法

14、根据工程造价的特点，工程造价具有下列中的哪几项计价特征？()①单件性；②大额性；③组合性；④兼容性；⑤多次性A.①②③B.②③④C.①③⑤D.②④⑤

15、（2021年真题）关于设计概算编制的说法，正确的是（）。A.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑后续价格变动B.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑施工条件影响C.应按编制时项目所在地的价格水平编制，还应按项目合理工期预测建设期价格水平D.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑建设项目的实际投资

16、下列统计分析方法中，可用来了解产品质量波动情况，掌握产品质量特性分布规律的是（）。A.因果分析图法B.直方图法C.相关图法D.排列图法

17、以下关于BIM技术在设计阶段的应用说法错误的是()A.空间形式的思考是B.IM技术在概念设计中应用的体现B空间造型设计就是对建筑进行空间流线的概念化设计C.室内装饰的色彩选择不属于B.IM技术在概念设计中应用的体现D.空间形式及研究的初步阶段在概念设计中称其为区段划分，是设计概念运用中首要考虑的部分

18、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为4、3、2、5，2、5、4、3和4、3、3、4天，则3个施工过程之间的流水步距分别为()天。A.5和4B.5和3C.4和2D.3和4

19、进口材料、构配件和设备的联合检查验收由（）主持。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.质量监督机构

20、工程设备验收前，（）应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收依据，经（）审查同意后实施。A.设备安装单位，建设单位负责人B.设备安装单位，专业监理工程师C.设备使用单位，施工单位技术负责人D.施工单位，总监理工程师

21、（2021年真题）根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，必须持证上岗的工种是（）。A.混凝土工B.木工C.建筑架子工D.在吊篮上作业的抹灰工

22、将两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产的质量特性统计数据混在一起整理，将形成（）直方图。A.折齿型B.缓坡型C.孤岛型D.双峰型

23、某新建设项目建筑面积5000m2，按概算指标和地区材料预算单价等算出一般土建工程单位造价为1200元（其中，人、料、机费用1000元，综合费率20%）。但新建项目的设计资料与概算指标相比，其结构中有部分变更：设计资料中外墙1砖厚，预算单价200元/m3，而概算指标中外墙1砖厚，预算单价180元/m3，设计资料中每100m2建筑面积含外墙62m3，而概算指标中含47m3，其余条件均不考虑，则调整后的一般土建工程概算单价为（）元/m2。A.1152.72B.1203.60C.1487.28D.1247.28

24、工程施工过程中，对于一般项目，计量抽样的漏判概率是（），错判概率是（）。A.≤5%，≤5%B.≤5%，≤10%C.≤10%，≤5%D.≤10%，≤10%

25、承包单位要求变更或修改设计图纸的某些内容时，按现行规范指定应该向项目监理机构提交()请求批准。A.设计变更单B.技术修改单C.工程变更单D.技术核定单

26、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位

27、质量事故技术处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位，原设计单位，建设单位B.原设计单位，监理单位，建设单位C.监理单位，原设计单位，建设单位D.施工单位，监理单位，建设单位

28、工程施工过程中，对于一般项目，计量抽样的漏判概率是（），错判概率是（）。A.≤5%，≤5%B.≤5%，≤10%C.≤10%，≤5%D.≤10%，≤10%

29、监理工程师控制物资供应进度的工作内容是()A.决定物资供应分包方以及分包合同清单B.审核物资供应合同C.审查和签署物资供应情况分析报告D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜

30、某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量Qi和产量定额Si分别是：Q1=240m3，S1=30m3／工日；Q2=360m3，S2=60m3／工日；Q3=480m3，S3=80m3／工日。其综合时间定额为（）工日／m3。A.0.013B.0.015C.0.019D.0.020

31、（2021年真题）下列工作中，施工单位不得擅自开展的是（）。A.对已完成的分项工程进行自检B.对预拌混凝土进行检验、C.对分包工程质量进行检查D.修改工程设计，纠正设计图纸差错

32、时标网络计划的坐标体系中，可以明示整个工程的开工日期和完工日期以及各项工作的开始日期和完成日期的是（）。A.计算坐标体系B.工作日坐标体系C.日历坐标体系D.时间坐标体系

33、相比装运港交货，采用目的地交货方式时，卖方需要额外承担的责任是（）。A.将货物装上买方指定的船只B.负责办理出口手续C.负责提供有关装运单据D.负责租船订舱

34、在下列质量控制的统计分析方法中，应采用等距抽样的是（）。A.管理用相关图B.管理用排列图C.管理用控制图D.管理用直方图

35、某工程双代号网络计划如下图所示，计算工期是（）天。A.17B.18C.19D.20

36、关于犯罪故意、过失与认识错误的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲一直想杀乙，驱车前往乙的住处准备实施杀害行为，过红绿灯路口时闯红灯不小心撞死一位行人，下车查看后发现正是仇人乙，甲成立故意杀人罪既遂B.甲以伤害的故意举刀砍乙，适仇人丙出现在现场，甲转而杀死丙的，甲的行为成立故意伤害罪中止与故意杀人罪既遂，数罪并罚C.甲在封闭的高速公路上驾驶汽车，乙突然横穿公路被汽车压死的，甲成立过失犯罪D.甲本欲用斧子砍死乙，事实上却拿了铁锤砸死乙。甲的错误属于方法错误，根据法定符合说，应认定为故意杀人既遂

37、关于商业银行发放贷款，下列说法正确的是A.借款人必须提供担保B.必须订立书面借款合同C.必须在中国人民银行规定的利率幅度内确定贷款利率D.期限不能超过10年

38、大成股份有限股份公司因制造伪劣产品被所在市工商局吊销企业营业执照，并罚款15万元，大成公司不服申请行政复议，行政复议机关认为大成公司确实构成制造伪劣产品，决定维持吊销营业执照的行政处罚，并对其处以罚款18万元。大成公司不服，拟提起行政诉讼。请回答下列99-100题下列说法中正确的是A.尽管该省政府规章规定对实行省以下垂直管理的机关的行为不服的只能向上一级主管部门申请行政复议，大成公司仍有权选择向上一级工商行政管理部门或者本级政府申请复议B.行政复议机关的决定是正确的，其有权撤销或者改变下级行政机关的行政处罚决定C.在行政复议决定作出前，大成公司不得提起行政诉讼D.人民法院应当撤销行政复议机关的决定

39、甲（17周岁，辍学在家）与乙（16周岁，辍学在家）在网吧上网时因琐事与丙（16周岁，高中学生）发生争吵，并殴打丙致其轻伤。检察院审查后，综合案件情况，拟对甲作出附条件不起诉决定，对乙作出不起诉决定。关于对甲的考验期，下列选项正确的是：A.考验期的起算时间为人民检察院作出附条件不起诉的决定之日B.考验期内的考察机关为公安机关，且考验期计入检察院审查起诉的期限C.可根据甲在考验期间的表现，在法定范围内适当缩短或延长D.考验期届满，办案人员应当制作附条件不起诉考察意见书，提出起诉或者不起诉的意见，经部门负责人审核，报请检察委员会决定。如甲违反规定被撤销附条件不起诉决定而提起公诉，已经过的考验期可折抵刑期

40、某合同价为30万元的分项工程采用调值公式法进行动态结算。可调值部分占合同总价的70％，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20％、40％、40％，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为()万元。A.24.18B.30.25C.33.18D.34.52

41、采用标号法时，网络计划（）的标号值为零。A.起点节点B.中间节点C.重点节点D.终点节点

42、关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零

43、某建设项目，设备购置费为600万，安装工程费为设备购置费的10%，建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为5%；建设期利息为140万，涨价预备费及铺底流动资金为800万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.10558

44、某进口设备，按人民币计算的离岸价为2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。A.2000B.2160C.2169D.2177

45、根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为四个等级，下列不属于特别重大事故的是．（）A.30人以上死亡B.100人以上重伤C.1亿元以上间接经济损失D.1亿元以上直接经济损失

46、在建设工程进度计划执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先（）。A.确定可调整进度的范围B.确定可利用的资源数量C.分析所采取措施的成本D.分析比较各种措施的优劣

47、用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位直接工程费；②计算概算单价；③计算措施费、间接费、利润、税金；④计算单位工程概算价值。这些步骤正确的顺序是：()A.①→②→③→④B.①→③→②→④C.①→③→④→②D.②→①→③→④

48、水泥安定性不合格会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土蜂窝麻面B.混凝土不密实C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂

49、（），适合设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的主体工程费或主要设备购置费比重较大，行业内相关系数等基础资料完备的情况。A.生产能力指数B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法

50、（2017年真题）根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中（）内容。A.工程项目前期工作计划B.单位工程施工进度计划C.工程项目总进度计划D.工程项目年度进度计划二、多选题

51、质量检验时，将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。A.完全随机抽样B.分层随机抽样C.系统随机抽样D.多阶段抽样

52、某工程采用的进口设备拟由设备成套公司供应，则成套公司的服务费在估价时应计入（）。A.建设管理费B.设备原价C.进口设备抵岸价D.设备运杂费

53、关于变更引起的分部分项工程费价格调整，以下原则描述中正确的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程量变化超过15%的，可在合理范围内参照适用子目的单价B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，采用该项目的单价在合理范围内参照类似项目，确定单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认

54、（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人

55、某新建项目，建设期为2年，从银行贷款900万元，其中第1年300万元，第2年600万元。若年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为()万元。A.18.00B.37.08C.45.54D.54.00

56、单位工程中的分包工程验收合格后，分包单位应将所分包工程的质量控制资料整理完整，并移交给（）。A.建设单位B.监理单位C.总包单位D.质量监督机构

57、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中B和D工作的最早开始时间是()。A.4和4B.6和7C.2和0D.2和2

58、因暴雨引发山体滑坡而实施的公路交通紧急抢修项目，其合同计价方式宜采用（）。A.固定总价合同B.固定单价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同

59、工程网络计划中，工作之间因资源调配需要而确定的先后顺序关系属于（）关系。A.组织B.搭接C.工艺D.平行

60、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表自检结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.施工单位项目负责人，总监理工程师B.施工单位技术负责人，总监理工程师C.项目经理，专业监理工程师D.施工单位质量负责人，专业监理工程师

61、在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）检测。A.平行B.巡视C.抽样D.见证取样

62、（2018年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（）之日起计算。A.竣工预验收合格B.竣工验收报告提交C.竣工验收合格D.竣工备案

63、采取进度调整措施，应以（）的限制条件为依据，确保要求的进度目标得到实现。A.紧前工作和总工期B.平行工作和总工期C.后续工作和总工期D.紧前工作和后续工作

64、（2022年真题）在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）。A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿

65、下列关于内部审核流程图的控制要点说法错误的是（）。A.应对审核方案进行策划，策划的结果适合组织现状并得到审批B.首次会议是内审组织与受审核方的负责人与有关人员召开的C.审核中发现的问题有记录，应及时采取纠正措施D.末次会议是在现场审核前召开的，在会议上内审组织要汇报审核结果和改进建议

66、（2020年真题）下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.工程项目年度计划B.设计总进度计划C.施工准备工作计划D.物资采购、加工计划

67、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%

68、涉及建筑承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托（）提出设计方案。A.建设单位B.监理单位C.原设计单位D.原施工图审查机构

69、质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施，可采用（）进行跟踪分析。A.排列图法B.因果分析图法C.控制图法D.直方图法

70、（2017年真题）工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。A.施工单位未经批准擅自施工B.施工存在质量事故隐患C.施工单位采用不适当施工工艺D.施工单位未按施工方案施工

71、某产品的目标成本为5000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.16，若现实成本为1000元，则该零部件成本需要降低（）元。A.160B.200C.230D.240

72、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.现场监理员D.施工单位质量负责人

73、（2018年真题）某工程施工至2018年3月底，经统计分析：已完工作预算投资580万元，已完工作实际投资570万元，计划工作预算投资600万元，该工程此时的进度偏差为（）万元。A.-30B.-20C.-10D.10

74、建设工程采用平行施工组织方式的特点是（）。A.能够均匀使用施工资源B.单位时间内投入的资源量较少C.专业工作队能够连续施工D.能够充分利用工作面进行施工

75、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：关于乙的全部犯罪行为，下列哪些说法是错误的？A.对乙应以挪用公款罪、贪污罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚B.对乙应以挪用资金罪、职务侵占罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚C.对乙应在挪用公款罪与受贿罪中择一重罪从重处罚D.对乙应以贪污罪、受贿罪论处，实行数罪并罚

76、施工图设计阶段的投资控制目标，不应超过（）。A.投资估算B.设计总概算C.修正总概算D.批准的投资限额

77、在工程施工过程中，如果由于不可抗力原因造成进度拖延，则所延长的工期（）。A.必须由施工承包单位承担责任，采取赶工措施予以弥补B.经监理工程师核实确认后纳入合同工期C.经监理工程师核实确认后，其中一半时间纳入合同工期D.不需要监理工程师核实确认，可直接纳入合同工期

78、在施工过程中，由于承包单位原因造成工期延长后，由此造成的损失（）。A.应由工程业主承担B.由工程业主和承包单位各承担一半C.应由承包单位承担D.工程业主和承包单位都不承担

79、内部审核是监理单位内部的质量保证活动，在审核中勤奋，并具有判断力，这体现了内部审核的原则中的（）。A.职业素养B.道德行为C.公正表达D.独立性

80、采用工程量清单计价，投标人在投标报价中未填写单价与合价的项目，则()。A.该项目费用未计入总价B.视为该项目费用已包含在其他单价和合价中C.该项目工程量未确定D.投标报价无效

81、施工进度计划经（）审核签认，并报建设单位批准后方可实施。A.业主代表B.技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师

82、采用工程量清单方式招标时，由（）负责工程量清单准确性和完整性。A.招标人B.投标人C.评标委员会D.项目业主

83、按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.1%B.3%C.5%D.6%

84、由施工单位负责采购的大型设备，需要考察供货厂商时，由（）组织考察。A.建设单位B.项目监理机构C.总包单位D.设计单位

85、下列关于质量管理体系文件的编制原则的说法，错误的是（）。A.质量管理体系文件应符合监理单位的质量方针和目标B.质量管理体系文件应符合质量管理体系的要求C.从质量策划开始就应当考虑保持文件的一致性D.在描述任何质量活动过程时，必须使其具有确定性

86、某当年完工的工程项目，建筑安装工程费2000万元，设备工器具购置费3000万元，工程建设其它费600万元，涨价预备费率为3％，建设期贷款利息180万元，铺底流动资金160万元，则该项目的建设投资为()万元。A.5930B.5948C.6090D.6108

87、（2021年真题）工程网络计划实施中，因实际进度拖后而需要通过压缩某些工作的持续时间来调整计划时，应选择（）的工作压缩其持续时间。A.持续时间最长B.自由时差最小C.总时差最小D.时间间隔最大

88、工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差为零B.持续时间最长C.总时差最小D.与后续工作的时间间隔为零

89、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，单位工程完工后，（）组织对工程质量进行竣工预验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人

90、关于刑事诉讼法的基本原则，下列哪些说法是不正确的？A.直接言词原则和全面审查原则是刑事诉讼法的基本原则B.刑事诉讼法的原则既包括一般原则，也有刑事诉讼法的独有原则C.刑事诉讼法的基本原则主要适用于刑事诉讼的审判过程中D.刑事诉讼法的基本原则具有抽象性，其作为指导性原则不具有约束力

91、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，其中（）是组织的永恒目标。A.鼓励全员参与B.坚持与供方互利的关系C.不断改善管理的系统方法D.持续改进

92、某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现进度偏差，该偏差已影响总工期，则说明该项工作的进度偏差（）。A.大于该工作的总时差B.小于该工作的总时差C.大于该工作的自由时差D.小于该工作的自由时差

93、工程勘察单位应履行的勘察后期服务职责是（）。A.审查施工设计图纸B.配合桩基工程施工C.签署工程保修书D.参与工程质量事故分析

94、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施之一是（）。A.实行包干奖励B.改进施工工艺和施工技术C.实施强有力的调度D.增加工作面，组织更多的施工队伍

95、监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足（）和设计阶段的要求。A.项目招标B.施工组织C.勘察任务书D.勘察进度计划

96、在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是（）。A.收集有关资料B.现场调查研究C.进行必要的计算D.分析、比较可能的因素

97、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5

98、下列选项，不属于确定建设工程设计进度控制总目标时的主要依据的是（）。A.设计工期定额B.工程项目的技术先进程度C.建设工程总进度目标对设计周期的要求D.设计费用

99、搭接网络计划时间参数的计算顺序正确的为（）。A.最早开始时间后为自由时差B.时间间隔后为最迟开始时间C.最迟开始时间后为总时差D.自由时差之后为最迟开始时间

100、当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（）。A.工程延期调查报告B.工程延期审核报告C.工程延期意向通知D.工程延期临时决定

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：考点:工程质量事故处理。质量事故发生后，施工单位有责任就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交项目监理机构和建设单位。参见教材P191。

2、答案：A本题解析：本题考核的是分部工程验收合格规定。分部工程质量验收合格应符合下列规定：(1)所含分项工程的质量均应验收合格；(2)质量控制资料应完整；(3)有关、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；(4)观感质量应符合要求。

3、答案：C本题解析：2022/2021版教材P165本题考查的是工程量偏差。工程量增加1150-900=250m3，250/900=27.78%＞15%，该混凝土工程实际结算工程款=900×1.15×350+（1150-900×1.15）×350×0.9=398475（元）=39.8475（万元）。

4、答案：C本题解析：即从搭接网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。

5、答案：C本题解析：2022/2021版教材P66本题考查的是工程质量统计分析方法。排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。

6、答案：B本题解析：2022/2021版教材P142本题考查的是投标报价审核方法。选项A，专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写；选项D，投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价优惠，投标人对投标报价的任何优惠（如降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。

7、答案：A本题解析：2022/2021版教材P9本题考查的是工程质量管理主要制度。建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

8、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。编制和实施施工进度计划是承包单位的责任，承包单位之所以要将施工进度计划提交给监理工程师审查，是为了听取监理工程师的建设性意见。参见教材P121。

9、答案：C本题解析：2022/2021版教材P15本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。企业管理费中的管理人员工资，是指按规定支付给管理人员的计时工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资及特殊情况下支付的工资等。

10、答案：A本题解析：2022/2021版教材P106本题考查的是进度计划的调整方法。如果项目总工期不允许拖延，工程项目必须按照原计划工期完成，则只能采取缩短关键线路上后续工作持续时间的方法来达到调整计划的目的。关键线路上的工作即为关键工作，关键工作的总时差最小。

11、答案：B本题解析：抽样检验的分类：

12、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程进度计划的表示方法。横道图由于其形象、直观，且易于编制和理解，因而长期以来广泛应用于建设工程进度控制之中。横道计划存在的缺点：不能明确地反应出各项工作之间错综复杂的相互关系；不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路；不能反映出工作所具有的机动时间；不能反映工程费用与工期之间的关系。参见教材P13～14。

13、答案：C本题解析：考核香蕉曲线比较法。香蕉曲线比较法能直观地反映工程项目的实际进展情况，并可以获得比S曲线更多的信息。

14、答案：C本题解析：工程造价具有单件性、组合性和多次性计价特征。单件性即指每个建设工程项目都有特定的目的和用途，由此就会有不同的结构、造型和装饰，具有不同的建筑面积和体积，建设施工时还可采用不同的工艺设备、建筑材料和施工工艺方案。

15、答案：C本题解析：2022/2021版教材P116本题考查的是设计概算的审查。设计概算应按编制时项目所在地的价格水平编制，总投资应完整地反映编制时建设项目的实际投资；设计概算应考虑建设项目施工条件等因素对投资的影响；还应按项目合理工期预测建设期价格水平，以及资产租赁和贷款的时间价值等动态因素对投资的影响；建设项目总投资还应包括铺底流动资金。

16、答案：B本题解析：教材页码P64-79通过直方图的观察与分析，可了解产品质量的波动情况，掌握质量特性的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。

17、答案：C本题解析：色彩的选择往往决定了整个室内气氛，同时也是表达设计概念的重要组成部分。

18、答案：A本题解析：

19、答案：A本题解析：联合检查由施工单位提出申请，项目监理机构组织，建设单位主持。

20、答案：B本题解析：设备检查验收前，安装单位提交设备检查验收方案：验收方法、质量标准、验收的依据，专业监理工程师审查同意后实施。

21、答案：C本题解析：2022/2021版教材P120本题考查的是巡视与旁站。根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，对于建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、焊接切割操作工以及经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业人员，必须持施工特种作业人员操作证上岗。

22、答案：D本题解析：2022/2021版教材P73本题考查的是工程质量统计分析方法。双峰型是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。

23、答案：D本题解析：考核设计概算编制办法。在编制单位建筑工程概算的概算指标法中，设计对象与概算指标略有不同，可以进行概算指标的修正。其中，调整概算指标中的每1m2（1m3）造价的公式为：调整后＝原概算指标＋概算指标换入的量×价－概算指标换出的量×价。于是，单方造价中人材机为1000元/m2，调整后综合单价＝（1000＋200×62÷100－180×47÷100）×（1＋20%）＝1247.28（元/m2）。参见教材P114。

24、答案：C本题解析：考点:建筑工程施工质量验收基本规定。对于主控项目，错判概率α和漏判概率β均不宜超过5%；对于一般项目，错判概率α宜超过5%，漏判概率β不宜超过10%。参见教材P159。

25、答案：C本题解析：承包单位提出技术修改的要求时，应向项目监理机构提交《工程变更单》，在该单中应说明要求修改的内容及原因或理由，并附图和有关文件。

26、答案：A本题解析：2022/2021版教材P9本题考查的是工程质量管理主要制度。建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

27、答案：A本题解析：质量事故技术处理方案一般由施工单位提出，经原设计单位同意签认，并报建设单位批准。

28、答案：C本题解析：2022/2021版教材P159本题考查的是建筑工程施工质量验收基本规定。对于主控项目，错判概率α和漏判概率β均不宜超过5%；对于一般项目，错判概率α宜超过5%，漏判概率β不宜超过10%。

29、答案：C本题解析：在物资供应过程中，监理工程师要审查和签署物资供应单位的材料设备供应情况分析报告。

30、答案：C本题解析：2022/2021版教材P127本题考查的是单位工程施工进度计划的编制。计算劳动量和机械台班数。利用公式6-1，该工作的综合时间定额为：（240/30＋360/60＋480/80）÷（240＋360＋480）＝0.019（工日／m3）。

31、答案：D本题解析：2022/2021版教材P13本题考查的是施工单位的质量责任和义务。必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

32、答案：C本题解析：本题考查的是时标网络计划的坐标体系。日历坐标体系可以明示整个工程的开工日期和完工日期以及各项工作的开始日期和完成日期，同时还可以考虑扣除节假日休息时间。

33、答案：D本题解析：考核设备购置费的组成与计算。在目的地交货方式下，卖方负责租船或订舱。参见教材P28。

34、答案：C本题解析：2022/2021版教材P76本题考查的是控制图法。管理用控制图主要用来控制生产过程，使之保持在稳定状态下，并按一定的时间间隔取样、计算、打点，根据点子分布情况，判断生产过程是否有异常原因影响。

35、答案：C本题解析：考核标号法。根据标号法，关键线路有：①→②→⑤→⑨→⑩，①→④→⑥→⑦→⑨→⑩，①→②→⑤→⑥→⑦→⑨→⑩，计算工期为19天。参见教材P54。

36、答案：B本题解析：①根据责任主义原则的要求，故意一定是行为当时的故意，甲在开车撞乙时并没有杀害乙的故意，所以不成立故意杀人罪。A选项错误。②甲属于行为属于行为对象的转换，应当数罪并罚。B选项正确。③基于信赖原则，甲相信他人会遵守规则，甲并没有以法律禁止的方式制造法益侵犯的危险，所以甲不负责任，乙自担风险。C选项错误。④甲的错误不属于方法错误，因其并非因为行为的偏差导致了其他犯罪结果的发生；甲的错误属于一般意义上的行为错误，但这种错误不适用事实认识错误的原则，直接认定成立故意犯罪。D选项错误。

37、答案：B、C本题解析：根据《商业银行法》第36条，第37条，第38条规定，商业银行贷款，借款人应当提供担保。商业银行应当对保证人的偿还能力，抵押物、质物的权属和价值以及实现抵押权、质权的可行性进行严格审查。经商业银行审查、评估，确认借款人资信良好，确能偿还贷款的，可以不提供担保。商业银行贷款，应当与借款人订立书面合同，合同应当约定贷款种类，借款用途，金额，利率，还款方式，违约责任和双方认为需要约定的其他事项。商业银行应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上下限，确定贷款利率。因此本题答案选BC。

38、答案：D本题解析：《行政复议法实施条例》第24条规定：“申请人对经国务院批准实行省以下垂直领导的部门作出的具体行政行为不服的，可以选择向该部门的本级人民政府或者上一级主管部门申请行政复议；省、自治区、直辖市另有规定的，依照省、自治区、直辖市的规定办理。”A项错误；第51条规定：“行政复议机关在申请人的行政复议请求范围内，不得作出对申请人更为不利的行政复议决定。”B项错误；《刑诉法解释》第35条规定：“法律、法规未规定行政复议为提起行政诉讼必经程序，公民、法人或者其他组织向复议机关申请行政复议后，又经复议机关同意撤回复议申请，在法定起诉期限内对原具体行政行为提起诉讼的，人民法院应当依法受理。”据此可知，只要经复议机关同意撤回申请，并且是在法定起诉期限内，当事人依然可以提起行政诉讼。C项错误；《行政诉讼法》第70条规定：“行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：(一)主要证据不足的；(二)适用法律、法规错误的；(三)违反法定程序的；(四)超越职权的；(五)滥用职权的；(六)明显不当的。”该案中，由于复议机关加重了对于申请人的行政处罚，违反了《行政复议法实施条例》的相关规定，属于适用法律、法规错误的情形，应当依法判决予以撤销。D项正确。

39、答案：A、C本题解析：本题考查附条件不起诉的考验期。根据《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》第40条的规定：“人民检察院决定附条件不起诉的，应当确定考验期。考验期为六个月以上一年以下，从人民检察院作出附条件不起诉的决定之日起计算。考验期不计入案件审查起诉期限。考验期的长短应当与未成年犯罪嫌疑人所犯罪行的轻重、主观恶性的大小和人身危险性的大小、一贯表现及帮教条件等相适应，根据未成年犯罪嫌疑人在考验期的表现，可以在法定期限范围内适当缩短或者延长。”考验期的起算时间为人民检察院作出附条件不起诉的决定之日，而且可根据甲在考验期间的表现，在法定范围内适当缩短或延长。故，选项A、C正确。考验期内的考察机关为检察机关并非公安机关，且考验期并不计入审查起诉期限。故，选项B错误。考验期届满后应报请检察长决定而不是检察委员会决定，故，选项D错误。故本题正确答案为AC。

40、答案：B本题解析：

41、答案：A本题解析：2022/2021版教材P54本题考查的是标号法。采用标号法时，网络计划起点节点的标号值为零。

42、答案：A本题解析：本题考查的是网络计划时间参数的概念。从总时差和自由时差的定义可知，对于同一项工作而言，自由时差不会超过总时差，选项A正确；在网络计划的执行过程中，工作的自由时差是该工作可以自由使用的时间。但是，如果利用某项工作的总时差，则有可能使该工作后续工作的总时差减小，选项B错误；工作的自由时差是本工作总时差的构成部分，并非紧后工作选项C错误；当计划工期等于计算工期时，以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零，选项D错误。

43、答案：D本题解析：2022/2021版教材P119本题考查的是施工图预算的编制内容。建设项目总预算是反映施工图设计阶段建设项目投资总额的造价文件。建设项目投资总额＝建设投资＋流动资金投资＝（600×1.10＋7000＋1500）×（1＋5%）+140+800＝10558（万元）。

44、答案：C本题解析：本题考查的是设备购置费的组成与计算。进口关税=到岸价×人民币外汇牌价×进口关税率，到岸价=离岸价+国外运费+国外运输保险费=2000+160+9=2169（万元）。参见教材P28。

45、答案：C本题解析：根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级：特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。其中“以上”包括本数。

46、答案：A本题解析：2022/2021版教材P91本题考查的是进度调整的系统过程。进度调整的系统过程是：（1）分析进度偏差产生的原因；（2）分析进度偏差对后续工作和总工期的影响；（3）确定后续工作和总工期的限制条件；（4）采取措施调整进度计划；（5）实施调整后的进度计划。当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先确定可调整进度的范围，主要指关键节点、后续工作的限制条件以及总工期允许变化的范围。

47、答案：B本题解析：直接用概算指标法编制建筑工程概算的步骤：①计算直接工程费；②计算单位直接工程费；③计算措施费、间接费、利润、税金及概算单价；④计算单位工程概算价值；⑤计算技术经济指标。

48、答案：D本题解析：教材页码P187-189本题考查的是工程质量缺陷的成因。钢筋物理力学性能不良导致钢筋混凝土结构破坏；骨料中碱活性物质导致碱骨料反应使混凝土产生破坏；水泥安定性不合格会造成混凝土爆裂；水泥受潮、过期、结块，砂石含泥量及有害物含量超标，外加剂掺量等不符合要求时，影响混凝土强度、和易性、密实性、抗渗性，从而导致混凝土结构强度不足、裂缝、渗漏等质量缺陷。

49、答案：C本题解析：2022/2021版教材P77本题考查的是投资估算编制方法。系数估算法是根据已知的拟建建设项目主体工程费或主要生产工艺设备费为基数，以其他辅助或配套工程费占主体工程费或主要生产工艺设备费的百分比为系数，进行估算拟建建设项目相关投资额的方法。本办法主要应用于设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的主体工程费或主要生产工艺设备投资比重较大，行业内相关系数等基础资料完备的情况。

50、答案：C本题解析：2022/2021版教材P7本题考查的是建设单位的计划系统。工程项目总进度计划是根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期。

51、答案：C本题解析：本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。系统随机，将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按照一套规则确定其他样本单元，又称为机械随机抽样。参见教材P61。

52、答案：D本题解析：对于进口设备，如果设备是由设备成套公司供应的，成套公司的服务费也应计入设备运杂费之中。

53、答案：D本题解析：2022/2021版教材P175～176本题考查的是工程变更价款的确定方法。价格调整的规定：（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%。此时，调整的原则为当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。（2）已标价工程量清单中没有适用，但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

54、答案：B本题解析：2022/2021版教材P14本题考查的是工程监理单位的质量责任和义务。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

55、答案：C本题解析：第一年利息=300/2*6%=9（万元）；第二年利息=(300+9+600/2)*6%=36.54（万元）；建设期利息=9+36.54=40.54（万元）。

56、答案：C本题解析：2022/2021版教材P169本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。单位工程中的分包工程验收合格后，分包单位应将所分包工程的质量控制资料整理完整，并移交给总包单位。

57、答案：C本题解析：STSB，A=2，ESA=0，所以，ESB=0+2=2；STFD，A=3，ESA=0，EFD=0+3=3，ESD=3-5=-2。因为负值，故需与虚拟起点节点用虚箭线相连，所以ESD=0。

58、答案：D本题解析：成本加酬金合同适用于时间特别紧急，要求尽快开工的工程。如抢救、抢险工程。

59、答案：A本题解析：工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为组织关系。

60、答案：A本题解析：考点:建筑工程施工质量验收基本规定。自检结果施工单位项目负责人签字，检查结论由总监理工程师签字。参见教材P157。

61、答案：D本题解析：考点:施工质量控制的工作程序。在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测；对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程，应进行抽样检测，承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。参见教材P108。

62、答案：C本题解析：2022/2021版教材P10本题考查的是工程质量管理主要制度。保修期自竣工验收合格之日起计算。

63、答案：C本题解析：2022/2021版教材P91本题考查的是进度调整的系统过程。采取进度调整措施，应以后续工作和总工期的限制条件为依据，确保要求的进度目标得到实现。

64、答案：A本题解析：2022教材P178～179本题考查的是索赔的主要类型。如果监理工程师认为这类障碍或条件问一个有经验的承包人无法合理预见到的，在与发包人和承包人适当协商以后，应给予承包人延长工期和费用补偿的权利，但不包括利润。

65、答案：D本题解析：考点:质量管理体系的实施。末次会议是在现场审核后召开的，在会议上内审组织要汇报审核结果和改进建议。参见教材P38。

66、答案：A本题解析：P6-9建设单位编制（也可委托监理单位编制）的进度计划包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和工程项目年度计划。

67、答案：C本题解析：教材页码P19-23当采用一般计税方法时，建筑业增值税税率为9%。

68、答案：C本题解析：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。

69、答案：C本题解析：考点:控制图的用途。控制图是典型的动态分析法，只有动态分析法，才能随时了解生产过程中质量的变化情况，及时采取措施，使生产处于稳定状态，起到预防出现废品的作用。参见教材P75。

70、答案：A本题解析：2022/2021版教材P141本题考查的是监理通知单、工程暂停令、工程复工令的签发。项目监理机构发现下列情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：（1）建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；（2）施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；（3）施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；（4）施工单位违反工程建设强制性标准的；（5）施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。

71、答案：B本题解析：F＝5000×0.16＝800元，该零部件成本需要降低1000-800＝200元。

72、答案：A本题解析：施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由总监理工程师（建设单位项目负责人）负责检查并做出检查结论。

73、答案：B本题解析：2022/2021版教材P209本题考查的是赢得值法。进度偏差=已完工作预算投资-计划工作预算投资=580-600=-20（万元）。

74、答案：D本题解析：本题考查的是流水施工方式。平行施工特点：（1）充分利用工作面进行施工，工期短；（2）如果每一个施工对象均按专业成立工作队，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；（3）如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率；（4）单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍地增加，不利于资源供应的组织；（5）施工现场的组织管理比较复杂。参见教材P21。

75、答案：B、C、D本题解析：最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第7条第2款规定，挪用公款进行非法活动构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。由前面的问题判断出乙犯有挪用公款罪、贪污罪、出售、购买假币罪，应依法实行数罪并罚。只有A项是正确的，其他三项是错误的。故选BCD三项。

76、答案：C本题解析：2022/2021版教材P2本题考查的是建设工程项目投资的特点。根据多次性计价原理（图1-1），投资估算是控制设计方案选择和进行初步设计的目标；设计概算是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标，修正概算更加精确；施工图预算则是施工阶段投资控制的目标。而且，前者控制后者，后者补充前者；至于“批准的投资限额”的概念（选项D）适合于各个阶段，过于笼统。

77、答案：B本题解析：2021/2020版教材P136本题考查的是工程延期的审批条件。由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间：①监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；②合同所涉及的任何可能造成工程