一级造价工程师《造价管理》洛阳市嵩县2024年押题密卷含解析

一级造价工程师《造价管理》洛阳市嵩县2024年押题密卷第1题：单选题(本题1分)下列资金筹措方式中，可用来筹措项目资本金的是（）。A.私募B.借贷C.发行债券D.融资租赁第2题：单选题(本题1分)下列方法中，可同时用来控制工程造价和工程进度的是（）。A.S曲线和直方图法B.直方图和控制图法C.排列图法和香蕉曲线法D.香蕉曲线法和S曲线法第3题：单选题(本题1分)对于已确定的日供水量的城市供水项目，进行工程成本评价应采用（）。A.费用效率法B.固定费用法C.固定效率法D.权衡分析法第4题：单选题(本题1分)甲某以100万元购买了一处商业店铺用于出租经营，其购买投资的部分资金来自银行提供的抵押贷款。如店铺在第5年的租金收入为5万元，各项成本费用为3.2万元，其中支付银行利息1.2万元。则该项投资在第5年的利息备付率是（）。A.1.5B.2.5C.2.67D.4.17第5题：单选题(本题1分)下列关于利息和利率的说法中，不正确的有（）。A.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低B.有效利率是指资金在计息中所发生的名义利率C.利息和利率是用来衡量资金时间价值的重要尺度D.利息是占用资金所的代价或者是放弃使用资金所得的补偿第6题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的情形是（）A.需要向原中标人采购工程、货物或者服务B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择C.需要采用不可替代的专有技术D.采购人依法能够自行生产第7题：单选题(本题1分)下列关于国际货币基金组织和世界银行贷款特点的说法正确的是（）。A.国际货币基金组织主要提供用于确定工程项目的贷款B.国际货币基金组织不与任何企业发生业务C.世界银行的贷款只限于成员国的财政和金融当局D.世界银行贷款期限为1～5年第8题：单选题(本题1分)下列（）属于工程造价控制的经济措施。A.明确项目组织机构B.重视设计多方案的比选C.动态地比较造价的计划值和实际值D.严格审查施工图设计第9题：单选题(本题1分)采用投资收益率指标评价投资方案经济效果的优点是（）。A.指标的经济意义明确、直观B.考虑了投资收益的时间因素C.容易选择正常生产年份D.反映了资本的周转速度第10题：单选题(本题1分)下列是债务融资的优点是（）。A.融资速度快B.融资风险小C.还本付息压力小D.企业控制权增大第11题：单选题(本题1分)由私营企业进行项目的建设与运营，从政府方或接受服务方收取费用以回收成本的方式是()。A.PPP方式B.ABS方式C.TOT方式D.PFI方式第12题：单选题(本题1分)下列工程项目管理组织机构形式中，下级执行者接受多方指令，容易造成矛盾的是（）。A.矩阵制和职能制B.职能制和直线制C.直线制和直线职能制D.直线职能制和矩阵制第13题：单选题(本题1分)以产量表示的项目盈亏平衡点与项目投资效果的关系是（）。A.盈亏平衡点越低，项目盈利能力越低B.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强C.盈亏平衡点越高，项目风险越小D.盈亏平衡点越高，项目产品单位成本越高第14题：单选题(本题1分)工程项目管理组织机构采用直线制形式的优点是（）。A.人员机动，组织灵活B.多方指导，辅助决策C.权力集中，职责分明D.横向联系，信息流畅第15题：单选题(本题1分)下列选项中不可以作为固定资产投资项目资本金的是（）。A.专利技术B.土地使用权C.货币D.工业产权第16题：单选题(本题1分)根据《标准设计施工总承包招标文件》规定，质量保证金是指按合同约定用于保证在（）履行缺陷修复义务的金额。A.施工期B.施工期和缺陷责任期C.缺陷责任期D.保修期第17题：单选题(本题1分)企业的资本结构是否合理，通常要通过分析（）来衡量。A.融资的每股收益B.经营杠杆系数C.财务杠杆系数D.总务杠杆系数第18题：单选题(本题1分)某企业前3年每年初借款1000万元，按年复利计息，年利率为8%，第5年末还款3000万元，剩余本息在8年末全面还清，则第8年末需还本付息（）万元。A.981.49B.990.89C.1270.83D.1372.49第19题：单选题(本题1分)根据《工伤保险条例》，工伤保险费的缴纳和管理方式是（）。A.由企业按职工工资总额的一定比例缴纳，存入社会保障基金财政专户B.由企业按职工工资总额的一定比例缴纳，存入企业保险基金专户C.由企业按当地社会平均工资的一定比例缴纳，存入社会保障基金财政专户D.由企业按当地社会平均工资的一定比例缴纳，存入企业保险基金专户第20题：单选题(本题1分)下列方法中，可用于编制施工项目成本计划的是（）。A.时间序列法B.技术进步法C.流程图法D.分层法第21题：单选题(本题1分)下列投资方案经济效果评价指标中，能够直接衡量项目未回收投资的收益率的指标是（）。A.投资收益率B.净现值率C.投资回收期D.内部收益率第22题：单选题(本题1分)某工程网络计划图中，Ｄ工作的紧后工作为Ｅ、Ｆ和Ｇ，其持续时间分别为6天、3天、2天、4天，Ｄ工作最早开始在第10天，Ｅ、Ｆ和Ｇ工作均最迟必须在第22天完成，则Ｇ工作的总时差为（）天。A.0B.1C.2D.3第23题：单选题(本题1分)某建设单位从银行获得一笔建设贷款，建设单位和银行分别绘制现金流量图时，该笔货款表示为（）。A.建设单位现金流量图时间轴的上方箭线，银行现金流量图时间轴的上方箭线B.建设单位现金流量图时间轴的下方箭线，银行现金流量图时间轴的下方箭线C.建设单位现金流量图时间轴的上方箭线，银行现金流量图时间轴的下方箭线D.建设单位现金流量图时间轴的下方箭线，银行现金流量图时间轴的上方箭线第24题：单选题(本题1分)因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。A.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D.请求法院增加超过违约金部分损失第25题：单选题(本题1分)估算工业项目外购原材料和燃料动力费时，相应的采购价格应按（）计算。A.出厂价格B.入库价格C.评估价格D.影子价格第26题：单选题(本题1分)按我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，其中仍具有法律效力且独立存在的是有关（）的条款。A.违约责任B.履行期限和地点C.解决争议方式D.质量保修范围第27题：单选题(本题1分)下列情形中，以从租计征方式征收房产税的是（）。A.以房产联营投资并共担经营风险的B.以房产联营投资不承担经营风险的C.新建房屋融资租赁设备的D.融资租赁房屋的第28题：单选题(本题1分)（）组织形式拥有专职的、具有较大权限的项目经理以及专职项目管理人员，适用于技术复杂且时间紧迫的项目。A.强矩阵制B.中矩阵制C.中强矩阵制D.弱矩阵制第29题：单选题(本题1分)当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（）。A.可以拒绝赔偿B.不得提出异议C.可以要求仲裁机构裁定予以适当减少D.可以要求行政主管部门裁定予以适当减少第30题：单选题(本题1分)采用0－4评分法确定产品各部件功能重要性系数时，各部件功能得分见下表，部件A的功能重要性系数是（）。A.0.100B.0.150C.0.225D.0.250第31题：单选题(本题1分)已知某工作总时差为8天，最迟完成时间为第16天，最早开始时间为第7天，则该工作的持续时间为（）天。A.8B.7C.4D.1第32题：单选题(本题1分)下列财务费用中，在投资方案效果分析中通常只考虑（）。A.汇兑损失B.汇兑收益C.相关手续费D.利息支出第33题：单选题(本题1分)下列关于我国建设工程造价管理组织中政府行政管理系统作用的说法正确的是（）。A.政府在工程造价管理中只起到宏观管理主体的作用B.国务院建设主管部门造价管理机构负责制定全国造价管理专业人员执业资格准入标准C.省、自治区、直辖市工程造价管理部门负责审核行政管辖范围内工程的投标报价D.国务院各部委工程造价管理机构主要担负本行业所有项目的概算审批和调整职责第34题：单选题(本题1分)甲施工单位于2019年3月20日与乙房地产公司签订了一份施工合同，随即甲施工单位又与丙施工单位于2019年4月20日签订一份施工转包合同。合同履行过程中，甲与丙于2019年12月1日发生争议，丙于2019年12月10日单方要求解除合同。甲向法院提起诉讼，法院于12月30日判定该合同无效。则此合同自（）无效。A.2019年3月20日B.2019年4月20日C.2019年12月30日D.2019年12月10日第35题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件，给排水管道工程的最低保修期限（）年。A.1B.2C.3D.5第36题：单选题(本题1分)某施工企业需用一台价值20万元的施工机械，若采用经营租赁方式租入该种设备，年租金额为4.5万元，已知所得税率为25%，则其资金成本率为（）。A.16.55％B.15.08％C.16.88％D.16.75％第37题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，下列评标过程中出现的情形，评标委员会可要求投标人作出书面澄清和说明的是（）。A.投标人报价高于招标文件设定的最高投标限价B.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人C.投标人提交的投标保证金低于招标文件的规定D.在投标文件发现有含义不明确的文字内容第38题：单选题(本题1分)在价值工程活动中，通过分析求得某评价对象的价值系数V后，对该评价对象可采取的策略是（）。A.V＜1时，提高成本或剔除过剩功能B.V＜1时，降低成本或提高功能水平C.V＞1时，降低成本或提高功能水平D.V＞1时，提高成本或剔除不必要的功能第39题：单选题(本题1分)某项目中建筑安装工程费用为1500万元，设备和工器具购置费为400万元，工程建设其他费用为150万元，基本预备费为120万元，涨价预备费为60万元，建设期贷款利息为60万元，则静态投资为（）万元。A.2050B.2170C.2230D.2290第40题：单选题(本题1分)某双代号网络计划如下图所示，图中已标出各节点的最早时间和最迟时间。该计划表明（）。A.工作1-3为关键工作B.工作4-5为关键工作C.工作2-6的总时差为3D.工作7-8的自由时差为0第41题：单选题(本题1分)某分部工程划分为3个施工过程、4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、5、4、4天，4、4、3、4天和3、4、2、3天，则其流水施工工期为（）天。A.19B.20C.21D.23第42题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条。A.4B.3C.2D.1第43题：单选题(本题1分)关于双代号网络计划的基本概念，下列说法正确的是（）。A.在双代号网络图中，任意一条实箭线都要占用时间、并且消耗资源B.在单代号网络图中，虚工作一般出现在中间节点处C.紧前、紧后、先行和后续工作是工作之间逻辑关系的具体体现，是正确绘制网络图的前提条件D.网络图中工作之间相互制约或相互依赖的关系称为逻辑关系，它包括工艺关系和组织关系第44题：单选题(本题1分)下列税种中，实行差别比例税率的是（）。A.土地增值税B.城镇土地使用税C.建筑业增值税D.城市维护建设税第45题：单选题(本题1分)项目公司为了扩大项目规模往往需要追加筹集资金，用来比较选择追加筹资方案的重要依据是（）。A.个别资金成本B.综合资金成本C.组合资金成本D.边际资金成本第46题：单选题(本题1分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业设立分支机构的，在分支机构中执业的注册造价工程师人数应不少于（）人。A.3B.4C.5D.6第47题：单选题(本题1分)根据《关于调整工伤保险费率政策的通知》，建筑业用人单位缴纳工伤保险费最高可上浮到本行业基准率的（）。A.120%B.150%C.180%D.200%第48题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》的相关规定，适用于（）工程施工招标。A.设计和施工不是由同一承包商承担的B.设计和施工由同一承包商承担的C.采购和施工不是由同一承包商承担的D.采购和施工由同一承包商承担的第49题：单选题(本题1分)采用下列方式筹集的资金中，不列入企业狭义资本结构管理范围的是（）。A.政府投资B.发行股票C.发行长期债券D.银行短期贷款第50题：单选题(本题1分)跟据《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训。A.一次B.两次C.三次D.四次第51题：单选题(本题1分)在分析工程项目抗风险能力时，应分析工程项目在不同阶段可能遇到的不确定性因素和随机因素对其经济效果的影响，这些阶段包括工程项目的（）。A.策划期和建设期B.建设期和运营期C.运营期和拆除期D.建设期和达产期第52题：单选题(本题1分)在经济效果评价方法中，考虑资金时间价值采用（）进行分析。A.确定性评价方法B.不确定性评价方法C.静态评价方法D.动态评价方法第53题：单选题(本题1分)下列现金流量表中，用来反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是（）。A.投资各方现金流量表B.资本金现金流量表C.投资现金流量表D.财务计划现金流量表第54题：单选题(本题1分)假设年名义利率为5%，计息周期为季度，则年有效利率为（）。A.5.00%B.5.06%C.5.09%D.5.12%第55题：单选题(本题1分)工程项目经济分析中，属于社会与环境分析指标的是（）。A.就业结构B.收益分配效果C.财政收入D.三次产业结构第56题：单选题(本题1分)建设工程造价管理不仅仅是建设单位和承包单位的任务，而应该是行业协会、建设单位、设计单位、施工单位以及有关咨询机构的共同任务，由此体现的是（）。A.全寿命期造价管理B.全过程造价管理C.全方位造价管理D.全要素造价管理第57题：单选题(本题1分)在工程经济分析中，以投资收益率指标作为主要决策依据，其可靠性较差的原因在于（）。A.正常生产年份的选择比较困难B.计算期的确定比较困难C.未考虑投资回收后的经济效果D.需要事先确定基准收益率第58题：单选题(本题1分)下列工程项目管理组织机构形式中，具有较大的机动性和灵活性，能够实现集权与分权的最优组合，但因有双重领导，容易产生扯皮现象的是（）。A.矩阵制B.直线职能制C.直线制D.职能制第59题：单选题(本题1分)建设工程寿命周期成本分析在很大程度上依赖于权衡分析，下列分析方法中，可用于权衡分析的是（）。A.计划评审技术（PERT）B.挣值分析法（EVM）C.工作结构分解符（WBS）D.关键线路法（CPM）第60题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。A.由此增加的费用、工期延误B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D.由此增加的费用、工期延误，以及承包商合理利润第61题：多选题(本题2分)下列各项费用中，构成融资租赁租金的有（）。A.租赁资产的成本B.承租人的使用成本C.出租人购买租赁资产的贷款利息D.出租人的利润E.承租人承办租赁业务的费用第62题：多选题(本题2分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，关于乙级工程造价咨询企业资质标准的说法，正确的有（）。A.新申请的乙级造价咨询企业暂定期为3年B.专职专业人员取得一级造价工程师证书的不少于3人C.企业注册资本不少于100万元D.企业专职从事工程造价专业工作的人员中二级注册造价工程师不少于6人E.暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元第63题：多选题(本题2分)进行投资项目互斥方案静态分析可采用的评价指标有（）。A.净年值B.增量投资收益率C.综合总费用D.增量投资内部收益率E.增量投资回收期第64题：多选题(本题2分)建设工程施工联合体承包模式的特点有（）。A.业主的合同结构简单，组织协调工作量小B.通过联合体内部合同约束，增加了工程质量监控环节C.施工合同总价可以较早确定，业主可承担较少风险D.施工合同风险大，要求各承包商有较高的综合管理水平E.能够集中联合体成员单位优势，增强抗风险能力第65题：多选题(本题2分)实行法人责任制的建设项目，项目总经理的职责有（）。A.负责筹措建设资金B.负责提出项目竣工验收申请报告C.组织编制项目初步设计文件D.组织工程设计招标工作E.负责生产准备工作和培训有关人员第66题：多选题(本题2分)资金筹措方式中，项目新设法人筹措方式有（）。A.合资合作B.公开募集C.融资租赁D.私募E.政策性贷款第67题：多选题(本题2分)下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的有（）。A.增量投资内部收益率法B.年折算费用法C.增量投资回收期法D.方案重复法E.无限计算期法第68题：多选题(本题2分)按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，不能分解到各个工程分项的费用有（）。A.人工费B.保险费C.二次搬运费D.临时设施费E.施工机具使用费第69题：多选题(本题2分)下列施工人员意外伤害保险期限的说法，正确的是（）。A.保险期限应在施工合同规定的工程竣工之日二十四时止B.工程提前竣工的，保险责任自行终止C.工程因故延长工期的，保险期限自动延长D.保险期限自开工之日起最长不超过三年E.保险期内工程停工的，保险人应当承担保险责任第70题：多选题(本题2分)某工程施工进度计划如图所示，下列说法中，正确的有（）。A.R的紧后工作有A.BB.E的紧前工作只有CC.D的紧后工作只有FD.P没有紧前工作E.A.B的紧后工作都有D第71题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》，合同双方对开工日期有争议的，可以按照（）规定来确定。A.发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D.以监理工程师确定的开工日期为准E.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期第72题：多选题(本题2分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，只需审批资金申请报告的政府投资项目是指采用（）方式的项目。A.直接投资B.资本金注入C.投资补助D.转贷E.贷款贴息第73题：多选题(本题2分)下列工程项目策划内容中，属于工程项目构思策划的有（）。A.工程项目组织系统B.工程项目系统构成C.工程项目发包模式D.工程项目建设规模E.工程项目融资方案第74题：多选题(本题2分)工程寿命周期成本分析法的局限性在于（）。A.分析过程中涉及的参数、指标多B.分析时必须负担的成本高C.寿命周期的变化难以预见D.早期的分析评价难以保证评价结果的准确性E.设置费与维持费之间难以权衡第75题：多选题(本题2分)按国际造价管理联合会（ICEC）给出的定义，全面造价管理是指有效地利用专业知识与技术，对项目（）进行筹划和控制。A.过程B.资源C.成本D.盈利E.风险第76题：多选题(本题2分)根据《建设工程质量保证金管理办法》，下列关于缺陷责任的说法正确的有（）。A.缺陷责任期从合同规定的竣工日期起计算B.由承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计C.由于发包人原则导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告60天后，自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期最长不超过2年E.缺陷责任期一般为2年第77题：多选题(本题2分)某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照《建设工程安全生产管理条例》，设备公司应当出具塔吊的（）。A.发票B.原始合同C.检测合格证明D.生产许可证E.产品合格证第78题：多选题(本题2分)下列工程项目目标控制方法中，可用来综合控制工程造价和工程进度的方法有（）。A.控制图法B.因果分析法C.S曲线法D.香蕉曲线法E.直方图法第79题：多选题(本题2分)与传统的贷款方式相比，项目融资有其自身的特点，项目融资的特点包括（）。A.项目导向B.有限追索C.风险分担D.公司负债型融资E.融资成本高第80题：多选题(本题2分)根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人E.投标人之间约定中标人

参考答案1、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P232本题考查的是项目资金筹措渠道与方式。在资本市场募集股本资金可以采取两种基本方式，即私募与公开募集。2、【正确答案】：D【试题解析】：对一个工程项目而言，如果以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成的工程数量或造价，即可形成一条形如“S”的曲线，所以S曲线可用于控制工程造价和工程进度。香蕉曲线是由两条S曲线组合在一起，因而香蕉曲线同样可用来控制工程造价和工程进度。香蕉曲线法原理与S曲线法的原理基本相同，区别在于它是以工程网络计划为基础绘制的。3、【正确答案】：C【试题解析】：所谓固定费用法，是将费用值固定下来，然后选出能得到最佳效率的方案。反之，固定效率法是将效率值固定下来，然后选取能达到这个效率而费用最低的方案。供水量确定，说明效率固定，追求费用最低。4、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是偿债能力指标。利息备付率＝EBIT/PI＝（5－3.2+1.2）/1.2＝2.5。参见教材P179。5、【正确答案】：B【试题解析】：本题考核的是利息和利率。用排除法确定答案。利率的高低主要由以下因素决定：1.社会平均利润率。利率随社会平均利润率的变化而变化。在通常情况下，平均利润率是利率的最高界限。因为如果利率高于利润率，无利可图就不会有人去借款。2.利息作为衡量资金时间价值的绝对尺度，用利率用来衡量资金时间价值的相对尺度。3.利息是占用资金所的代价或者是放弃使用资金所得的补偿。参见教材P159。6、【正确答案】：B【试题解析】：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。7、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P235（1）国际货币基金组织（1nternationa1MoaryFund，IMF）。IMF的贷款只限于成员国的财政和金融当局，IMF不与任何企业发生业务，贷款用途先于弥补国际收支逆差或用于经常项目的国际支付，期限为1～5年。（2）世界银行（TheWor1dBank）。世界银行主要提供用于确定工程项目的贷款，以鼓励较不发达国家生产与资源的开发。世行贷款仅限于会员国，凡参加世界银行的国家必须首先是国际货币基金组织的成员国，若贷款对象为非会员国的政府时，则该贷款须由会员国政府、中央银行和世界银行认可的机构进行担保。贷款的发放和管理按照项目周期进行，必须专款专用，并接受世界银行的监督。贷款期限一般较长，最长可达30年。8、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程造价管理的基本原则。技术与经济相结合的原则，要有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等方面采取措施。组织措施：包括明确项目组织结构，明确造价控制人员及其任务，明确管理职能分工；技术措施：包括重视设计多方案选择，严格审查初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入研究节约投资的可能性；经济措施：包括动态比较造价的计划值与实际值，严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施等。选项A属于组织措施，选项BD属于技术措施。9、【正确答案】：A【试题解析】：投资收益率指标的经济意义明确、直观，计算简便，在一定程度上反映了投资效果的优劣，可适用于各种投资规模。10、【正确答案】：A【试题解析】：债务资金是指项目投资中除项目资本金外，以负债方式取得的资金。债务资金是项目公司一项重要的资金来源。债务融资的优点是速度快、成本较低，缺点是融资风险较大，有还本付息的压力。11、【正确答案】：D【试题解析】：PFI方式指由私营企业进行项目的建设与运营，从政府方或接受服务方收取费用以回收成本，在运营期结束时，私营企业应将所运营的项目完好地、无债务地归还政府。12、【正确答案】：A【试题解析】：工程项目管理组织机构形式，应注意的是：（1）下级执行者接受多方指令的组织形式是矩阵制和职能制。（2）下级执行者接受单一指令的组织形式是直线制和直线职能制13、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P198本题考查的是盈亏平衡分析。盈亏平衡点越低，达到此点的盈亏平衡产量和收益或成本也就越少，项目投产后盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。14、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是项目管理组织机构形式。直线制是一种最简单的组织机构形式，直接进行单线垂直领导。直线制组织机构的主要优点：结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。15、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是项目资本金制度。项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。16、【正确答案】：C【试题解析】：《标准设计施工总承包招标文件》规定：质量保证金。是指按合同约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。17、【正确答案】：A【试题解析】：资本结构是否合理，一般是通过分析每股收益的变化来进行衡量的。凡是能够提高每股收益的资本结构就是合理的，反之则是不合理的。18、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P162本题考查的是等额支付系列情形。F=[1000×（F/A，8%，3）×（F/P，8%，1）（F/P，8%，2）-3000]×（F/P，8%，3）={1000×[（1+8%）3-1]/8%×（1+8%）3-3000}×（1+8%）3=1372.49（万元）。19、【正确答案】：A【试题解析】：工伤保险费。由企业按照职工工资总额的一定比例缴纳，职工个人不缴纳工伤保险费。企业缴纳的工伤保险费按照国家规定的渠道列支，企业的开户银行按规定代为扣缴。工伤保险基金存入社会保障基金财政专户，用于《条例》规定的工伤保险待遇，劳动能力鉴定，工伤预防的宣传、培训等费用，以及法律、法规规定的用于工伤保险的其他费用的支付。20、【正确答案】：B【试题解析】：本题考核的是施工项目成本计划的相关内容。成本计划的编制方法包括：1）目标利润法。2）技术进步法。3）按实计算法。4）定率估算法（历史资料法）21、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P182知识点：内部收益率与净现值率。内部收益率容易被人误解为是项目初期投资的收益率。事实上，内部收益率的经济含义是投资方案占用的尚未回收资金的获利能力，它取决于项目内部。22、【正确答案】：C【试题解析】：绘制网络图如图７－１所示，根据已知条件：Ｄ工作的ＥＳＤ＝１０，ＥＦＤ＝１０＋６＝１６，Ｇ工作的最早开始时间:ＥＳＧ＝ＥＦＤ＝１６Ｇ工作的最早完成时间:ＥＦＧ＝ＥＳＧ＋ＤＧ＝１６＋４＝２０又由工作的总时差的计算公式:Ｇ工作的总时差:ＴＦＧ＝ＬＦＧ－ＥＦＧ＝２２－２０＝２（天）23、【正确答案】：C【试题解析】：教材P296-305现金流入和现金流出是从研究对象的角度划分的。例如，企业从银行借入一笔资金，从企业角度考察是现金流入，从银行角度考察是现金流出。24、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P56当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。25、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是财务费用估算中的成本费用。总成本费用=外购原材料、燃料和动力费+工资及福利费+折旧费+摊销费+修理费+财务费用（利息支出）+其他费用。外购原材料和燃料动力费的估算需要相关专业所提供的外购原材料和燃料动力年耗用量，以及在选定价格体系下的预测价格，该价格应按入库价格计，即到厂价格并考虑途库损耗。26、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是合同的效力。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。27、【正确答案】：B【试题解析】：以房产联营投资的，房产税计税依据应区别对待：①以房产联营投资，共担经营风险的，按房产余值为计税依据计征房产税；②以房产联营投资，不承担经营风险，只收取固定收入的，实际是以联营名义取得房产租金，因此，应由出租方按租金收入计征房产税。28、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是矩阵制。强矩阵制拥有专职的、具有较大权限的项目经理以及专职项目管理人员，适用于技术复杂且时间紧迫的项目。29、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：违约责任。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。30、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：功能评价。31、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P126该工作的持续时间=EF-ES=（LF-TF）-ES=16-8-7=1（天）。32、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P304知识点：工程项目经济评价报表的编制。在投资方案效果分析中通常只考虑利息支出。33、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P5知识点：造价管理组织系统、内容和原则。政府在工程造价管理中既是宏观管理主体，也是政府投资项目的微观管理主体。34、【正确答案】：B【试题解析】：无效合同是指其内容和形式违反了法律、行政法规的强制性规定，或者损害了国家利益、集体利益、第三人利益和社会公共利益因而不为法律所承认和保护、不具有法律效力的合同。无效合同自始没有法律约束力。所以从甲丙签订合同之日起，此合同就是无效合同。35、【正确答案】：B【试题解析】：在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。36、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P238知识点：资金成本的计算。4.5×（1-25%）/20=16.875%。37、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P40本题考查的是招标投标法实施条例。投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。38、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：功能评价。V＜1剔除过剩功能及降低现实成本为改进方向；V＞1或者有不必要的功能，或者应该提高成本。39、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P3知识点：工程造价相关概念。静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价的增减等。1500+400+150+120=2170（万元）。40、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是节点法时间参数的计算。选项A，节点3不是关键节点，所以工作1-3必定不是关键工作。选项B，工作4-5两端均为关键节点，且符合开始节点的最早时间+持续时间=完成节点的最早时间=5+6=11，所以是关键工作选项C，根据图形示意法，右左持=11-3-4=4。选项Ｄ，自由时间左左持＝19-11-6=2.41、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是流水施工的基本组织方式。累加数列错位相减取大差。流水步距为：5，6；流水施工工期3+4+2+3+5+6=23（天）。42、【正确答案】：B【试题解析】：1-4-6-8，持续时间：20；1-3-4-6-8，持续时间：16；1-3-5-6-8，持续时间：18；1-2-7-8，持续时间：20；1-2-3-5-7-8，持续时间：18；1-2-3-4-6-8，持续时间：18；1-2-3-5-6-8，持续时间：20；1-3-5-7-8，持续时间：16。持续时间最长的线路是关键线路，有3条关键线路。采用标号法确定关键线路有三条：1-4-6-8，持续时间：20；1-2-7-8，持续时间：20；和1-2-3-5-6-8，持续时间：20；43、【正确答案】：D【试题解析】：在一般情况下，完成一项工作既需要消耗时间也需要消耗劳动力、原材料、施工具等资源。但也有一些工作只消耗时间而不消耗资源。如混凝土浇筑后的养护过程和墙而抹灰后的干燥过程等。在双代号网络图中，有时存在虚箭线。在单代号网络图中，虚工作只能出现在网络图的起点节点或终点节点处。44、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：其他相关税种。城市维护建设税实行差别比例税率。按照纳税人所在地区的不同，设置了三档比例税率：（1）纳税人所在地区为市区的，税率为7%；（2）纳税人所在地区为县城、镇的，税率为5%；（3）纳税人所在地区不在市区、县城或镇的，税率为1%。45、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P238本题考查的是资金成本的构成、性质、作用。项目公司为了扩大项目规模，增加所需资产或投资，往往需要追加筹集资金。在这种情况下，边际资金成本就成为比较选择各个追加筹资方案的重要依据。46、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程造价咨询管理中关于企业分支机构的知识。47、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P283知识点：工伤保险和意外伤害保险。房屋建筑业、土木工程建筑业属于六类，建筑安装业、建筑装饰和其他建筑业属于五类。二类至八类行业分为五个档次，即在基准费率基础上，可分别向上浮动至120%、150%或向下浮动至80%、50%。48、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P317知识点：国内工程施工合同示范文本。《标准施工招标文件》的相关规定适用于设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。49、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：资本结构。资本结构是指企业各种长期资金筹集来源的构成和比例关系。所以银行短期贷款不纳入企业资本结构的管理范围。50、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P30知识点：建设工程安全生产管理条例。根据《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训。51、【正确答案】：B【试题解析】：抗风险能力分析。分析投资方案在建设期和运营期可能遇到的不确定性因素和随机因素对项目经济效果的影响程度，考察项目承受各种投资风险的能力。52、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P176知识点：经济效果评价的内容及指标体系。动态评价方法考虑资金时间价值，能较全面地反映投资方案整个计算期的经济效果。53、【正确答案】：C【试题解析】：投资现金流量表以投资方案建设所需的总投资作为计算基础，反映投资方案在整个计算期（包括建设期和生产运营期）内现金的流入和流出。54、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P167有效利率=（1+r/m）m-1=（1+5%/4）4-1=5.09%。55、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P296本题考查的是工程项目经济评价。社会与环境指标：主要包括就业效果指标、收益分配效果指标、资源合理利用指标和环境影响效果指标等。为了分析项目对贫困地区经济的贡献，可设置贫困地区收益分配比重指标。56、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P4知识点：工程造价管理的基本内涵。建设工程造价管理不仅仅是建设单位或承包单位的任务，而应该是建设主管部门、行业协会、建设单位、设计单位、施工单位以及有关咨询机构的共同任务，这体现的是全方位造价管理。57、【正确答案】：A【试题解析】：投资收益率指标的经济意义明确、直观，计算简便，在一定程度上反映了投资效果的优劣，可适用于各种投资规模。但不足的是，没有考虑投资收益的时间因素，忽视了资金具有时间价值的重要性；指标计算的主观随意性太强，换句话说，就是正常生产年份的选择比较困难，如何确定带有一定的不确定性和人为因素。因此，以投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠。58、【正确答案】：A【试题解析】：矩阵制组织机构的优点是能根据工程任务的实际情况灵活地组建与之相适应的管理机构，具有较大的机动性和灵活性。它实现了集权与分权的最优结合，有利于调动各类人员的工作积极性，使工程项目管理工作顺利地进行。但是，矩阵制组织机构经常变动，稳定型差，尤其是业务人员的工作岗位频繁调动。此外，矩阵中的每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。59、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P225知识点：工程寿命周期成本分析方法及其特点。进行权衡分析时，可以运用计划评审技术。60、【正确答案】：D【试题解析】：发包人提供的材料和工程设备。发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。61、【正确答案】：ACD【试题解析】：2021教材P237本题考查的是项目资金筹措渠道与方式。融资租赁的租金包括三大部分：①租赁资产的成本：租赁资产的成本大体由资产的购买价、运杂费、运输途中的保险费等项目构成；②租赁资产的利息：承租人所实际承担的购买租赁设备的贷款利息；③租赁手续费：包括出租人承办租赁业务的费用以及出租人向承租人提供租赁服务所赚取的利润。62、【正确答案】：BE【试题解析】：选项A错误，新申请工程造价咨询企业资质的，其资质等级按照本办法第十条（乙级资质标准）第（1）项至第（4）项所列资质标准核定为乙级，设暂定期一年。选项C错误，选项E正确，暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元；选项D错误，企业专职从事工程造价专业工作的人员中注册二级造价工程师不少于4人。63、【正确答案】：BCE【试题解析】：知识点：互斥型方案的评价。互斥方案静态分析常用增量投资收益率、增量投资回收期、年折算费用、综合总费用等评价方法进行相对经济效果的评价。64、【正确答案】：AE【试题解析】：采用联合体承包模式的特点：①对业主而言，与总分包模式相同，合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和建设工期的控制；②对联合体而言，可以集中各成员单位在资金、技术和管理等方面的优势，克服单一公司力不能及的困难，不仅增强了竞争能力，同时也增强了抗风险能力。65、【正确答案】：CDE【试题解析】：2021教材P70本题考查的是工程项目管理的类型、任务及相关制度。选项AB属于项目董事会职权。66、【正确答案】：ABD【试题解析】：2021教材P232本题考查的是项目资金筹措渠道与方式。由初期设立的项目法人进行的资本金筹措形式主要有：私募、公开募集、合资合作。选项CE，属于债务资金的筹措方式。67、【正确答案】：ADE【试题解析】：2021教材P188年折算费用法和增量投资回收期法均属于互斥方案静态评价方法。增量投资内部收益率法是动态方法，方案重复法就是最小公倍数法，最小公倍数法和无限期计算法均属于互斥方案评价方法中的净现值法。68、【正确答案】：BD【试题解析】：2021教材P340本题考查的是按工程项目组成编制资金使用计划。建筑安装工程费用中的人工费、材料费、施工机具使用费等直接费，可直接分解到各工程分项。而企业管理费、利润、规费、税金则不宜直接进行分解。措施项目费应分析具体情况，将其中与各工程分项有关的费用（如二次搬运费、检验试验费等）分离出来，按一定比例分解到相应的工程分项；其他与单位工程、分部工程有关的费用（如临时设施费、保险费等），则不能分解到各工程分项。69、【正确答案】：AB【试题解析】：建筑意外伤害保险期限应