第四章试题（建设工程合同相关）附有答案

第四章试题（建设工程合同相关）基本信息：[矩阵文本题]*班级：________________________姓名：________________________学号：________________________1.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。[单选题]*A.专业承包单位可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位(正确答案)B.总承包单位应当接受建设单位推荐的分包单位C.总承包单位可以将工程分包给符合条件的个人D.总承包单位将其承包的工程分包给他人时，应当提前3日通知建设单位答案解析：A正确，《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中规定，除专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业外，专业分包工程承包人和劳务作业承包人都必须自行完成所承包的任务。B错误，对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。C错误，承包单位将其承包的工程分包给个人的，属于违法分包。D错误，《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。2.关于合同分类的说法,正确的是（）。[单选题]*A.建设工程合同属于非典型合同B.施工企业与商业银行的借款合同属于单务合同C.建筑材料的买卖合同属于实践合同D.建筑机械设备的租赁合同属于诺成合同(正确答案)答案解析：租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同，也是诺成合同和双务、有偿合同。3.关于施工合同解除的说法，正确的是（）。[单选题]*A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除合同B.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同(正确答案)D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同答案解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。4.于工程总承包责任承担的说法，正确的是（）。[单选题]*A.分包单位应当向建设单位承担全部责任B.工程总承包单位、工程总承包项目经理依法对建设工程质量承担终身责任(正确答案)C.工程总承包单位可以与分包单位订立合同，将保修责任转移至分包单位D.分包单位不服从工程总承包单位管理导致生产安全事故的，可以免除工程总承包单位的安全责任答案解析：《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》规定，工程总承包单位应当对其承包的全部建设工程质量负责，分包单位对其分包工程的质量负责，分包不免除工程总承包单位对其承包的全部建设工程所负的质量责任。工程总承包单位、工程总承包项目经理依法承担质量终身责任。5.建设工程总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于分包工程的质量责任承担的说法，正确的是（）。[单选题]*A.分包工程质量责任仅由分包单位承担B.分包工程质量责任由总承包单位和分包单位承担连带责任(正确答案)C.分包工程质量责任仅由总承包单位承担D.分包工程质量责任由总承包单位和分包单位按比例承担答案解析：《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。6.下列属于实践性合同的是（）[单选题]*A.买卖合同B.委托合同C.保管合同(正确答案)D.仓储合同7.采用格式条款订立的合同，对格式条款有两种以上解释的，则（）[单选题]*A.应当作出不利于提供格式条款一方的解释(正确答案)B.应当作出不利于接受格式条款一方的解释C.由双方协商，确定一致的解释，否则格式条款无效D.该条款不成为合同的内容8.应当先履行债务的甲公司，有证据证明对方乙公司有下列哪项情形时，可以中止履行？（）[单选题]*A，经营状况不良，营业收入锐减B.为逃避债务，成立丙公司，并将大部分资产转移至丙公司(正确答案)C.乙公司的管理层面临重大调整D.乙公司迟迟不履行其对戊公司的债务9.债务人欲将合同的义务全部或者部分转移给第三人，则（）[单选题]*A.应当通知债权人B应当经债权人同意(正确答案)C.不必经债权人同意D.不必通知债权人10.甲乙双方达成协议：甲按照乙指定的型号和技术向丙购买一套设备，交给乙使用设备所有权属于甲；乙按期交纳租金；租赁期满，设备归乙所有。该协议属于（）[单选题]*A.融资租赁合同(正确答案)B财产租赁合同C买卖合同D，附条件买卖合同11.根据我国《民法典》规定，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明的承担保证责任的方式是（）[单选题]*A.一般保证(正确答案)B.连带保证C.共同保证D.一般保证或连带保证12.甲公司得知乙公司正在与丙公司谈判。甲公司本来并不需要这个合同，但为排挤乙公司，就向丙公司提出了更好的条件。乙公司退出后，甲公司也借故中止谈判，给丙公司造成了损失。甲公司的行为属于（）[单选题]*A.欺诈B.以合法形式掩盖非法目的C.恶意磋商(正确答案)D.正常的商业竞争13.甲公司与乙公司订立一书面合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章，该合同的成立时间为（）[单选题]*A.甲公司与乙公司口头协商一致时B.甲公司签字盖章时C.甲公司签字盖章后交付邮寄时D.乙公司签字盖章时(正确答案)14.将合同分为单务合同和双务合同的依据是（）[单选题]*A.合同在法律上有无名称B.合同是否附条件C.合同的成立是否需要交付标的物D.合同双方当事人权利义务的关联性(正确答案)15.下列关于建设工程合同说法正确的是（）[单选题]*A.建设工程合同是有偿合同(正确答案)B.建设工程合同可以是要式合同，也可以是不要式合同C.建设工程合同只能由发包人与总承包人签订总包合同，再分包给分包人D.建设工程合同必须采用招投标方式16.下列不属于要约邀请的是（）[单选题]*A.寄送的价目表B.拍卖广告C.招标公告D.悬赏广告(正确答案)17.甲与混凝土供应商签订了买卖混凝土合同，约定数量为1000立方米。合同签订后，甲考虑可能1000立方米不够用，便又与供应商协商，在其他都不变情况下，双方同意将原定数量1000立方米改为2000立方米。这被称为（）[单选题]*A.合同变更(正确答案)B.债权让与C.免责承担D.概括转移18.租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，其法律后果（）[单选题]*A.无效B.效力待定C.可撤销D.视为不定期租赁(正确答案)19.先履行义务方行使不安抗辩权后，后履行义务方不提供担保的，先履行义务方有权（）[单选题]*A.中止履行B.变更合同C.解除合同(正确答案)D.拒绝履行20.乙方作为施工企业为甲方承建一栋4层办公楼，后因甲方项目审批时间原因，便与乙方协商，双方同意迟延30天开工建设，该情况视为（）[单选题]*A.合同变更(正确答案)B.合同转让C.合同撤销D.合同解除21.合同无效后，合同中关于解决争议的条款（）[单选题]*A.有效(正确答案)B.视具体情况而定C.随之无效D.依当事人约定22.甲乙订立脚手架租赁合同，约定租期为3年。该合同是（）[单选题]*A利他合同、双务合同B有名合同、从合同C要式合同、射幸合同D诺成合同、有名合同(正确答案)23.下列情形中，发包人向承包人请求解除建设工程施工合同，应予支持的是（）[单选题]*A承包人将承包的建设工程依法分包的B承包人明确表示或者以行为表明履行合同主要义务的C承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的(正确答案)D承包人合同约定的期限内没有完工，但在发包人催告的合理期限内完工的24.根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，属于承包人建设工程价款优先受偿权范围的是（）。[单选题]*A.工程款利息B.违约金C.工程价款(正确答案)D.损害赔偿金答案解析：《民法典》规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。25.某施工企业一直拖欠材料供应商的货款，材料供应商多次索要未果，便将该债权转让给该工程项目的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将该债权与需要支付的工程款抵销，施工企业以不知道此事为由不同意。根据《民法典》，关于该债权转让的说法，正确的是（）。[单选题]*A.该债权转让时如果材料供应商通知了施工企业，则建设单位可以主张抵销(正确答案)B.材料供应商转让债权无需让施工企业知晓C.材料供应商转让债权应当经施工企业同意D.该债权转让时即使材料供应商通知了施工企业，建设单位也不可以主张抵销答案解析：《民法典》规定，债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外。需要说明的是，债权人转让债权应当通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力，但债权人债权的转让无需得到债务人的同意。这一方面是尊重债权人对其权利的行使，另一方面也防止债权人滥用权利损害债务人的利益。当债务人接到债权转让的通知后，债权转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。26.《民法典》中明确规定应当使用书面形式订立的合同是（）。[单选题]*A.建设工程合同(正确答案)B.买卖合同C.加工承揽合同D.租赁合同答案解析：建设工程合同应当采用书面形式。27.建设工程总承包单位依法将建设工程分包。关于总分包单位安全生产责任的说法，正确的是（）。[单选题]*A.分包工程的安全生产由分包单位独立承担责任B.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任(正确答案)C.分包单位不服从总包单位安全生产管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任D.建设工程生产安全事故应急救援预案由总承包单位和分包单位各自编制答案解析：工程总承包单位对承包范围内工程的安全生产负总责。分包单位应当服从工程总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，分包不免除工程总承包单位的安全责任。28.某工程项目的分包工程出现质量问题。关于工程总分包单位承担质量责任的说法正确的是（）。[单选题]*A.总承包单位与分包单位应当向建设单位承担连带责任(正确答案)B.由分包单位直接向建设单位负责C.由总承包单位向建设单位承担全部责任D.总承包单位不承担责任答案解析：《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。29.某施工合同没有约定工程价付款时间。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，该工程的欠付工程款计息开始日应为（）。[单选题]*A.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日(正确答案)B.建设工程价款结算之日C.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日答案解析：利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。30.关于买卖合同中标的物检验的说法正确是（）。[单选题]*A.买受人收到标的物时应当在约定的检验期限内检验(正确答案)B.当事人没有约定检验期限的，买受人签收的送货单载明标的物数量、型号、规格的，应推定标的物完全合格C.当事人没有约定检验期限的，买受人发现标的物的数量或质量不符合约定，可以在任何时间向出卖人提出D.买受人收到标的物时应当立即检验答案解析：买受人收到标的物时应当在约定的检验期限内检验。没有约定检验期限的，应当及时检验。当事人约定检验期限的，买受人应当在检验期限内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。选项A正确，选项D错误；当事人没有约定检验期限的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内通知出卖人。买受人在合理期限内未通知或者自收到标的物之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但是，对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。出卖人知道或者应当知道提供的标的物不符合约定的，买受人通知出卖人的时限不受上述检验期间、合理通知时间的限制。选项C错误；当事人对检验期限未作约定，买受人签收的送货单、确认单等载明标的物数量、型号、规格的，推定买受人已经对数量和外观瑕疵进行检验，但是有相关证据足以推翻的除外。选项B错误。31.根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，下列施工合同中，应为无效的是（）。[单选题]*A.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同(正确答案)B.工程款支付条款显失公平的合同C.发包人因对投标文件有重大误解而订立的合同D.承包人根据总承包合同中的约定，就其承包的部分工程与其他单位签订的分包合同答案解析：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据《民法典》第153条第1款的规定，认定无效：（1）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同。32.某施工企业的项目经理与他人签订材料采购合同，关于该合同的付款责任，正确的是（）。[单选题]*A.项目经理B.项目经理部C.施工企业(正确答案)D.施工企业的母公司答案解析：项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。《民法典》第170条规定：“执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施的民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。”33.施工合同一方当事人的下列情形中，对方当事人可以解除合同的是（）。[单选题]*A.承包人将承包的工程转包(正确答案)B.合同约定的期限内承包人没有完成承包内容C.发包人未按约定支付工程价款D.已经完成的建设工程存在质量缺陷答案解析：承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。34.最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期为（）。[单选题]*A.以合同约定的竣工日期为准B.以转移占用建设工程之日为准C.以承包人提交竣工验收报告之日为准(正确答案)D.以实际通过竣工验收之日为准答案解析：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。35.某施工企业的下列劳动者中，有权要求与企业订立无固定期限劳动合同的是（）。[单选题]*A.在该施工企业连续工作刚满8年的张某B.在该施工企业工作满2年，并被任命为总经理的王某C.在该施工企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，因工负伤调整到其他工作岗位的李某(正确答案)D.在该施工企业累计工作刚满10年，其间曾离开过企业1年的刘某答案解析：有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（1）劳动者在该用人单位连续工作满10年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；（3）连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。36.某非政府投资项目施工合同约定施工企业垫资施工，对垫资及其利息的处理没有特别约定。关于该垫资及其利息的说法，正确的是（）。[单选题]*A.施工企业有权要求建设单位返还垫资及其利息B.垫资的约定无效C.施工企业无权请求建设单位支付垫资利息(正确答案)D.垫资利息按照同期贷款市场报价利率确定答案解析：B选项垫资的约定有效，垫资并不违法；当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。因此，A和D选项均错。37.总承包单位依法将建设工程分包，关于其质量责任的说法正确的是（）。[单选题]*A.总承包单位和专业分包单位各自承担质量责任B.专业分包单位无需接受总承包单位的质量管理C.专业分包单位应当和总承包单位就全部工程质量向发包人承担连带责任D.总承包单位和专业分包单位对分包工程质量承担连带责任(正确答案)答案解析：B错误，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。38.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》关于工程延期的说法，正确的是（）。[单选题]*A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间不顺延工期B.当事人约定承包人未在约定期限内提供工期顺延申请视为工期不顺延的，工期一律不顺延C.当事人有权以经发包人或监理人签证等方式确认顺延工期(正确答案)D.因不可抗力停工的工期不予顺延答案解析：A错误，顺延。B错误，当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。D错误，不可抗力属于免责事由。39.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，因承包人原因导致开工时间推迟的，开工日期为（）。[单选题]*A.开工条件具备的时间B.承包人实际进场施工时间C.施工许可证载明的时间D.开工通知载明的时间(正确答案)答案解析：因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。40.根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院以定竣工日期的说法，正确的是（）。[单选题]*A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期(正确答案)D.建设工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以承包人实际完工之日为竣工日期答案解析：A选项错误。建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；C选项正确。承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；BD选项错误。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。41.某工程在保修期内，因施工企业未及时履行保修义务，加之建筑物所有人使用不当，导致建筑物毁损。关于损失赔偿责任承担的说法，正确的是（）。[单选题]*A.因在保修期内，施工企业应当承担全部损失B.施工企业应当与建筑物所有人各自承担相应的责任(正确答案)C.施工企业应当与建筑物所有人承担连带责任D.施工企业应当与建筑物所有人平均分担损失答案解析：最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物毁损或者造成人身损害、财产损失的，保修人应当承担赔偿责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。42.陈某应聘到某施工企业，双方于2022年3月12日签订了劳动合同。合同中约定试用期2个月，签约次日合同开始履行，2022年6月17日，陈某因找到新的工作拟解除原劳动合同。根据《劳动合同法》，关于该劳动合同解除的说法，正确的是（）。[单选题]*A.陈某辞职必须取得用人单位同意B.陈某口头通知用人单位即可解除劳动合同C.陈某应提前30日以书面形式通知用人单位(正确答案)D.陈某应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位答案解析：劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。43.用人单位招用与原用人单位尚未终止劳动合同的劳动者，给原用人单位造成损失的，由（）。[单选题]*A.用人单位承担全部赔偿责任B.劳动者承担全部赔偿责任C.原用人单位自行承担D.用人单位和劳动者承担连带赔偿责任(正确答案)答案解析：《劳动合同法》规定，用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任。44.关于承包人将其工程分包的说法，正确的是（）。[单选题]*A.承包人可以不经发包人认可将工程分包给他人B.承包人可以将工程分包给个人C.承包人可以将工程的主体结构分包给他人D.分包人不得将其承包的工程再分包(正确答案)答案解析：总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得认可。这种认可应当依法通过两种方式：（1）在总承包合同中规定分包的内容；（2）在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意。A选项错误。但是，劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定，可不经建设单位认可。需要说明的是，分包工程须经建设单位认可，并不等于建设单位可以直接指定分包人。《建筑法》规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。45.关于违约责任中承担赔偿损失限制的说法，正确的是（）。[单选题]*A.违约方应当赔偿不可预见的损害B.损失赔偿不得超过违约方为履行合同付出的成本C.当事人一方违约后，对方没有采取适当措施致使损失扩大的，非违约方可以就扩大的损失请求赔偿D.当事人为防止因违约造成的损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担(正确答案)答案解析：本题考查建设工程赔偿损失的规定：（一）赔偿损失的可预见性原则。《民法典》规定，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失，如果损害是不可预见的，则违约方不应赔偿。（二）采取措施防止损失的扩大。《民法典》规定，当事人一方违约后，对方应采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，出违约方承担。46.用人单位与劳动者建立劳动关系开始时间为（）。[单选题]*A.订立劳动合同之日B.发出录用通知之日C.用工之日(正确答案)D.办理入职手续之日答案解析：用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工

之日起1个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。47.关于工程总承包单位的说法，正确的是（）。[单选题]*A.工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位(正确答案)B.建设单位应当采用招标方式选择工程总承包单位C.工程总承包单位可以是具有相应工程设计资质的设计单位D工程总承包单位不得是联合体答案解析：选项A正确，工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。选项B错误，建设单位依法采用招标或者直接发包等方式选择工程总承包单位。选项CD错误，工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。48.下列属于转包的（）。[单选题]*A.企业相互借用资质B.母公司接工程子公司来施工(正确答案)C.施工总承包将主体结构部分分包D.没有资质借用揽工程答案解析：存在下列情形之一的，应当认定为转包，但有证据证明属于挂靠或者其他违法行为的除外：（1）承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形或个人施工的。49.建筑工程施工中，因不可抗力因素需要暂停施工的，建设单位应该（）内上报城建主管部门。[单选题]*A.15天B.2月C.1月(正确答案)D.3月答案解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告。50.对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是（）。[单选题]*A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日B.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日C.建设工程已经实际交付的，为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日(正确答案)答案解析：当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。1.根据《劳动合同法》，劳动合同的类型包括（）。*A.固定期限劳动合同(正确答案)B.短期劳动合同C.长期劳动合同D.无固定期限劳动合同(正确答案)E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同(正确答案)答案解析：《劳动合同法》规定，劳动合同分为期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期的劳动合同。2.根据《劳动合同法》，用人单位可以提前30天以书面形式通知劳动者本人解除劳动合同的情形有（）。*A.劳动者非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的(正确答案)B.女职工在孕期、产期、哺乳期的C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作岗位的(正确答案)D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的(正确答案)E.患职业病者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的答案解析：《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。3.当事人对建设工程开工日期有争议，关于开工日期认定的说法，正确的有（）。*A.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期(正确答案)B.开工日期为建设工程施工合同载明的计划开工日期C.开工通知发出后，因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期D.发包人或监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，以施工许可证载明的时间为开工日期E.承包人经发包人同意证实实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期(正确答案)答案解析：当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（1）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。（2）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。（3）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。4.建设工程施工合同的下列情形中，应当认定无效的有（）。*A.施工企业超越资质等级订立的(正确答案)B.建设单位胁迫施工企业订立的C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的(正确答案)D.施工企业与建设单位对工程款支付有重大误解订立的E.建设工程必须进行招标的未招标订立的(正确答案)答案解析：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据民法典第153条第1款的规定，认定无效：（1）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当依据民法典第153条第1款及第791条第2款、第3款的规定，认定无效。5.根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，关于建设工程总承包的说法，正确的有（）。*A.工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的过程设计资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工企业组成联合体B.工程总承包单位可以同时是工程总承包项目的代建单位C.政府投资项目不得由工程总承包单位或者分包单位垫资建设(正确答案)D.工程总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任(正确答案)E.工程总承包单位不得将工程直接发包给分包单位答案解析：工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。因此A错；工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。因此，B错。工程总承包单位可以采用直接发包的方式进行分包。故E错。6.根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳动者以及订立劳动合同时，禁止的情形有（）。*A.订立无终止时间的劳动合同B.要求劳动者提供担保(正确答案)C.向劳动者收取财物(正确答案)D.约定竞业限制E.扣押劳动者的执业资格证书(正确答案)答案解析：用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。7.下列终止劳动合同的情形中，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（）。*A.劳动者试用期不符合录用条件B.用人单位未缴纳保险的，劳动者解除(正确答案)C.用人单位被依法宣告破产的(正确答案)D.劳动者与用人单位协商一致，协商解除劳动合同的E.用人单位决定提前解散的(正确答案)答案解析：经济补偿（劳动者没问题基本都要补偿）：（1）协商解除：用人单位主动提出解除（2）劳动者单方解约（无预告解除）：用人单位违法、违规、违章指挥、强令冒险作业等情形，劳动者随时或即时解约。（3）用人单位单方解约：预告解除、经济性裁员。（4）劳动合同期满用人单位无故拒绝续签/降低劳动合同约定的条件，劳动者拒绝续签。（5）用人单位破产、被吊销执照、责令关闭、撤销、提前解散等。8.劳动者的下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有（）。*A.在试用期间证明不符合录用条件的(正确答案)B.严重违反用人单位规章制度的(正确答案)C.严重失职、徇私舞弊给用人单位造成重