建筑工程项目施工合同(2024版)

建筑工程项目施工合同(2024版)合同编号：__________建筑工程项目施工合同（2024版）第一条工程概况1.1本项目位于__________，占地面积约为__________平方米，建筑面积约为__________平方米。1.2本项目的建设内容主要包括：__________。1.3本项目的施工工期为__________个月，自双方签订本合同之日起计算。第二条施工范围及质量标准2.1乙方应按照本项目的设计文件、施工图纸、技术规范和标准要求，完成本项目的施工任务。2.2乙方应保证施工过程中各项工程质量符合国家及行业相关法律法规、标准和规范的要求，确保工程安全、环保、节能。2.3乙方应严格按照合同约定的施工进度计划组织施工，确保项目按时完工。第三条合同价格及支付方式3.1本项目的合同总价为人民币__________元（大写：_______________________元整），包括：工程费、材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。3.2双方同意，合同总价可根据工程实际情况进行调整，具体调整方式按照双方另行签订的补充协议执行。（1）业主按乙方完成的工程进度支付相应比例的工程款；（2）支付进度款的具体比例和时间，双方另行协商确定。3.4双方同意，工程竣工验收合格后，业主支付剩余的工程款。第四条施工许可及验收4.1乙方应依法办理本项目施工所需的各项手续，包括但不限于施工许可证、临时用地、临时用电等。4.2乙方应按照施工许可证规定的施工范围、施工时间、施工标准等进行施工。4.3工程竣工后，乙方应按照相关法律法规和标准要求组织验收，并将验收结果报告业主。4.4业主应在收到乙方提交的验收报告后，按照约定时间组织相关单位进行验收。验收不合格的，乙方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。第五条违约责任5.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：__________。5.2乙方施工过程中出现质量问题，导致工程不合格的，应承担返工、整改等费用，并支付违约金，违约金计算方式为：__________。5.3业主未按照约定时间支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。5.4双方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.设计文件3.技术规范和标准要求4.施工许可证5.临时用地协议6.临时用电协议7.验收报告8.工程款支付凭证9.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工任务：认定：未按照约定的工期、质量、标准完成施工任务。违约金计算方式：按照合同总价的一定比例计算。2.乙方施工过程中出现质量问题，导致工程不合格：认定：工程质量不符合国家及行业相关法律法规、标准和规范的要求。违约金计算方式：按照合同总价的一定比例计算。3.业主未按照约定时间支付工程款：认定：未按照约定的时间支付工程款。违约金计算方式：按照应付款项的一定比例计算。4.双方违反合同约定，给对方造成损失：认定：违反合同约定，导致对方损失。赔偿责任：根据损失金额进行赔偿。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责项目的投资和监督。2.乙方：指合同中的施工方，负责项目的施工。3.施工图纸：指项目施工所需的详细图纸和设计文件。4.设计文件：指项目设计所需的图纸、技术说明等文件。5.技术规范和标准要求：指国家及行业相关的施工技术规范和标准。6.施工许可证：指项目施工所需的许可证，由相关部门颁发。7.临时用地：指项目施工期间所需的临时用地。8.临时用电：指项目施工期间所需的临时用电。9.验收报告：指项目竣工后，由乙方提交的验收报告。10.工程款：指业主根据乙方完成的工程进度支付的款项。11.违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整工期，必要时签订补充协议。2.工程质量问题：解决办法：乙方进行整改，直至达到验收标准；业主有权要求乙方支付违约金。3.支付纠纷：解决办法：双方依据合同约定，按时支付工程款；如有争议，可通过友好协商或法律途径解决。4.施工许可及验收问题：解决办法：乙方依法办理相关手续，确保施工合法合规；业主按照约定时间组织验收。5.合同争议：解决办法：通过友好协商解决；协商不成的，可以