2024版机电工程承包条款及管理准则

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024版机电工程承包条款及管理准则本合同目录一览1.承包商的责任与义务1.1承包商的工作范围1.2承包商的质量标准1.3承包商的施工进度1.4承包商的材料供应2.业主的责任与义务2.1业主的配合与支持2.2业主的支付义务2.3业主的变更要求2.4业主的验收标准3.合同价格与支付3.1合同价格的确定3.2预付款的支付3.3工程进度款的支付3.4最终付款的支付4.合同的变更与解除4.1合同变更的条件4.2合同变更的程序4.3合同解除的条件4.4合同解除的程序5.合同的履行与验收5.1承包商的施工要求5.2业主的监督与检查5.3工程验收的标准5.4工程移交的要求6.违约责任与赔偿6.1承包商的违约责任6.2业主的违约责任6.3违约赔偿的计算与支付7.争议解决与法律适用7.1争议解决的方式7.2法律适用的规定8.合同的有效期与终止8.1合同的有效期8.2合同的终止条件8.3合同终止后的处理9.其他条款9.1保密条款9.2知识产权的保护9.3不可抗力的规定9.4合同的修改与补充10.合同的签署与生效10.1合同的签署程序10.2合同的生效条件11.附件11.1工程图纸11.2技术规范11.3材料供应清单12.合同的翻译与解释12.1合同的翻译12.2合同的解释13.合同的修订与更新13.1合同修订的条件13.2合同更新的程序14.合同的终止与解除14.1合同终止的条件14.2合同解除的程序第一部分：合同如下：第一条承包商的责任与义务1.1承包商的工作范围承包商应按照本合同附件中的工程图纸和技术规范要求，完成机电工程的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作。1.2承包商的质量标准承包商应保证工程质量达到本合同附件中的技术规范要求，并符合国家相关法律法规及行业标准。1.3承包商的施工进度承包商应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应按照合同约定承担相应的违约责任。1.4承包商的材料供应承包商应对工程所需材料进行采购，并保证材料的质量、数量和交付时间符合合同约定。第二条业主的责任与义务2.1业主的配合与支持业主应提供工程所需的场地、水源、电源、通信等基础设施，并保证其符合工程要求。2.2业主的支付义务业主应按照本合同约定的付款方式和时间，向承包商支付合同价款。2.3业主的变更要求业主如需对工程进行变更，应提前向承包商提出，并由双方协商确定变更后的工程范围、价格和工期等。2.4业主的验收标准业主应按照本合同附件中的技术规范和验收标准，对工程进行验收。第三条合同价格与支付3.1合同价格的确定本合同的合同价为人民币【】元整（大写：【】元整），包括工程设计、采购、施工、调试、验收等全部费用。3.2预付款的支付业主应在合同签订后【】天内，向承包商支付预付款人民币【】元整（大写：【】元整）。3.3工程进度款的支付业主应按照承包商提交的进度报表，支付相应的工程进度款。3.4最终付款的支付工程验收合格后，业主应向承包商支付合同价款扣除预付款、进度款后的剩余金额。第四条合同的变更与解除4.1合同变更的条件合同变更需由业主提出，并经双方协商一致。4.2合同变更的程序合同变更应签订书面变更协议，并作为本合同的附件。4.3合同解除的条件合同解除需由业主提出，并经双方协商一致。4.4合同解除的程序合同解除应签订书面解除协议，并按照本合同约定的付款方式和时间支付相应的违约金。第五条合同的履行与验收5.1承包商的施工要求承包商应按照本合同附件中的工程图纸和技术规范进行施工，并保证工程质量。5.2业主的监督与检查业主有权对工程施工进行监督和检查，要求承包商按照合同约定完成工程。5.3工程验收的标准工程验收应按照本合同附件中的技术规范和验收标准进行。5.4工程移交的要求工程验收合格后，承包商应向业主移交完整的工程资料、设备和技术培训。第六条违约责任与赔偿6.1承包商的违约责任承包商如有违约行为，应承担相应的违约责任，并赔偿业主因此造成的损失。6.2业主的违约责任业主如有违约行为，应承担相应的违约责任，并赔偿承包商因此造成的损失。6.3违约赔偿的计算与支付违约赔偿金额应根据实际损失计算，并按照本合同约定的付款方式和时间支付。第八条争议解决与法律适用7.1争议解决的方式双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2法律适用的规定本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条合同的有效期与终止8.1合同的有效期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年，自工程验收合格之日起计算。8.2合同的终止条件本合同的有效期届满或者双方另有约定的终止条件出现时，合同终止。8.3合同终止后的处理合同终止后，承包商应按照业主的要求，对工程进行必要的维护和保养，并按照本合同约定的付款方式和时间支付相应的费用。第十条其他条款9.1保密条款双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。9.2知识产权的保护双方同意，本合同涉及的工程设计、技术成果等知识产权，归【】方所有，未经对方同意，不得向第三方转让或者许可使用。9.3不可抗力的规定因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，遭受不可抗力影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。9.4合同的修改与补充本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十一条合同的签署与生效10.1合同的签署程序本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同的生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起【】日内，经双方确认无异议后生效。第十二条附件11.1工程图纸本合同附件包括工程图纸【】份，双方确认图纸内容作为本合同的一部分。11.2技术规范本合同附件包括技术规范【】份，双方确认规范内容作为本合同的一部分。11.3材料供应清单本合同附件包括材料供应清单【】份，双方确认清单内容作为本合同的一部分。第十三条合同的翻译与解释12.1合同的翻译本合同的中文文本为正式版本，如双方需要其他语言的翻译版本，应以中文文本为准。12.2合同的解释本合同的解释权归【】方所有。第十四条合同的修订与更新13.1合同修订的条件本合同在履行过程中，如因政策调整、市场变化等原因需要修订，双方可以签订修订协议。13.2合同更新的程序合同修订后，双方应签署书面修订协议，并按照本合同约定的付款方式和时间支付相应的费用。第十五条合同的终止与解除14.1合同终止的条件本合同在有效期内，双方同意提前终止合同的，应当签订书面终止协议。14.2合同解除的程序合同解除应当双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除后，双方应当按照本合同约定的方式处理善后事宜。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求：工程图纸应包括所有施工所需的设计图纸，包括但不限于建筑、结构、电气、给排水、暖通等专业的图纸。图纸应清晰、完整，并符合国家相关标准和规范。附件说明：工程图纸是指导施工的重要文件，双方应共同确认图纸内容的准确性和完整性。附件二：技术规范详细要求：技术规范应包括工程的施工工艺、质量标准、材料要求等技术要求。规范应详细、具体，便于施工人员理解和执行。附件说明：技术规范是保证工程质量的重要依据，双方应共同遵守规范的要求。附件三：材料供应清单详细要求：材料供应清单应包括工程所需的所有材料名称、规格、数量、质量标准等信息。清单应准确、完整，便于双方核对和管理。附件说明：材料供应清单是控制工程成本和质量的关键文件，双方应共同确认清单内容的准确性。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包商未能按照合同约定的工期完成工程。2.承包商提供的材料不符合合同约定的质量标准。3.业主未能按照合同约定的时间支付预付款、进度款或最终付款。4.业主未经承包商同意，对工程进行变更。违约责任认定标准：1.工期延误：每延误一天，承包商应向业主支付合同价款的【】%作为违约金。2.质量问题：如材料不符合质量标准，承包商应负责更换或修复，并承担因此产生的费用。3.支付延误：业主未能按约定时间支付款项，每延误一天，应向承包商支付合同价款的【】%作为违约金。4.变更违约：业主未经同意进行变更，应承担因此产生的额外费用，并向承包商支付违约金。示例说明：如果承包商未能在合同约定的时间内完成工程，导致工期延误，根据违约责任认定标准，承包商应向业主支付相应的违约金。例如，如果合同价款为100万元，工期延误一天，承包商应支付1万元的违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指违