2024年度建筑工程施工劳务分包合同

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年度建筑工程施工劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体1.1分包方名称1.2分包方地址1.3分包方联系方式1.4总包方名称1.5总包方地址1.6总包方联系方式第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程进度2.5工程预算第三条劳务分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程质量标准3.4分包工程时间节点第四条劳务报酬及支付方式4.1劳务报酬金额4.2劳务报酬支付方式4.3劳务报酬支付时间4.4款项支付凭证第五条劳务人员管理5.1劳务人员资质要求5.2劳务人员数量5.3劳务人员培训5.4劳务人员劳动保障第六条工程质量与安全6.1工程质量标准6.2安全防护措施6.3事故责任划分第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担方式7.3违约金计算方式第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁机构8.3诉讼管辖法院第九条合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款第十一条合同的履行地及法律适用11.1合同履行地11.2法律适用第十二条其他约定12.1合同的修改和补充12.2合同的副本12.3附件第十三条合同签订日期13.1甲方（总包方）签字13.2乙方（分包方）签字第十四条合同生效日期14.1合同生效时间14.2合同有效期第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1分包方名称：填写分包方的全称，应与营业执照上的名称一致。1.2分包方地址：分包方的注册地址，应与营业执照上的地址一致。1.3分包方联系方式：分包方的有效联系电话、传真、电子邮箱等联系方式。1.4总包方名称：填写总包方的全称，应与营业执照上的名称一致。1.5总包方地址：总包方的注册地址，应与营业执照上的地址一致。1.6总包方联系方式：总包方的有效联系电话、传真、电子邮箱等联系方式。第二条工程概述2.1工程名称：填写工程项目的名称，应与工程合同上的名称一致。2.2工程地点：工程项目的具体地点，包括省、市、县（区）及项目地址。2.3工程内容：详细描述分包工程的范围和内容，包括施工图纸、工程量清单等。2.4工程进度：明确工程项目的开工日期、竣工日期及关键节点。2.5工程预算：分包工程的预算金额，包括工程款、材料款、人工费等。第三条劳务分包范围3.1分包工程内容：详细列出分包方应完成的工程内容，包括工序、工程量等。3.2分包工程量：明确分包工程的数量，以工程量清单为准。3.3分包工程质量标准：根据工程特点和总包方的要求，明确分包工程的质量标准。3.4分包工程时间节点：列出分包工程的关键时间节点，包括工程开工、竣工、验收等。第四条劳务报酬及支付方式4.1劳务报酬金额：分包工程的合同金额，应与工程预算一致。4.2劳务报酬支付方式：支付方式可以采取进度付款、验收合格后付款等。4.3劳务报酬支付时间：明确每次支付的时间和比例，以及一次支付的时间。4.4款项支付凭证：支付款项时，应提供相应的支付凭证，如银行转账凭证、现金支付记录等。第五条劳务人员管理5.1劳务人员资质要求：分包方应按工程需求提供具有相应资质的劳务人员。5.2劳务人员数量：明确分包方在工程期间提供的劳务人员数量，包括各工种的人数。5.3劳务人员培训：分包方应对劳务人员进行必要的培训和安全教育，确保其具备施工技能和安全意识。5.4劳务人员劳动保障：分包方应依法为劳务人员缴纳社会保险，保障其合法权益。第六条工程质量与安全6.1工程质量标准：分包方应按照工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。6.2安全防护措施：分包方应制定并落实施工现场的安全防护措施，防止安全事故的发生。6.3事故责任划分：对于发生的工程质量安全事故，应明确责任划分和赔偿责任。第七条违约责任7.1违约行为：列举分包方和总包方在合同履行过程中可能出现的违约行为。7.2违约责任承担方式：对于违约行为，明确违约责任的具体承担方式，如违约金、赔偿损失等。7.3违约金计算方式：如合同中约定违约金，应明确违约金的计算方式和标准。第八条争议解决8.1争议解决方式：合同争议可以通过友好协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。8.2仲裁机构：如选择仲裁解决争议，明确仲裁机构名称和地点。8.3诉讼管辖法院：如选择诉讼解决争议，明确管辖法院的名称和地点。第九条合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更程序：合同变更需双方协商一致，并以书面形式确认。9.3合同解除条件：合同解除的条件，如违约、不可抗力等。第十条保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中获得的技术秘密、商业秘密等。10.2保密期限：保密信息的保护期限，自合同解除或终止之日起计算。10.3违约保密条款：违反保密条款的责任及处理方式。第十一条合同的履行地及法律适用11.1合同履行地：合同履行地点，即工程项目的施工地点。11.2法律适用：合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二条其他约定12.1合同的修改和补充：合同的修改和补充必须以书面形式进行，并由双方签字盖章确认。12.2合同的副本：合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。12.3附件：合同附件包括工程量清单、施工图纸、技术规范等。第十三条合同签订日期13.1甲方（总包方）签字：总包方的授权代表签字。13.2乙方（分包方）签字：分包方的授权代表签字。第十四条合同生效日期14.1合同生效时间：合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同有效期：合同的有效期限，自合同生效之日起至工程竣工验收合格日止。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单详细列出分包工程的所有工程量，包括单项工程量、单位工程量及其对应的工程款项。附件2：施工图纸包含分包工程的施工图纸，详细标注工程的设计要求、施工标准等。附件3：技术规范详细列出分包工程所涉及的技术规范，包括材料要求、施工工艺、质量标准等。附件4：安全防护措施方案明确分包工程施工期间的安全防护措施，包括施工现场安全、施工人员安全等。附件5：劳务人员名单列出分包方计划派遣的劳务人员名单，包括姓名、工种、资质等信息。附件6：付款凭证包括分包工程款项的支付凭证，如银行转账凭证、现金支付记录等。附件7：验收报告工程竣工后，由总包方出具的工程验收报告。附件8：工程变更通知如工程发生变更，需提供工程变更通知，详细描述变更内容。说明二：违约行为及责任认定：违约行为1：分包方未按合同约定完成工程分包方未按照合同约定的时间、质量标准完成工程，视为违约。责任认定：分包方应按照合同约定，按时完成工程，确保工程质量。如分包方未按约定完成工程，应承担逾期竣工的违约责任，如支付违约金、赔偿总包方损失等。违约行为示例：分包方由于管理不善，导致工程进度严重滞后，未能在合同约定的工期内完成工程。违约行为2：分包方工程质量不符合约定分包方完成的工程质量不符合合同约定的质量标准，视为违约。责任认定：分包方应保证工程质量符合合同约定的质量标准。如分包方完成的工程质量不符合约定，应承担质量不合格的违约责任，如重新施工、支付违约金、赔偿总包方损失等。违约行为示例：分包方施工的某项工程部分工程质量不达标，经检测不符合合同约定的质量标准。违约行为3：分包方未按约定支付劳务报酬分包方未按照合同约定的时间和方式支付劳务报酬，视为违约。责任认定：分包方应按合同约定及时足额支付劳务报酬。如分包方未按约定支付劳务报酬，应承担逾期支付的违约责任，如支付违约金、赔偿总包方损失等。违约行为示例：分包方未能在约定的时间内支付劳务报酬，导致工程停工。说明三：法律名词及解释：法律名词1：劳动合同劳动合同是指劳动者与用人单位之间建立的、明确双方权利义务关系的书面协议。在本合同中的应用：分包方应与派遣的劳务人员签订劳动合同，明确双方的权利和义务。法律名词2：劳务分包劳务分包是指总包方将其所承包的工程中的部分工程或全部工程，以一定的方式分包给分包方施工。在本合同中的应用：总包方将工程中的部分工程分包给分包方，分包方应按