青海建筑合同范本

青海建筑合同范本第一篇范文：合同编号：[请插入具体合同编号]甲方：__________（甲方全称）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________（乙方全称）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为房地产开发商，拥有位于青海省的__________项目的开发权；乙方为具备相应资质和能力的建筑施工企业，愿意承担该项目的施工任务。双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：青海省__________1.3工程规模：__________1.4工程结构：__________1.5工程质量标准：__________（请插入相关质量标准）二、合同金额2.1本合同总价款为人民币__________元整（大写：__________元整），包含施工图范围内的所有工程内容。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人员工资、材料费、机械使用费、管理费、利润等所有费用。2.3合同价款支付方式及进度：（1）施工前，甲方应支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方应支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。三、施工期限3.1乙方应按照甲方要求，确保工程在__________年__________月__________日前竣工交付。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。四、工程质量及验收4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收分为中间验收和竣工验收，验收不合格的工程，乙方应负责整改直至达到验收标准。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。六、违约责任6.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________年__________月__________日1.施工图纸及设计文件2.工程量清单3.材料及设备采购合同4.施工组织设计5.相关法律法规、行业标准等资料第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[请插入具体合同编号]甲方：__________（甲方全称）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________（乙方全称）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________第三方：__________（第三方全称）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为房地产开发商，拥有位于青海省的__________项目的开发权；乙方为具备相应资质和能力的建筑施工企业，愿意承担该项目的施工任务；第三方为专业监理机构，愿意提供工程监理服务。为确保工程质量、安全及进度，甲方主导本合同，明确各方的责权利。经充分协商，达成以下合同条款：一、甲方权益主导1.1甲方作为项目发起人和投资方，拥有项目的最终决策权和管理权。1.2甲方负责项目的立项、规划、报批等前期工作，并承担相关费用。1.3甲方有权对乙方的施工过程进行监督、检查，确保工程质量、安全及进度。1.4甲方有权根据合同约定，对乙方进行奖励或罚款。1.5甲方有权在合同履行过程中，对第三方提供的监理服务进行评价和监督。二、乙方责权利2.1乙方按照甲方的要求，承担__________项目的施工任务，确保工程质量、安全及进度。2.2乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。2.3乙方应接受甲方的监督、检查，如有违规行为，应承担相应责任。2.4乙方应按照合同约定，向甲方支付相关费用。三、第三方责权利3.1第三方作为监理机构，负责对__________项目的施工过程进行监理，确保工程质量、安全及进度。3.2第三方应按照甲方的要求，提供真实、准确的监理报告，并对监理过程保密。3.3第三方应接受甲方的评价和监督，如有违规行为，应承担相应责任。四、合同金额及支付方式4.1本合同总价款为人民币__________元整（大写：__________元整），包含施工图范围内的所有工程内容。4.2乙方报价应包含全部工程内容的人员工资、材料费、机械使用费、管理费、利润等所有费用。4.3合同价款支付方式及进度：（1）施工前，甲方应支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方应支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。五、施工期限5.1乙方应按照甲方要求，确保工程在__________年__________月__________日前竣工交付。5.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。六、工程质量及验收6.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。6.2工程验收分为中间验收和竣工验收，验收不合格的工程，乙方应负责整改直至达到验收标准。七、保密条款7.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。八、违约责任8.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________第三方代表（签字）：__________签订日期：__________年__________月__________日1.施工图纸及设计文件2.工程量清单3.材料及设备采购合同4.施工组织第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[请插入具体合同编号]甲方：__________（甲方全称）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________（乙方全称）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________第三方：__________（第三方全称）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为房地产开发商，拥有位于青海省的__________项目的开发权；乙方为具备相应资质和能力的建筑施工企业，愿意承担该项目的施工任务；第三方为专业监理机构，愿意提供工程监理服务。为确保工程质量、安全及进度，乙方主导本合同，明确各方的责权利。经充分协商，达成以下合同条款：一、乙方权益主导1.1乙方作为施工企业，拥有施工过程中的决策权和管理权。1.2乙方负责施工项目的实施，包括人员安排、进度控制、质量管理等。1.3乙方有权根据合同约定，对甲方的支付行为进行监督和追究。1.4乙方有权在合同履行过程中，对第三方提供的监理服务进行评价和监督。1.5乙方在工程质量、安全及进度方面享有相应的权益。二、甲方责权利2.1甲方作为项目发起人和投资方，负责项目的立项、规划、报批等前期工作。2.2甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款，并保证支付的及时性和准确性。2.3甲方有权对乙方的施工过程进行监督、检查，确保工程质量、安全及进度。2.4甲方应承担合同约定的相关费用，并按照约定的时间和方式支付给乙方。三、第三方责权利3.1第三方作为监理机构，负责对__________项目的施工过程进行监理，确保工程质量、安全及进度。3.2第三方应按照乙方的要求，提供真实、准确的监理报告，并对监理过程保密。3.3第三方应接受乙方的评价和监督，如有违规行为，应承担相应责任。四、合同金额及支付方式4.1本合同总价款为人民币__________元整（大写：__________元整），包含施工图范围内的所有工程内容。4.2乙方报价应包含全部工程内容的人员工资、材料费、机械使用费、管理费、利润等所有费用。4.3合同价款支付方式及进度：（1）施工前，甲方应支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方应支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。五、施工期限5.1乙方应按照甲方要求，确保工程在__________年__________月__________日前竣工交付。5.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。六、工程质量及验收6.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。6.2工程验收分为中间验收和竣工验收，验收不合格的工程，乙方应负责整改直至达到验收标准。七、保密条款7.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。八、违约责任8.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方