一级监理工程师建设工程合同管理（建设工程总承包合同管理）模拟试卷1（共128题）

一级监理工程师建设工程合同管理（建设工程总承包合同管理）模拟试卷1（共5套）（共128题）一级监理工程师建设工程合同管理（建设工程总承包合同管理）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共17题，每题1.0分，共17分。)1、我国的标准设计施工总承包合同采用()的合同模式，项目建设的预期目标容易实现。A、固定工期，不固定费用B、固定工期，固定费用C、固定费用，不固定工期D、补偿或不补偿费用两选一标准答案：D知识点解析：工程总承包合同通常采用固定工期、固定费用的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。我国的标准设计施工总承包合同，分别给出可以补偿或不补偿两种可供发包人选择的合同模式。2、设计施工总承包合同文件中对“发包人要求”的响应文件是()。A、投标函及投标函附录B、价格清单C、合同协议书D、承包人建议书标准答案：D知识点解析：承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，其内容包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明；分包方案；对发包人要求中的错误说明等内容。3、对于采用无条件补偿条款的设计施工总承包合同而言，承包人经过复核并未发现发包人要求中的错误。合同实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，则发包人()。A、不承担赔偿责任B、应承担由此增加的费用C、应承担由此增加的费用和(或)工期延误D、应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润标准答案：D知识点解析：对于发包人要求中的错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款：(1)无条件补偿条款：承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。(2)有条件补偿条款：①复核时发现错误：承包人复核时对发现的错误通知发包人后，发包人坚持不做修改的，对确实存在错误造成的损失，应补偿承包人增加的费用和(或)顺延合同工期。②复核时未发现错误：承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误。由于两个条款的承担责任的条件不同，应明确合同采用其中的一个条款。4、标准设计施工总承包合同规定，如果由于发包人原因导致工程延期竣工，则承包人()。A、无义务保证履约担保继续有效B、有义务保证履约担保继续有效C、有权通知发包人终止履约担保D、重新提供履约担保标准答案：B知识点解析：如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。5、设计施工总承包合同规定，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出()。A、价格调整要求B、解除合同C、工程变更要求D、价格调整要求，或者解除合同标准答案：D知识点解析：因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。6、标准设计施工总承包合同规定，设计过程中因发包人原因影响了设计进度，则应()。A、要求承包人修正设计进度计划B、按发包人要求办理C、按变更对待D、要求承包人加快设计进度标准答案：C知识点解析：承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划。报发包人批准后执行。设计过程中因发包人原因影响了设计进度，如改变发包人要求文件中的内容或提供的原始基础资料有错误，应按变更对待。7、按照设计施工总承包合同条款的规定，在合同履行过程中对合同进度计划进行修订的条件是：()造成工程的实际进度与合同进度计划不符。A、发包人原因B、承包人原因C、监理人原因D、不论何种原因标准答案：D知识点解析：设计施工总承包合同条款规定：不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准。监理人也可以直接向承包人发出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人审查并获得发包人同意后，应在专用条款约定的期限内批复。8、设计施工总承包合同拟支付款项中的勘察设计费分解的原则是()。A、按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B、按照勘察设计文件审查通过的时间、对应的工作量进行分解C、按照勘察设计工作阶段、对应的工作量进行分解D、按照合同进度计划对应的工作量进行分解标准答案：A知识点解析：设计施工总承包合同拟支付款项中的勘察设计费分解原则是：按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。9、设计施工总承包合同条款规定，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的()天内完成审核。A、7B、14C、21D、28标准答案：B知识点解析：监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。10、设计施工总承包合同条款规定，承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更时，应立即通知监理人。说明原因并附详细依据，此时()。A、发包人撤销变更意向书B、监理人撤销变更意向书C、监理人与发包人协商后撤销变更意向书D、监理人与承包人和发包人协商后，确定撤销、改变或不改变原变更意向书标准答案：D知识点解析：承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更时，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后，确定撤销、改变或不改变原变更意向书。11、设计施工总承包合同通用条款规定，发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后()天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。A、7B、14C、21D、28标准答案：D知识点解析：发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知。并说明发包人有权扣减的付款和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和(或)延长缺陷责任期的权利。12、设计施工总承包合同条款规定，承包人按竣工结算条款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在()所发生的任何索赔。A、设计期间B、施工期间C、整个合同有效期间D、合同工程接收证书颁发前标准答案：D知识点解析：本题考核的是索赔期限问题。合同条款规定，承包人按竣工结算条款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。换句话说，设计、施工以及竣工验收期间的索赔权利在接受了竣工付款证书后即已终止。13、设计施工总承包合同条款规定，监理人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的()天内不予答复的，视为认可索赔。A、28B、35C、42D、49标准答案：C知识点解析：设计施工总承包合同通用条款规定，监理人收到承包人提交的索赔通知书后应及时审查索赔通知书的内容，查验有关记录和证明材料，按合同商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人在上述42天内不予答复的，视为认可索赔。14、按照设计施工总承包合同条款的规定，合同履行中发生由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的违约情况时，()。A、承包人应自费重新进行竣工试验或竣工后试验B、发包人重新进行竣工试验或竣工后试验。所需费用由承包人承担C、承包人应按照发包人要求中的未能通过竣工(或竣工后)试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任D、按合同约定的数额向发包人支付违约金标准答案：C知识点解析：设计施工总承包合同通用条款规定，发生由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工(或竣工后)试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。15、设计施工总承包合同条款规定，承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。A、7B、14C、21D、28标准答案：C知识点解析：设计施工总承包合同条款规定，承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在14天内，确定竣工试验的具体时间。16、设计施工总承包合同条款规定，缺陷责任期内任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能。承包人应()全部费用由责任方承担。A、重新进行检查和功能性试验B、按监理人指示限期改正C、重新进行合同约定的试验和试运行D、重新进行各种性能测试标准答案：C知识点解析：设计施工总承包合同条款规定，缺陷责任期内任何一项缺陷或损坏修复后经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，全部费用由责任方承担。17、根据设计施工总承包合同条款的规定，竣工后试验应由()进行。A、发包人B、承包人C、监理人D、发包人或承包人标准答案：D知识点解析：设计施工总承包合同条款规定，通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，在专用条款约定的时间内进行竣工后试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。二、多项选择题(本题共9题，每题1.0分，共9分。)18、对于发包人来说，采用设计施工总承包合同方式的优点包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：对于发包人来说采用设计施工总承包合同方式的优点主要包括：(1)单一的合同责任；(2)固定工期、固定费用；(3)可以缩短建设周期；(4)减少设计变更；(5)减少承包人的索赔。19、设计施工总承包合同文件的组成包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：标准设计施工总承包合同通用条款规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)发包人要求；(7)承包人建议书；(8)价格清单；(9)其他合同文件一经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。20、设计施工总承包合同文件发包人要求中规定的发包人的配合工作包括()。标准答案：B,D知识点解析：在发包人要求应说明的工程范围中规定的发包人的配合工作包括：(1)提供的现场条件(施工用电、用水和施工排水)；(2)提供的技术文件(发包人的需求任务书和已完成的设计文件)。21、设计施工总承包合同文件发包人要求中规定的其他要求包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：设计施工总承包合同文件发包人要求中规定的其他要求包括：对承包人的主要人员资格要求；相关审批、核准和备案手续的办理；对项目业主人员的操作培训；分包；设备供应商；缺陷责任期的服务要求等。22、设计施工总承包合同中属于暂列金额内支出的项目包括()。标准答案：A,D知识点解析：设计施工总承包合同通用条款中对承包人在投标阶段，按照发包人在价格清单中给出的计日工和暂估价的报价均属于暂列金额内支出项目。通用条款内分别列出两种可选用的条款：一种是计日工费和暂估价均已包括在合同价格内，实施过程中不再另行考虑；另一种是实际发生的费用另行补偿的方式。订立合同时应明确本合同采用哪个条款的规定。23、设计施工总承包合同拟支付款项通常可分解为()等。标准答案：A,B,D,E知识点解析：设计施工总承包合同拟支付款项可分解为：(1)勘察设计费；(2)材料和工程设备费；(3)技术服务培训费；(4)其他工程价款。以上分解的各项费用计算并汇总后，便形成了月度支付的分解报告。24、按设计施工总承包合同通用条款规定，监理人发出文件的内容构成变更的，其变更程序为()。标准答案：A,B知识点解析：监理人发出文件的内容构成变更的实施程序为：承包人向监理人提出书面变更建议—监理人与发包人共同研究后，确认存在变更—监理人向承包人发出变更指示；或监理人与发包人共同研究后，不同意作为变更的—监理人书面答复承包人。25、设计施工总承包合同履行中由于承包人违约导致合同解除，发包人发出解除合同通知后，有权()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：设计施工总承包合同通用条款规定，因承包人违约解除合同，发包人发出解除合同通知后因继续完成该工程需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。为结清全部合同款项，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金；因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。26、下列有关合同争议解决的说法中，正确的有()。标准答案：B,D,E知识点解析：根据有关法律及合同条款的规定：(1)合同争议的解决方式有：协商、争议评审(调解)、申请仲裁和提起诉讼。(2)在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。(3)采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会向双方调查争议细节，必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行。发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议。经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。一级监理工程师建设工程合同管理（建设工程总承包合同管理）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共17题，每题1.0分，共17分。)1、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的()小时内向总监理工程师提出书面异议。A、12B、24C、36D、48标准答案：D知识点解析：监理人应按约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时。可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。2、设计施工总承包合同履行过程中承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归()享有。A、发包人B、承包人C、发包人和承包人共同D、合同担保人标准答案：A知识点解析：有关设计施工总承包合同的知识产权问题应注意以下三点：(1)承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有(专用合同条款另有约定除外)。(2)承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。(3)承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人自行承担。3、订立设计施工总承包合同时，承包人如果发现发包人要求违反法律规定，承包人应书面通知发包人改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，则承包人()。A、应继续履行合同义务B、要求发包人承担违约责任C、暂停履行合同义务D、有权拒绝履行合同义务，直至解除合同标准答案：D知识点解析：承包人阅读、复核发包人要求，如果发现其要求违反法律规定，承包人应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人的全部损失。4、设计施工总承包合同规定，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，发包人可()。A、通知承包人承担违约责任B、通知承包人暂停合同履行C、通知承包人解除合同D、代为办理，所需费用由承包人承担标准答案：D知识点解析：有关未按约定投保的补救应注意两点：(1)如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。(2)因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承包人承担。5、设计施工总承包合同规定，承包人完成设计工作所应遵守的法律、规范和标准，均应采用()的版本。A、基准日适用B、基准日之后适用C、发包人规定D、监理人规定标准答案：A知识点解析：承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本。6、标准设计施工总承包合同规定，如果承包人需要修改已提交的设计文件，或按监理人要求对已提交的设计文件进行修改的，应向监理人提交修改后的设计文件，此时发包人对设计文件的审查期限应()。A、重新起算B、由监理人决定C、由发包人决定D、由承包人与发包人协商确定标准答案：A知识点解析：如果承包人需要修改已提交的设计文件，应立即通知监理人。向监理人提交修改后的设计文件后，审查期重新起算。发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，监理人应以书面形式通知承包人，说明不符合要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算。7、按照法律法规的规定，合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由()承担。A、发包人B、承包人C、监理人D、国家有关部门标准答案：A知识点解析：按照法律法规的规定，合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批的报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由发包人承担。8、设计施工总承包合同拟支付款项中的技术服务培训费分解原则是()。A、按合同进度计划对应的工作量进行分解B、按实际进行的技术服务培训工作量进行分解C、按监理人认可的技术服务培训工作量进行分解D、按价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进分解标准答案：D知识点解析：设计施工总承包合同拟支付款项中的技术服务培训费分解原则是：按价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解。9、设计施工总承包合同条款规定，若没有()的变更指示，承包人不得擅自变更合同内容。A、发包人B、监理人C、政府管理部门D、发包人和监理人标准答案：B知识点解析：在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按约定的变更程序向承包人做出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。合同变更应在合同相应内容实施前提出，否则发包人应承担由此给承包人造成的损失。若没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更合同内容。10、设计施工总承包合同条款规定，监理人收到承包人书面变更建议并与发包人共同研究后，确认存在变更时，应在收到承包人书面建议后的()天内做出变更指示。A、7B、14C、21D、28标准答案：B知识点解析：监理人收到承包人书面变更建议与发包人共同研究后，确认存在变更时，应在收到承包人书面建议后的14天内做出变更指示；不同意作为变更的，应书面答复承包人。11、设计施工总承包合同条款规定，承包人未在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书的，则()。A、丧失要求追加付款的权利，但工期可予以顺延B、工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款C、工期不予顺延，但承包人可以获得追加付款D、无法获得全部索赔金额及延长工期的时间标准答案：B知识点解析：设计施工总承包合同条款规定，承包人未在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书的，则丧失索赔的权利，即工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款。12、设计施工总承包合同条款规定，承包人提出索赔的期限自()时终止。A、竣工验收通过B、颁发工程接收证书C、接受竣工结算证书D、接受最终结清证书标准答案：D知识点解析：合同终止时承包人的索赔权利也随之终止。承包人接受最终结清证书时合同即终止，因此承包人提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。13、设计施工总承包合同条款规定。发包人未能按要求提供有关文件而造成合同进度计划工作延误的，应给承包人()。A、延长工期B、增加费用C、延长工期和(或)增加费用D、延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润标准答案：D知识点解析：设计施工总承包合同通用条款1.6.2规定，发包人未能按要求提供有关文件而造成合同进度计划工作延误的，应给承包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。换句话说，在这种情况下，承包人可获得工期、费用和利润补偿。14、按照设计施工总承包合同条款的规定，合同履行过程中发生承包人违反禁止转包的合同约定，私自将合同的全部或部分义务转移给其他人的违约情况时，发包人可通知承包人()。A、在指定的期限内纠正其违约行为B、立即解除合同C、立即暂停合同的履行D、向发包人支付约定的违约金标准答案：A知识点解析：设计施工总承包合同通用条款规定，承包人发生：(1)由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验；(2)由于承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同这两项以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。15、设计施工总承包合同条款规定，竣工试验通过后，承包人应()。A、提交竣工验收申请报告B、提交竣工验收资料清单C、按合同约定进行工程及工程设备试运行D、提交操作和维护手册标准答案：C知识点解析：设计施工总承包合同条款规定，某项竣工试验未能通过时，承包人应按监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。竣工试验通过后，承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等按专用条款约定执行。16、设计施工总承包合同条款规定，缺陷责任期内监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因。属于发包人原因造成的，发包人应承担()。A、修复费用B、修复和查验的费用C、查验的费用D、修复和查验的费用，并支付承包人合理利润标准答案：D知识点解析：设计施工总承包合同条款规定，缺陷责任期内发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位又遭损坏的，监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用；属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。17、设计施工总承包合同条款规定，承包人原因造成某项竣工后试验未能通过，承包人应按照合同约定进行赔偿，或者()。A、按合同约定支付违约金，并承担合同约定的相应责任B、延长缺陷责任期，并承担合同约定的相应责任C、重新进行竣工验收，并承担合同约定的相应责任D、承包人提出修复建议，在发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任标准答案：D知识点解析：承包人原因造成某项竣工后试验未能通过，承包人应按照合同约定进行赔偿。或者承包人提出修复建议，在发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。二、多项选择题(本题共8题，每题1.0分，共8分。)18、设计施工总承包合同方式的缺陷包括()。标准答案：A,E知识点解析：总承包方式对发包人而言也有一些不利因素，其主要缺陷包括：(1)设计不一定是最优方案：由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求。实际方案由承包人提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。工程选用的质量标准只要满足发包人要求即可，不会采用更高的质量标准。(2)减弱了实施阶段发包人对承包人的监督和检查：虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自承包人，监理人对项目实施的监督力度相比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。19、设计施工总承包合同文件发包人要求中的功能要求包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：发包人要求是设计施工总承包合同文件组成之一。发包人要求应说明几个方面的内容。其中功能要求包括：工程的目的；工程规模；性能保证指标(性能保证表)和产能保证指标。20、设计施工总承包合同文件发包人要求中规定的技术要求包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：设计施工总承包合同文件发包人要求中的技术要求应规定：(1)设计阶段和设计任务；(2)设计标准和规范；(3)技术标准和要求；(4)质量标准；(5)设计、施工和设备监造、试验；(6)样品；(7)发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求等。21、关于设计施工总承包合同承包人文件的下列说法中，正确的有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：设计施工总承包合同通用合同条款对“承包人文件”的定义是：由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。专用条款内还需约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限。项目实施过程中，监理人未在约定的期限内提出否定的意见，视为已获批准，承包人可以继续进行后续工作。不论是监理人批准或视为已批准的承包人文件，按照设计施工总承包合同对承包人义务的规定，均不影响监理人在以后否定该项工作的权力。22、下列有关合同进度计划修订的说法中，符合设计施工总承包合同条款规定的有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：设计施工总承包合同条款规定：不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准。监理人也可以直接向承包人发出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人审查并获得发包人同意后。应在专用条款约定的期限内批复。23、监理人向承包人发出的变更指示应包括()等。标准答案：A,B,C,D知识点解析：监理人的变更指示应说明合同变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。24、按照设计施工总承包合同条款的规定，合同履行过程中发生的下列事件造成合同进度计划工作延误的，承包人可同时获得工期、费用和利润补偿的有()。标准答案：B,C,E知识点解析：根据设计施工总承包合同通用条款规定，因不可预见物质条件异常恶劣气候条件，行政审批延误，发包人提供的材料、工程设备不符合要求，工程现场挖掘出有价值的文物、化石，争议评审组对监理人确定的修改等造成合同进度计划工作延误的，承包人只能获得工期和费用补偿，但不能获得利润补偿。而选项B、C、E造成合同进度计划工作延误的，承包人可同时获得工期、费用和利润补偿。25、在履行合同过程中因发包人违约而解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付的款项包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：因发包人违约而解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项。承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：(1)承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款。(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有。(3)承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额。(4)承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额。(5)因解除合同造成的承包人损失。(6)按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。一级监理工程师建设工程合同管理（建设工程总承包合同管理）模拟试卷第3套一、单项选择题(本题共17题，每题1.0分，共17分。)1、设计施工总承包合同的通用条款包括()。A、72条，共计198款B、24条，共计131款C、24条，共计304款D、17条，共计69款标准答案：C知识点解析：设计施工总承包合同的通用条款包括24条，共计304款，内容包括：一般约定；发包人义务；监理人；承包人；设计人；材料和工程设备；施工设备和临时设施；交通运输；测量放线；施工安全、治安保卫和环境保护；开始工作和竣工；暂停施工；工程质量；试验和检验；变更；价格调整；合同价格与支付；竣工试验和竣工验收；缺陷责任与保修责任；保险；不可抗力；违约；索赔；争议的解决。2、设计施工总承包合同文件发包人要求中规定的竣工试验第二阶段试验主要是()等。A、试验前准备B、单车试验C、联动试车、投料试车D、性能测试标准答案：C知识点解析：竣工试验包括三个阶段：(1)第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；(2)第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料电力、消耗品、工具等必要条件；(3)第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准运营指标、环保指标等。3、订立设计施工总承包合同时，承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人应对其中的错误进行修改，发包人对错误的修改，按()对待。A、违约B、索赔C、变更D、分包标准答案：C知识点解析：承包人应认真阅读、复核设计施工总承包合同文件内容组成中的发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人对错误的修改，按变更对待。4、标准设计施工总承包合同规定，承包人应保证其履约担保在()前一直有效。A、承包人提交工程竣工验收申请B、发包人组织竣工验收C、发包人颁发工程接收证D、颁发缺陷责任期终止证书标准答案：C知识点解析：承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。5、设计施工总承包合同规定，符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前()天向承包人发出开始工作通知。A、3B、5C、7D、9标准答案：C知识点解析：符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出开始工作通知。合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。设计施工总承包合同未用开工通知是由于承包人收到开始工作通知后首先开始设计工作。6、设计施工总承包合同条款规定，承包人的设计应遵守发包人要求和承包人建议书的约定。如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以()为准。A、发包人要求B、合同约定C、监理人的指示D、承包人建议书标准答案：B知识点解析：标准设计施工总承包合同条款规定，承包人的设计应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。7、设计施工总承包合同规定，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，政府有关部门提出的审查意见需要修改发包人要求文件的，承包人应根据新提出的发包人要求修改设计文件。由此增加的工作量和拖延的时间()。A、由承包人承担B、由发包人承担C、由政府有关部门承担D、按变更对待标准答案：D知识点解析：政府有关部门对设计文件提出的审查意见通常有两种情况：(1)政府有关部门提出的审查意见，不需要修改发包人要求文件，只需完善设计，承包人按审查意见修改设计文件；(2)如果审查提出的意见需要修改发包人要求文件，如某些要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出发包人要求文件，承包人根据新提出的发包人要求修改设计文件。由此增加的工作量和拖延的时间按变更对待。8、设计施工总承包合同通用条款规定，承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后()天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。A、5B、7C、9D、14标准答案：B知识点解析：承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。9、设计施工总承包合同通用条款规定，除专用条款另有约定外，工程进度付款()。A、按实际完成的工程量进行支付B、按合同履行阶段分别支付C、按月支付D、按设计和施工阶段分别支付标准答案：C知识点解析：设计施工总承包合同通用条款规定，除专用条款另有约定外，工程进度付款按月支付。10、设计施工总承包合同条款规定，承包人收到监理人发出的变更意向书后认为实施该变更可行时，应向监理人提交()。A、变更估价书B、变更同意书C、变更实施方案D、变更工程量清单标准答案：C知识点解析：承包人收到监理人发出的变更意向书后认为实施该变更可行时，承包人按照变更意向书的要求，提交包括拟实施变更工作的设计、计划、措施和竣工时间等内容的变更实施方案。发包人同意承包人的变更实施方案后，由监理人发出变更指示。11、下列有关承包人提出的合理化建议构成变更实施程序的说法中，正确的是()。A、承包人提出合理化建议书—监理人与发包人协商采纳该建议—监理人发出变更指示B、承包人提出合理化建议书—发包人同意该建议—承包人提出变更要求—监理人发出变更指示C、承包人提出变更建议书—监理人审核变更建议—发包人同意该变更—监理人发出变更指示D、承包人提出合理化建议书—监理人发出变更指示标准答案：A知识点解析：设计施工总承包合同条款规定，承包人就有关发包人要求文件提出的合理化建议，经监理人与发包人协商采纳该建议即构成变更，由监理人发出变更指示。12、设计施工总承包合同条款规定，在索赔事件影响结束后的()天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期并附必要的记录和证明材料。A、14B、28C、35D、21标准答案：B知识点解析：设计施工总承包合同条款规定，在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。13、设计施工总承包合同条款规定，监理人对承包人索赔处理程序为()。A、审查索赔通知书的内容—查验索赔记录和证明材料—商定或确定追加的付款和(或)延长的工期—将索赔处理结果答复承包人B、审查索赔意向通知书—查验索赔记录和证明材料—确定追加的付款和(或)延长的工期—将索赔处理结果答复承包人C、审查索赔通知书的内容—计算索赔数额—书面答复承包人D、确认索赔成立—审核审批数额—发出同意索赔通知标准答案：A知识点解析：合同条款规定，监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。监理人应按合同商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。14、按照设计施工总承包合同条款规定，争议评审组对监理人确定的修改而造成合同进度计划工作延误的，应给承包人()。A、延长工期B、增加费用C、延长工期和(或)增加费用D、延长工期和(或)增加费用并支付合理利润标准答案：C知识点解析：设计施工总承包合同通用条款3.5.2规定，争议评审组对监理人确定的修改而造成合同进度计划工作延误的，承包人可获得工期和费用补偿。换言之，在此情况下应给承包人延长工期和(或)增加费用。15、设计施工总承包合同履行中由于承包人违约导致合同解除，发包人因继续完成该工程的需要，有权()。A、要求承包人撤离工程现场B、终止对承包人的一切付款C、扣留使用承包人在现场的施工机械设备D、扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施标准答案：D知识点解析：设计施工总承包合同履行中由于承包人违约导致合同解除，发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。16、设计施工总承包合同条款规定，缺陷责任期内，()对已接收使用的工程负责日常维护工作。A、发包人B、承包人C、监理人D、发包人和承包人共同标准答案：A知识点解析：设计施工总承包合同条款规定，缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏，由承包人负责修复，直至检验合格为止。17、按照设计施工总承包合同条款的规定，对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等的技术指标是否满足合同的约定，通常在()工程稳定运行一段时间后，在专用条款约定的时间内进行竣工后试验。A、竣工验收期间B、竣工验收后C、缺陷责任期内D、缺陷责任期结束后标准答案：C知识点解析：根据设计施工总承包合同通用条款的约定，对于大型工程，为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等的技术指标是否满足合同的约定，通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，在专用条款约定的时间内进行竣工后试验。二、多项选择题(本题共9题，每题1.0分，共9分。)18、设计施工总承包合同文件的组成包括()。标准答案：A,B,C知识点解析：设计施工总承包合同文件的组成包括合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、承包人建议书、价格清单、其他合同文件。19、下列有关工程总承包合同中监理人及其职责的说法中，正确的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：(1)监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。(2)发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。(3)总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人。(4)总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。(5)总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。(6)被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。(7)总监理工程师不应将合同约定由总监理工程师作出决定的权力授权或委托给其他监理人员。20、设计施工总承包合同文件发包人要求中规定的承包工作范围包括()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：在发包人要求应说明的工程范围中规定的承包工作包括：(1)永久工程的设计、采购、施工范围；(2)临时工程的设计与施工范围；(3)竣工验收工作范围；(4)技术服务工作范围；(5)培训工作范围和保修工作范围。21、设计施工总承包合同文件发包人要求中的工程项目管理规定包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：设计施工总承包合同文件发包人要求中的工程项目管理规定包括：质量、进度、支付、健康、安全与环境管理体系、沟通、变更等。22、在设计施工总承包合同中发包人是否负责提供工程材料和设备，在通用合同条款中给出两种不同供选择的条款，它们分别是()。标准答案：A,D知识点解析：在设计施工总承包合同中关于发包人是否负责提供工程材料和设备，在通用条款中给出两种不同供选择的条款：(1)由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备；(2)发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式。对于后一种情况应在专用条款内写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方武、交货地点等。23、承包人对设计施工总承包合同拟支付的款项进行分解并编制支付分解表应考虑的因素包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、款项计划发生的时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。24、设计施工总承包合同通用条款规定发包人要求变更的程序为()。标准答案：A,B知识点解析：设计施工总承包合同通用条款规定，发包人要求变更的实施程序为：监理人发出变更意向书—承包人同意变更时，提交变更实施方案—监理人审查、发包人同意变更实施方案—监理人发出变更指示；或承包人不同意变更时，应通知监理人，说明原因并附详细依据—监理人与承包人和发包人协商后，确定撤销、改变或不改变原变更意向书。25、根据设计施工总承包合同条款的规定，下列情形属于承包人违约的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：设计施工总承包合同通用条款规定，合同履行过程中下列情形属于承包人违约：(1)承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；(2)承包人违反禁止转包的合同约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；(3)承包人违反对设施和材料的管理约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；(4)承包人违反合同约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求又拒绝清除不合格工程；(5)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；(6)由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验；(7)承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；(8)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；(9)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。26、设计施工总承包合同通用条款约定的合同争议的解决方式包括()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：合同通用条款约定，发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。一级监理工程师建设工程合同管理（建设工程总承包合同管理）模拟试卷第4套一、单项选择题(本题共18题，每题1.0分，共18分。)1、国家九部委颁布的《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)适用于()。A、一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包人承担的工程招标B、技术简单且设计和施工是由同一承包人承担的小型工程总承包招标C、设计施工一体化的总承包招标D、建筑工程项目的设计施工总承包招标标准答案：C知识点解析：2012年九部委在颁布标准施工合同文件的基础上，颁发了《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，其中包括“合同条款及格式”(以下简称“设计施工总承包合同”)。设计施工总承包合同文件，适用于设计施工一体化的总承包招标。2、设计施工总承包合同文件发包人要求中规定的竣工试验采用()。A、一阶段试验B、二阶段试验C、三阶试验段D、四阶段试验标准答案：C知识点解析：设计施工总承包合同文件发包人要求中规定的竣工试验包括：(1)第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；(2)第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料电力、消耗品、工具等必要条件；(3)第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准运营指标、环保指标等。3、设计施工总承包合同规定由发包人负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，但相关费用由()承担。A、发包人B、承包人C、发包人和承包人共同D、行业主管部门标准答案：A知识点解析：设计施工总承包合同通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式：一种是发包人负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用；另一种是承包人负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。4、标准设计施工总承包合同规定，竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由()提供。A、发包人B、承包人C、监理人D、行业主管部门标准答案：A知识点解析：竣工后试验是指工程竣工移交后，在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。由于发包人已接收工程并进入运行期，因此试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由发包人提供。竣工后试验由谁来进行，通用条款给出两种可供选择的条款：(1)发包人负责竣工后试验；(2)承包人负责竣工后试验，订立合同时应予以明确采用哪个条款。5、设计施工总承包合同规定，承包人对发包人所提供的施工场地及毗邻区域内的与建设工程有关的原始资料所做出的解释和推断，应由()负责。A、发包人B、承包人C、监理人D、行业主管标准答案：B知识点解析：发包人对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。承包人应对其阅读这些有关资料后所做出的解释和推断负责。6、设计施工总承包合同条款规定，基准日之后，有新的法律、规范和标准实施时，发包人或监理人指示遵守新规定的，()。A、承包人应重新报价B、按照变更对待，不调整合同价格C、承包人可提出分包D、按照变更对待，并调整合同价格标准答案：D知识点解析：基准日之后，规范或标准的版本发生重大变化，或者有新的法律以及国家、行业和地方规范和标准实施时，承包人应向发包人或监理人提出遵守新规定的建议。发包人或监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或监理人指示遵守新规定后，按照变更对待，采用商定或确定的方式调整合同价格。7、标准设计施工总承包合同条款规定，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后()天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。A、14B、21C、7D、9标准答案：C知识点解析：设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。8、设计施工总承包合同通用条款规定，合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付时，应按照专用条款的约定进行计量和估价，并据此()。A、进行变更B、签订补充协议C、调整合同价格D、进行分包标准答案：C知识点解析：本题是关于设计施工总承包合同施工阶段工程款的支付问题。合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付时，应按照专用条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。9、设计施工总承包合同规定，承包人应将其编制的进度付款支付分解报告交监理人。监理人应在收到承包人报送的支付分解报告后()天内给予批复或提出修改意见。A、7B、14C、21D、28标准答案：A知识点解析：监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报监理人批复。10、设计施工总承包合同条款规定，在合同履行过程中发包人要求变更时，监理人应首先向承包人发出()。A、变更意向书B、变更建议书C、变更指示D、变更申请书标准答案：A知识点解析：合同履行过程中，当发包人要求变更时，经发包人同意监理人可向承包人做出有关“发包人要求”改变的变更意向书，说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求并附必要的相关资料，以及要求承包人提交实施方案。11、设计施工总承包合同履行过程中，承包人提交的改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书被发包人采纳时即构成()。A、变更B、索赔C、延期D、分包标准答案：A知识点解析：履行设计施工总承包合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励。12、设计施工总承包合同条款规定，承包人应在发出索赔意向通知书后()天内，向监理人正式递交索赔通知书。A、14B、21C、28D、35标准答案：C知识点解析：承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。13、设计施工总承包合同条款规定承包人提出索赔的程序为()。A、承包人提交索赔通知书—承包人提交延续索赔通知书—承包人提交最终索赔通知书B、承包人提交索赔通知书—承包人提交索赔证据资料C、承包人提交索赔意向通知书—承包人提交索赔通知书—承包人提交延续索赔通知书—承包人提交最终索赔通知书D、承包人提交索赔意向通知书—承包人提交索赔通知书—承包人提交索赔证据资料标准答案：C知识点解析：合同通用条款规定承包人应按以下程序提出索赔：索赔事件发生后28天内监理人提交索赔意向通知书；在发出索赔意向通知书后28天内正式提交索赔通知书；索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续提交延续索赔通知；索赔事件影响结束后的28天内提交最终索赔通知书。应注意的是，在提交有关索赔通知书时应附必要的记录和证明材料。14、按照设计施工总承包合同条款的规定，因发包人要求中的错误而造成合同进度计划工作延误的，应给承包人()。A、延长工期B、增加费用C、延长工期和(或)增加费用D、延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润标准答案：D知识点解析：设计施工总承包合同通用条款1.13规定，因发包人要求中的错误而造成合同进度计划工作延误的，应给承包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。换句话说，在这种情况下，承包人可获得工期、费用和利润补偿。另外，发包人要求违法、监理人的指示延误和错误等原因而造成合同进度计划工作延误的，均应给承包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。15、设计施工总承包合同履行过程中承包人发生违反合同约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求又拒绝清除不合格工程的违约情况时，监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权()。A、调整承包人暂停合同的履行B、要求承包人支付违约金C、解除合同并向承包人发出解除合同通知D、要求承包人分包部分工程标准答案：C知识点解析：设计施工总承包合同通用条款规定，对于承包人的违约行为，监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离场地，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。16、设计施工总承包合同条款规定，经竣工验收合格的工程，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。证书中注明的实际竣工日期，以()的日期为准。A、竣工验收通过B、开始进行竣工验收C、提交竣工验收申请报告D、进入缺陷责任期标准答案：C知识点解析：设计施工总承包合同通用条款规定，经验收合格工程，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。工程接收证书中注明的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准。17、设计施工总承包合同条款规定，在缺陷责任期内由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求()。A、承包人限期改正，并承担合同约定的相应责任B、按合同约定的比例扣除质量保证金C、承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年D、解除合同并向承包人发出解除合同的通知标准答案：C知识点解析：设计施工总承包合同条款规定，在缺陷责任期内由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。18、根据合同条款及相关法律的规定，在合同争议的诸多解决方式中，不能同时采用的是()。A、协商和仲裁B、仲裁和争议评审C、仲裁和诉讼D、争议评审和诉讼标准答案：C知识点解析：根据民法典合同编的规定，在合同争议的诸多解决方式中，仲裁和诉讼是不能同时采用的。换言之，当事人只能在仲裁和诉讼两种方式中选择一种，除此之外，其他的方式均可同时采用。二、多项选择题(本题共8题，每题1.0分，共8分。)19、下列有关工程总承包合同对分包规定的说法中，正确的有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：标准设计施工总承包合同通用条款中对工程分包做了如下的规定：(1)承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。(2)分包工作需要征得发包人同意。除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意。(3)承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司。(4)分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应其资质能力的材料应经监理人审查。(5)发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。20、设计施工总承包合同文件发包人要求中的工程范围应说明()等。标准答案：A,B,C知识点解析：发包人要求应说明的工程范围包括：(1)承包工作：永久工程的设计、采购、施工范围；临时工程的设计与施工范围；竣工验收工作范围；技术服务工作范围；培训工作范围和保修工作范围。(2)工作界区说明。(3)发包人的配合工作：提供的现场条件(施工用电、用水和施工排水)；提供的技术文件(发包人的需求任务书和已完成的设计文件)。21、设计施工总承包合同文件发包人要求中规定的文件要求包括()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：设计施工总承包合同文件发包人要求中规定的文件要求包括：(1)设计文件，及其相关审批、核准、备案要求；(2)沟通计划；(3)风险管理计划；(4)竣工文件和工程的其他记录；(5)操作和维修手册以及其他承包人文件。22、设计施工总承包合同中发包人提供的文件，可能包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：专用条款内应明确约定由发包人提供的文件的内容、数量和期限。发包人提供的文件，可能包括项目前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件资料等。应注意的是，在工程实践中，勘察工作也可以包括在设计施工总承包范围内，则环境保护的具体要求和气象资料由承包人收集，地形、水文、地质资料由承包人探明。因此专用条款内需要明确约定发包人提供文件的范围和内容。23、下列有关设计施工总承包合同价格的说法中，正确的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外。应以实际完成的工作量作为支付的依据。有关设计施工总承包合同价格的组成应注意以下几点：(1)合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；(2)合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；(3)价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不视为要求承包人实施工程的实际或准确工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。24、设计施工总承包合同履行过程中的变更，可能涉及()等情况。标准答案：A,C,E知识点解析：设计施工总承包合同履行过程中的变更，可能涉及发包人要求变更、监理人发给承包人文件中的内容构成变更和发包人接受承包人提出的合理化建议三种情况。25、按照设计施工总承包合同条款的规定，合同履行过程中发生的下列事件造成合同进度计划工作延误的，承包人可同时获得工期、费用和利润补偿的有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：设计施工总承包合同通用条款规定，合同履行过程中发包人原因未能按时发出开始工作通知，发包人原因的工期延误，发包人原因指示的暂停工作。发包人原因造成承包人暂停工作，发包人原因承包人无法复工，发包人原因造成质量不合格，隐蔽工程的重新检查证明质量合格，重新试验表明材料，工程设备及工程质量合格，发包人提前接收区段对承包人工作产生影响等造成合同进度计划工作延误的，承包人可同时获得工期、费用和利润补偿。发包人要求提前交货、为他人提供方便等造成合同进度计划工作延误的，承包人只能获得费用补偿。26、设计施工总承包合同通用条款规定的工程竣工应满足的条件包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：设计施工总承包合同通用条款规定的工程竣工应满足的条件包括：(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；(4)已完成监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；(5)已按监理人要求提交竣工验收资料清单。一级监理工程师建设工程合同管理（建设工程总承包合同管理）模拟试卷第5套一、单项选择题(本题共17题，每题1.0分，共17分。)1、下列有关设计施工总承包合同承包人及其义务的说法中，不正确的是()。A、总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体B、总承包合同的承包人只能是独立承包人，联合体不能成为承包人C、承包人应按合同的约定承担完成工程项目的设计、招标、采购、施工、试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任D、对于联合体的承包人，合同履行中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同标准答案：B知识点解析：(1)承包人是总承包合同的另一方当事人，按合同的约定承担完成工程项目的设计、招标、采购、施工、试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任。(2)对联合体承包人的规定：总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此通用条款规定，履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。2、下列有关设计施工总承包合同价格清单的说法中，错误的是()。A、价格清单是指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单B、价格清单由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算出完成项目的计划费用C、价格清单是承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用D、清单价格费用的总和为签约合同价标准答案：B知识点解析：设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。3、对于采用有条件补偿条款的设计施工总承包合同而言，承包人经过复核并未发现发包人要求中引用的原始数据和资料的错误。合同实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，则发包人()。A、不承担赔偿责任B、应承担由此增加的费用C、应承担由此增加的费用和(或)工期延误D、应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润标准答案：D知识点解析：对于采用有条件补偿条款的设计施工总承包合同而言，无论承包人复核时发现与否。由于发包人要求中以下资料的错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：(1)发包人要求中引用的原始数据和资料；(2)对工程或其任何部分的功能要求；(3)对工程的工艺安排或要求；(4)试验和检验标准；(5)除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。4、设计施工总承包合同规定，承包人需要变动保险合同条款时应()。A、事先征得保险人同意，并通知发包人B、事先征得发包人同意，并通知监理人C、事先征得监理人同意，并通知发包人D、事先征得监理人同意，并通知保险人标准答案：B知识点解析：承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。对于保险人做出的变动，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。5、设计施工总承包合同规定，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，发包人应当承担()。A、由此增加的费用B、由此导致的工期延误C、由此造成承包人的利润损失D、由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润标准答案：D知识点解析：因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。6、标准设计施工总承包合同规定，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过()天。A、7B、14C、21D、28标准答案：C知识点解析：承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。7、设计施工总承包合同通用条款规定，在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人()。A、延长工期B、延长工期和(或)增加费用C、增加费用D、延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润标准答案：D知识点解析：设计施工总承包合同通用条款规定，在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。这里指的非承包人原因可能包括发包人原因、监理人原因、客观情况(如不可抗力、异常恶劣的气候条件等)以及政府管理部门的原因等。8、设计施工总承包合同拟支付款项中的材料和工程设备费分解原则是()。A、分别按进场验收合格的材料和工程设备进行分解B、分别按订立采购合同、进场验收合格等阶段进行分解C、分别按进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段进行分解D、分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解标准答案：D知识点解析：设计施工总承包合同拟支付款项中的材料和工程设备费分解原则是：分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。9、设计施工总承包合同条款规定，承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件获监理人审核的，发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的()天内，将进度应付款支付给承包人。A、7B、14C、21D、28标准答案：D知识点解析：监理人收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性