房地产与幼儿园合作意向书2024年

房地产与幼儿园合作意向书2024年通用合同编号：__________甲方（房地产开发商）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（幼儿园）：__________地址：__________联系电话：__________一、合作内容1.1甲方同意在项目内规划并建设一所幼儿园，占地面积为__________平方米，建设规模为__________个班，幼儿园的建筑设计、装修标准及设施设备配置应符合国家及地方相关法规、标准和乙方要求。1.2乙方同意就甲方所建设的幼儿园提供教育服务，包括幼儿教育、早教及其他相关教育服务。1.3甲方承诺幼儿园的用地、建设及装修均符合国家及地方相关法规、标准，并保证幼儿园的建筑设计、装修标准及设施设备配置不低于乙方的要求。1.4乙方承诺在合作期间，向甲方提供的教育服务应符合国家及地方相关法规、标准，并保证教育服务质量。二、合作期限2.1本合作意向书的有效期限为__________年，自双方签署之日起计算。2.2在合作期限内，甲方负责幼儿园的建设和装修，乙方负责提供教育服务。2.3合作期限届满后，双方可协商续签或终止合作。三、合作费用3.1甲方负责幼儿园的建设和装修费用，具体金额及支付方式双方另行协商。3.2乙方负责提供教育服务，具体收费标准及支付方式双方另行协商。四、合作协调4.1双方应设立合作协调机制，解决合作过程中出现的问题。4.2双方应相互配合，确保幼儿园的正常运营。4.3双方应对合作过程中的重要事项进行记录，并留存相关资料。五、违约责任5.1任何一方违反本合作意向书的规定，导致合作不能继续进行的，应承担相应的违约责任。5.2双方应按照法律法规及本合作意向书的规定，履行各自的权利和义务。六、解除和终止6.1在合作期限内，如双方协商一致，可以解除或终止合作。6.2合作期限届满后，本合作意向书自动终止。七、争议解决7.1双方在履行本合作意向书过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合作意向书一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合作意向书自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.甲方（房地产开发商）营业执照复印件

2.甲方（房地产开发商）法定代表人身份证明复印件

3.乙方（幼儿园）营业执照复印件

4.乙方（幼儿园）法定代表人身份证明复印件

5.幼儿园建设规划许可证复印件

6.幼儿园办学许可证复印件

7.合作双方签署的补充协议

8.幼儿园设计方案及相关图纸

9.幼儿园装修标准及设施设备配置清单

10.教育服务合同复印件二、违约行为及认定：

1.甲方未按照约定时间和质量完成幼儿园建设和装修

2.甲方未按照约定提供符合国家标准和乙方要求的幼儿园设施设备

3.乙方未按照约定提供教育服务

4.乙方未按照约定保证教育服务质量

5.双方未按照约定履行合作协调机制

6.双方未按照约定履行各自的权利和义务三、法律名词及解释：

1.房地产开发商：指依法设立，从事房地产开发、销售、经营的企业法人。

2.幼儿园：指依法设立，从事幼儿教育活动的教育机构。

3.教育服务：指幼儿园提供的对幼儿进行教育和照顾的服务。

4.违约行为：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。

5.合同解除：指合同当事人依法终止合同关系的行为。

6.争议解决：指合同当事人通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.建设进度延误：如遇施工进度延误，双方应及时沟通，合理调整施工计划，确保幼儿园按期交付。

2.教育服务质量不足：如乙方教育服务质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改，严重者有权解除合作。

3.收费标准调整：如市场环境变化，导致教育服务收费标准调整，双方应友好协商，合理调整收费标准。

4.合作期限延长：如双方同意延长合作期限，应签订书面补充协议，明确延长后的合作期限、权利义务等。

5.合同争议解决：双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.房地产开发商与幼儿园合作建设并运营幼儿园

2.双方在合作期限内履行各自的权利和义务

3.双方通过合作协调机制解决合作