城市供电工程砌筑施工合同

城市供电工程砌筑施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施城市供电工程，需要进行砌筑施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就砌筑施工的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：城市供电工程砌筑施工1.2工程地点：（详细地址）1.3工程规模：（工程规模描述）1.4工程质量标准：符合国家及行业相关标准和要求二、合同价款2.1双方确认，本工程的砌筑施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应按照甲方的要求，按时完成施工，保证工程质量。三、合同工期3.1双方确认，本工程的砌筑施工工期为____个月。3.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、施工要求4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。4.2乙方应严格按照国家及行业的施工标准和安全规范进行施工，确保施工安全。4.3乙方应保证施工过程中材料的使用符合国家及行业的质量标准，不得使用不合格材料。五、质量保证5.1乙方应对施工质量承担责任，工程验收合格后，乙方应按照约定进行质保。5.2质保期自工程验收合格之日起计算，质保期为____年。六、付款方式及进度6.1双方确认，本工程的付款方式为____（转账、现金等）。6.2乙方完成施工后，甲方应按照约定的付款进度及时支付合同价款。七、违约责任7.1乙方未按照约定工期完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____%。7.2乙方施工质量不符合约定的，乙方应负责修复，并承担修复费用。八、争议解决8.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.材料质量标准5.工程验收标准6.安全规范7.违约金计算公式8.诉讼管辖法院证明二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成施工：乙方未按照合同约定的工期完成施工的行为。2.施工质量不符合约定：乙方施工的质量不符合合同约定的质量标准的行为。3.未按照施工图纸、方案和技术要求施工：乙方未按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工的行为。4.使用不合格材料：乙方在施工过程中使用了不符合国家及行业质量标准的材料的行为。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑活动，确保建筑工程安全、质量、进度和投资效益的法律。3.违约金：违约方按照约定或者依法应当支付给对方的一种经济赔偿。4.质保期：乙方对施工质量承担责任的期限。5.诉讼管辖法院：双方在合同中约定的解决争议的法院。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支付违约金。2.施工质量问题：解决办法：乙方应负责修复，并承担修复费用。3.材料不合格：解决办法：乙方应更换合格材料，并承担更换费用。4.争议解决：解决办法：双方可先协商解决，协商不成时向约定的法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.城市供电工程砌筑施工合同的签订。2.双方对施工图纸、方案和技术要