仓储物流承台施工合同

仓储物流承台施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于委托方需要进行仓储物流承台施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵照执行。第一条工程内容1.1本工程为仓储物流承台施工，包括但不限于：承台挖掘、基础处理、钢筋制作与安装、模板制作与安装、混凝土浇筑、施工缝处理、防水层施工等。1.2工程地点：__________。1.3工程规模：__________。1.4工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，委托方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，委托方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，委托方支付合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，待质保期满后无息退还。第三条工期3.1合同约定的工期为__________日。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。第四条乙方义务4.1乙方应当严格按照国家及行业相关规范和标准进行施工，确保工程质量。4.2乙方应当保证施工安全，遵守施工现场的安全生产规章制度，确保施工现场的安全。4.3乙方应当承担施工过程中产生的废水、废渣、噪音等环保问题处理，不得对周边环境造成污染。4.4乙方应当按时完成工程，不得擅自停工、窝工。4.5乙方应当做好工程资料的整理和归档工作，确保工程资料的完整性和准确性。第五条甲方义务5.1甲方应当按照约定支付合同价款，不得无故拖欠。5.2甲方应当提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，确保施工顺利进行。5.3甲方应当协助乙方办理相关施工手续，包括但不限于施工许可证、临时用地、临时用电等。5.4甲方应当及时提供施工图纸和技术要求，确保乙方按照要求施工。5.5甲方应当对乙方施工过程中的问题提出意见和建议，促进工程质量的提高。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应当按照第三条的规定向甲方支付违约金。6.2乙方未按照约定质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工、维修，并有权要求乙方支付因此产生的费用。6.3甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付迟延付款的违约金。6.4甲方未按照约定提供施工条件的，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付因此产生的费用。第七条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.施工许可证3.临时用地协议4.临时用电协议5.工程量清单6.施工进度计划7.安全生产规章制度8.环保处理方案9.工程质量验收标准10.合同价款支付证明二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，认定为违约。2.乙方未按照约定质量标准完成工程，认定为违约。3.甲方未按照约定支付合同价款，认定为违约。4.甲方未按照约定提供施工条件，认定为违约。三、法律名词及解释：1.仓储物流承台施工：指在仓储物流项目中，进行承台挖掘、基础处理、钢筋制作与安装、模板制作与安装、混凝土浇筑、施工缝处理、防水层施工等工作。2.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。3.工期：指双方约定的完成工程所需的时间。4.违约金：指一方未履行合同义务时，按照约定向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误：双方协商调整施工进度计划，确保工程按时完成。2.遇到施工质量问题：乙方立即整改，直至符合质量标准。3.遇到支付问题：双方协商解决支付事宜，确保合同价款按时支付。4.遇到施工条件不足：甲方尽快提供所需施工条件，确保工程顺利进行。五、所有应用场景：1.适用于甲方