2024年建设工程施工三方完整协议书模板

2024年建设工程施工三方完整协议书模板合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同生效条件第二章：合同主体2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息2.3丙方基本信息第三章：工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容及规模第四章：工程质量与验收标准4.1工程质量要求4.2验收标准4.3质量保证措施第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期调整5.3工期延误处理第六章：合同价款与支付6.1合同价款6.2付款方式6.3付款时间第七章：材料与设备供应7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备质量第八章：施工管理8.1施工组织8.2施工安全8.3施工协调第九章：工程变更与索赔9.1工程变更9.2索赔程序9.3索赔处理第十章：违约责任10.1违约责任10.2违约处理10.3违约赔偿第十一章：合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决费用第十二章：合同变更与终止12.1合同变更12.2合同终止12.3合同终止后的处理第十三章：保密与知识产权13.1保密义务13.2知识产权保护13.3知识产权归属第十四章：合同签订与生效14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同生效条件第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙丙三方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，达到预期目标。1.2合同适用范围本合同适用于由甲方委托乙方施工，丙方监理的建设工程施工项目。合同条款对三方均具有约束力。1.3合同生效条件本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。第二章：合同主体2.1甲方基本信息甲方名称：；法定代表人：；地址：；联系电话：。2.2乙方基本信息乙方名称：；法定代表人：；地址：；联系电话：。2.3丙方基本信息丙方名称：；法定代表人：；地址：；联系电话：。第三章：工程概况3.1工程名称工程名称：______。3.2工程地点工程地点：______。3.3工程内容及规模工程内容：；工程规模：。3.3.1工程内容详细描述包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等具体施工内容。3.3.2工程规模详细描述包括建筑面积、建筑高度、结构类型等具体参数。第四章：工程质量与验收标准4.1工程质量要求工程质量应符合国家及地方相关标准和规范，满足甲方要求。4.2验收标准工程验收应按照国家及地方相关验收规范进行，甲方有权对工程质量进行监督和检查。4.3质量保证措施乙方应制定并实施详细的质量保证措施，确保工程质量符合要求。4.3.1质量控制流程乙方应建立完善的质量控制流程，包括材料检验、施工过程监控、成品检验等环节。4.3.2质量责任追究对于因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担相应的责任和损失。第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划乙方应根据甲方要求制定详细的工程进度计划，并报甲方审核确认。5.2工期调整如遇不可抗力或其他特殊情况，工期可适当调整，但需经甲乙双方协商一致。5.3工期延误处理因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的违约责任。5.3.1工期延误责任乙方应支付违约金，并采取有效措施尽快恢复工程进度。5.3.2工期延误补偿甲方有权根据实际损失要求乙方进行补偿。第六章：合同价款与支付6.1合同价款合同总价款为：______元。6.2付款方式甲方应按照合同约定的付款方式支付工程款。6.3付款时间工程款支付应按照工程进度和合同约定的时间节点进行。6.3.1预付款工程开工前，甲方应支付合同总价款的______%作为预付款。6.3.2进度款工程进度达到一定阶段后，甲方应支付相应的进度款。6.3.3竣工结算款工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的工程款。第七章：材料与设备供应7.1材料供应乙方负责提供施工所需的全部材料，并确保材料质量符合要求。7.2设备供应乙方应提供施工所需的设备，并保证设备的正常运行。7.3材料与设备质量乙方应保证所提供的材料和设备符合国家及地方相关标准。7.3.1材料检验乙方应提供材料的质量检验报告，并接受甲方的检验。7.3.2设备维护乙方应负责设备的维护和保养，确保设备在施工过程中的正常使用。7.3.3材料与设备更换如发现材料或设备存在质量问题，乙方应及时更换并承担相应费用。第八章：施工管理8.1施工组织乙方应成立专门的施工管理团队，负责施工的组织、协调和管理工作。8.2施工安全乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法规，确保施工安全。8.3施工协调乙方应与甲方、丙方保持良好的沟通和协调，确保施工顺利进行。8.3.1安全生产责任乙方应制定详细的安全生产责任制度，明确各岗位的安全责任。8.3.2安全事故处理发生安全事故时，乙方应及时报告甲方和丙方，并采取有效措施进行处理。8.3.3施工协调机制乙方应建立施工协调机制，确保施工过程中各方的协调一致。第九章：工程变更与索赔9.1工程变更因设计变更或其他原因需要对工程内容进行调整时，应由甲方提出，并经乙方、丙方同意。9.2索赔程序乙方或丙方在施工过程中如遇不可预见的情况，需要提出索赔时，应按照合同约定的程序进行。9.3索赔处理甲方应在收到索赔通知后，及时组织相关方进行审查，并做出处理决定。9.3.1变更申请乙方或丙方应提交详细的变更申请，说明变更的原因、影响及费用。9.3.2索赔通知乙方或丙方应在发现索赔事项后的合理时间内，向甲方提交索赔通知。9.3.3索赔审查甲方应组织相关专家对索赔事项进行审查，并做出公正、合理的处理决定。第十章：违约责任10.1违约责任任何一方违反合同条款，均应承担相应的违约责任。10.2违约处理违约方应在违约行为发生后，及时采取措施纠正，并承担由此产生的损失。10.3违约赔偿违约方应根据合同约定和实际损失，向守约方支付相应的赔偿金。10.3.1违约责任认定甲方有权根据合同条款和实际情况，认定违约责任。10.3.2违约赔偿计算违约赔偿应根据实际损失和合同约定进行计算，确保赔偿的合理性。10.3.3违约责任追究对于严重违约行为，甲方有权追究违约方的法律责任。第十一章：合同争议解决11.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，应首先通过协商解决。11.2争议解决程序如协商不成，可提交合同签订地的仲裁机构进行仲裁。11.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。11.3.1协商解决各方应积极沟通，寻求通过协商解决争议。11.3.2仲裁程序各方应遵守仲裁机构的程序和规定，确保争议的公正解决。11.3.3法律途径如仲裁不成，可依法向人民法院提起诉讼。第十二章：合同变更与终止12.1合同变更合同一经签订，未经三方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。12.2合同终止合同因工程竣工验收合格或双方协商一致而终止。12.3合同终止后的处理合同终止后，各方应按照合同约定，完成相关手续和结算。12.3.1合同变更程序合同变更应由提出方提交书面申请，并经其他两方同意后生效。12.3.2合同终止条件合同终止应满足合同约定的条件，或经三方协商一致。12.3.3合同终止后的结算合同终止后，甲方应与乙方、丙方完成最终结算，并支付所有应付款项。第十三章：保密与知识产权13.1保密义务各方应对合同履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密负有保密义务。13.2知识产权保护合同履行过程中产生的知识产权，应按照国家相关法律法规进行保护。13.3知识产权归属合同履行过程中产生的知识产权，其归属应按照合同约定执行。13.3.1保密协议各方应签订保密协议，明确保密的内容、范围和期限。13.3.2知识产权侵权处理如发现知识产权侵权行为，各方应及时采取措施，并追究侵权方的责任。13.3.3知识产权登记各方应协助完成知识产权的登记和备案工作，确保知识产权的合法保护。第十四章：合同签订与生效14.1签订方甲方：；乙方：；丙方：______。14.2签订时间签订时间：______。14.3签订地点签订地点：______。14.4合同生效条件本合同自各方签字盖章之日起生效。14.4.1签字盖章各方应确保合同的签字和盖章真实、有效。14.4.2合同备案合同签订后，应按照相关规定进行备案。14.4.3合同解释合同条款的解释应以合同文本为准，必要时可由各方协商确定。多方为主导时的，附件条款及说明附件一：工程变更管理细则变更申请程序变更需求应由提出方（甲方、乙方或丙方）书面提出，并详细说明变更原因、影响及预期效果。变更申请需提交至合同管理小组，由小组审核并提出初步意见。变更审批流程合同管理小组应在收到变更申请后5个工作日内完成初步审核，并提交至甲方审批。甲方审批通过后，应通知乙方和丙方，并组织相关方进行详细讨论和评估。变更实施经审批同意的变更，由乙方负责实施。变更实施过程中，丙方应加强监督和检查，确保变更符合要求。变更费用调整变更导致的工程费用增加或减少，应根据实际发生的费用进行调整，并在变更审批文件中明确。附件二：工程质量保证措施质量控制体系乙方应建立完善的工程质量控制体系，包括但不限于材料检验、施工过程监控、成品检验等环节。质量责任追究对于因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担相应的责任和损失，并及时采取补救措施。质量保证期工程竣工验收合格后，乙方应提供不少于两年的质量保证期，期间因施工质量问题导致的维修，乙方应无偿提供服务。附件三：安全生产管理细则安全生产责任制乙方应制定详细的安全生产责任制度，明确各岗位的安全责任，并定期进行安全教育和培训。安全事故处理发生安全事故时，乙方应及时报告甲方和丙方，并采取有效措施进行处理，同时应向有关部门报告。安全防护措施乙方应根据工程特点和施工环境，制定并实施相应的安全防护措施，确保施工安全。附件四：合同价款支付细则预付款支付工程开工前，甲方应支付合同总价款的30%作为预付款。进度款支付工程进度达到合同约定的节点后，甲方应支付相应的进度款，具体支付比例和时间节点应在合同中明确。竣工结算款支付工程竣工验收合格后，甲方应在30个工作日内支付剩余的工程款。附件五：合同争议解决细则协商解决合同履行过程中发生的争议，应首先通过协商解决，各方应积极沟通，寻求合理的解决方案。仲裁解决如协商不成，可提交合同签订地的仲裁机构进行仲裁。各方应遵守仲裁机构的程序和规定，确保争议的公正解决。法律途径如仲裁不成，可依法向人民法院提起诉讼。各方应遵守法院的判决和裁定。附件六：合同变更与终止细则合同变更程序合同变更应由提出方提交书面申请，并经其他两方同意后生效。变更内容应详细列明，并作为合同不可分割的一部分。合同终止条件合同因工程竣工验收合格或双方协商一致而终止。合同终止后，各方应按照合同约定，完成相关手续和结算。合同终止后的处理合同终止后，甲方应与乙方、丙方完成最终结算，并支付所有应付款项。各方应妥善处理合同终止后的善后事宜。附件七：保密与知识产权管理细则保密协议各方应签订保密协议，明确保密的内容、范围和期限。保密协议应作为合同的附件，具有同等法律效力。知识产权侵权处理如发现知识产权侵权行为，各方应及时采取措施，并追究侵权方的责任。必要时，可向有关部门申请知识产权保护。知识产权登记各方应协助完成知识产权的登记和备案工作，确保知识产权的合法保护。知识产权的登记和备案应作为合同履行的一部分。通过以上附件条款及说明，各方应明确各自的权利和义务，确保合同的顺利履行和工程的顺利完成。各方应严格遵守合同条款，共同维护合同的严肃性和权威性。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：工程变更管理细则附件二：工程质量保证措施附件三：安全生产管理细则附件四：合同价款支付细则附件五：合同争议解决细则附件六：合同变更与终止细则附件七：保密与知识产权管理细则二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定时间完成工程进度。工程质量不符合合同约定标准。未按合同约定支付合同价款。未遵守安全生产管理规定，导致安全事故。未履行保密义务，泄露商业秘密或技术秘密。违约行为的认定应由合同管理小组根据实际情况和合同条款进行，必要时可邀请第三方专家进行评估。三、法律名词及解释：合同生效：指合同自各方签字盖章之日起，具备法律效力，各方应遵守合同条款。工程变更：指在合同履行过程中，因设计变更或其他原因需要对工程内容进行调整。工程质量：指工程满足合同约定及国家相关标准和规范的程度。安全生产：指在施工过程中，遵守相关法规，采取措施保障施工人员和设备的安全。保密义务：指各方应对合同履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密负有保密责任。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商解决：合同履行过程中发生的争议，应首先通过协商解决，各方应积极沟通，寻求合理的解决方案。调解解决：如协商不成，可邀请第三方进行调解，帮助各方达成一致。仲裁解决：如调解不成，可提交合同签订地的仲裁机构进行仲裁。各方应遵守仲裁机构的程序和规定，确保争议的公正解决。诉讼解决：如仲裁不成，可依法向人民法院提起诉讼。各方应遵守法院的判决和裁定。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：合同生效条件：本合同自各方签字盖章之日起生效。合同变更程序：合同变更应由提出方提交书面申请，并经其他两方同意后生效。变更内容应详细列明，并作为合同不可分割的一部分。合同解除程序：合同因工程竣工验收合格或双方协商一致而终止。合同终止后，各方应按照合同约定，完成相关手续和结算。合同终止后的相关事宜：合同终止后，甲方应与乙方、丙方完成最终结算，并支付所有应付款项。各方应妥善处理合同终止后的